Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к приказу МЗ PC (Я)
от "21".04.2011 г. N 01-8/4-437
Проекты государственных контрактов
А. Проект государственного контракта на поставку медицинской техники
и запасных частей к ней, медицинского оборудования
N __________
г. Якутск "____" ______________ 20___ года
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), именуемое в
дальнейшем "Государственный заказчик", в лице министра Горохова
Александра Васильевича, действующего на основании Положения, от имени
Республики Саха (Якутия), с одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице _____________________________________, действующего
на основании _____________________ с другой стороны, заключили, на
основании _________________ настоящий государственный контракт (далее -
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить ________________________________
(далее - товар) до места нахождения получателя товара по адресу
получателя товара ____________________________, согласно графика поставки
(приложение N 1) и спецификации (приложение N 2), осуществить монтаж,
пуско-наладку, ввод товара в эксплуатацию, обучить специалистов
эксплуатации товара, принять в гарантийное обслуживание на срок
_________________, а Государственный заказчик обязуется произвести оплату
за поставленный товар.
1.2. Получатель товара - ответственное лицо, действующее на
основании доверенности Государственного заказчика - главный врач
_____________________________________ (далее - Получатель товара).
1.3. Источник финансирования - ____________________________________
2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет: ___________________________________.
2.2. Цена контракта включает в себя стоимость:
- товара, согласно приложения N 2 к контракту;
- упаковки товара;
- маркировки товара;
- расходы на хранение, перевозку, доставку до конечного пункта
назначения, указанного в п. 1.1. настоящего контракта;
- стоимость погрузочно-разгрузочных работ, по адресу получателя
товара;
- страхования;
- командировочные расходы и расходы по проживанию специалистов
поставщика;
- стоимость монтажных и пусконаладочных работ, установки, ввода и
сдачи в эксплуатацию по адресу получателя товара;
- гарантийного обслуживания товара;
- обучение специалистов эксплуатации товара;
- другие сопутствующие поставке расходы.
2.3. Налоги, пошлины, таможенные платежи и сборы, взимаемые с
Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену
контракта и оплачиваются Поставщиком.
2.4. Сумма контракта является фиксированной в течение действия
настоящего контракта и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем
порядке.
2.5. Цена государственного контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров и иных условий исполнения государственного контракта.
3. Условия платежа
3.1. Оплата за поставленный товар будет произведена Государственным
заказчиком по факту поставки товара в течение ____ рабочих дней со дня
поставки после получения Государственным заказчиком следующих документов,
представляемых Поставщиком:
- оригинала и копии счета Поставщика;
- оригиналов актов приемки - передачи товара и ввода товара в
эксплуатацию (формы актов утверждены согласно приложениям N 3 и N 4 к
настоящему контракту).
3.2. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Государственного заказчика.
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Товар поставляется в соответствии с графиком поставки
(приложение N 1).
4.2. К указанному в приложении N 1 сроку товар должен быть
изготовлен, упакован, замаркирован, поставлен, установлен, введен и сдан
в эксплуатацию комплектно, а также специалисты Государственного заказчика
должны быть обучены эксплуатации товара. Поставщик самостоятельно
выбирает способы и пути доставки, вид транспорта, с соблюдением режим
температуры и влажности, а также требований к хранению и транспортировке
товара, установленные производителем товара.
4.3. После передачи товаров транспортной компании Поставщик должен
направить Получателю товара и Государственному заказчику уведомление об
этом, а также один экземпляр оригинала и один экземпляр копии следующих
документов: товарную накладную на поставляемый товар, копии упаковочных
листов с указанием содержимого каждой упаковки, счет-фактуру Поставщика с
наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы;
транспортную накладную, железнодорожную квитанцию и (или) автогрузовую
квитанцию, а также в случае страхования грузов - копии страховых
свидетельств.
4.4. Указанные в п. 4.3. настоящего контракта документы должны быть
получены Получателем товара и Государственным заказчиком не позднее
доставки товара в место поставки и, в случае их неполучения, Поставщик
будет нести ответственность за все расходы, связанные с просрочкой
поставки.
4.5. После получения товара, введения его в эксплуатацию и обучения
специалистов и работе и по ремонту товара, между Получателем товара и
Поставщиком составляется двухсторонний акт приемки-передачи товара, форма
которого является приложением N 3 к настоящему контракту.
4.6. Датой поставки считается дата подписания акта ввода товара в
эксплуатацию (приложение N 4 к настоящему контракту).
5. Упаковка
5.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру
поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна
предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при
перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с
учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка должна соответствовать государственным стандартам РФ для
поставок в районы Крайнего Севера.
5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до
его приемки Получателем товара.
5.3. Если при распаковке обнаруживается недопоставка товара,
Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок на
условиях поставки, указанных в разделе 4 контракта.
5.4. Если Получатель товара производит распаковку прибывшего товара
самостоятельно в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика,
никакие претензии по недопоставкам товара Поставщиком не принимаются.
5.5. Ящики и другие виды упакованного товара нумеруются дробными
числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а
знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы товара.
5.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с
повреждением товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие
неполноценной или неправильной маркировки.
6. Гарантии качества
6.1. Качество поставляемого товара должно подтверждаться
соответствующими документами, комплектность должна соответствовать
спецификации, качественным и техническим характеристикам товара
(приложение N 2 к контракту) и другим документам, подтверждающим качество
товара.
6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми
и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их
использовании в соответствии со спецификацией и техническими
требованиями.
6.3.Гарантийный период обслуживания товара Поставщиком составляет
_________________ с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
Государственный заказчик вправе:
- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать 100%
возврата оплаченной по контракту денежной суммы в течение 14 календарных
дней со дня предъявления требований Поставщику, с оплатой % в
соответствии с ГК РФ.
- потребовать замены товара на равноценный в срок не позднее 30
(Тридцати) дней со дня предъявления требования Поставщику.
6.5. Получатель товара обязан оперативно уведомить Поставщика в
письменной форме обо всех претензиях (в т.ч. о замене медицинского
оборудования или его части), связанных с поставкой товара или его вводом
в эксплуатацию. Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным
или неисправным Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо
заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не
более 30 (тридцати) дней с даты письменного уведомления на условиях,
указанных в пункте 4.2 контракта. Дефектный товар возвращается Поставщику
за его счет после поставки нового товара.
6.6. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефекты в
оговоренный срок, Государственный заказчик вправе применить штрафные
санкции.
6.7. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара
или его частей, гарантийный срок продлевается на количество затраченного
на это времени.
7. Приемка-передача товара
7.1. Приемка поставленных товаров осуществляется в месте поставки и
включает в себя следующие этапы:
- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры
поставленного товара на соответствие спецификации контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых документов, лицензий и сертификатов;
- проверка наличия технической документации (инструкции по
эксплуатации, техническому обслуживанию) соответственно по каждой позиции
продукции, в соответствии с условиями контракта;
- проверка обеспечения инструментами, необходимыми для монтажа и/или
технического обслуживания поставленного товара;
- ввод в эксплуатацию и проверка работы товара по адресу Получателя
товара;
- проверка обучения специалистов по работе эксплуатации.
7.2. По факту приемки товара (введения оборудования в эксплуатацию)
между Получателем товара и Поставщиком подписывается акт приемки-передачи
товара и акт ввода товара в эксплуатацию.
7.3. Акты, указанные в п. 7.2. настоящего контракта составляются
между Получателем товара и Поставщиком в 3-х экземплярах: для Поставщика,
для Получателя товара и для Государственного заказчика. Поставщику
передаются 2 экземпляра актов: личный экземпляр Поставщика и экземпляр
Государственного заказчика, который впоследствии представляется
Поставщиком Государственному заказчику с целью оплаты поставленных
товаров в соответствии с условиями заключенных государственных
контрактов.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по
контракту, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пеню (штрафную
неустойку) в размере 0,1% от сумму не поставленного товара. При этом пеня
(штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту.
8.2. Поставщик освобождается от уплаты пени (штрафной неустойки),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по контракту, Государственный заказчик уплачивает Поставщику
пеню (штрафную неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты пени
(штрафной неустойки) ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом пеня
(штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту.
8.4. Государственный заказчик освобождается от уплаты пени (штрафной
неустойки), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
8.5. Размер неустойки не подлежит изменению в Арбитражном порядке.
8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от контрактных
обязательств.
9. Арбитраж
9.1. Поставщик и Государственный заказчик принимают все меры к
разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего контракта или в связи с ним, мирным путем.
9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры
или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в
связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде PC (Я) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Расторжение контракта
10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
или по решению суда.
10.2. При расторжении контракта по обоюдному согласию стороны
определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и
убытков по предмету контракта.
10.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного
нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта.
11. Прочие условия
11.1. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой частью.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
11.3. Не допускается по настоящему контракту передача своих
обязательств Поставщиком третьей стороне, за исключением случаев, если
новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
11.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, тексты имеют одинаковую юридическую силу, и содержат
вместе с приложениями _____ стр.
Перечень приложений:
Приложения:
1. График поставки
2. Спецификация товара
3. Форма акта приемки-передачи товара
4. Форма акта ввода товара в эксплуатацию
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
"Государственный заказчик": "Поставщик"
Министерство здравоохранения PC (Я)
677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, 30
ИНН 1435054518
КПП 143501001
Р/с _______________________________
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск
БИК 049805001
Министерство финансов
РС(Я) (Министерство здравоохранения
РС(Я) л/с ________________________)
Министр:
_________________ А.В. Горохов ____________________________
"_____" _______________201_ г. "_____" _______________201_ г.
м.п. м.п.
Приложение N 1
к госконтракту N _______
от "___" ______________ 201___ года
График поставки
Поставщик: __________________________________
/-----------------------------------------------------------------------\
|N п/п| Место поставки, | Наименование | Сумма, руб | Срок поставки |
| | ЛПУ | оборудования | | |
|-----+------------------+----------------+------------+----------------|
| | | | | |
|-----------------------------------------+------------+----------------/
| Итого:| |
\------------------------------------------------------/
Государственный заказчик Поставщик
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Приложение N 2
к госконтракту N _______
от "___" ______________ 201___ года
Спецификация
N п/п | Наимено- вание товара |
Наименование производите- ля, страны производите- ля |
Описание товара, технические и качественные характеристи- ки товара |
Ед. изм. |
Кол-во | Цена за едини- цу, руб. |
Сумма, руб |
1. | |||||||
2. | |||||||
ИТОГО: |
Государственный заказчик Поставщик
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Приложение N 3
к госконтракту N _______
от "___" ______________ 201___ года
ФОРМА АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
N ______ от "___" _______________ 20__ г.
по государственному контракту N _______от "___" ____________ 20___ г.
"Поставщик", в лице ____________________________________, действующего на
основании ________________________, с одной стороны и "Получатель"
__________________________________________________________ в лице
________________ ______________________ (ФИО, должность), действующего на
основании действующего на основании доверенности N _______ от "___"
______________ 2011 года с другой стороны, составили настоящий акт о
следующем:
Поставщик поставил, а Получатель принял следующий товар согласно
Спецификации (Приложение N 2 к Государственному контракту):
_________________________________________________________________________
Товар передан в заводской транспортной упаковке в количестве мест
_________________________________________________________________________
(прописью указывается количество переданный транспортных мест).
Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки: (да/нет;
если да, то прилагается акт о повреждении упаковки)
Стоимость поставленного товара составляет: _____________________________.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие
поставку товара:
копия регистрационного удостоверения;
копия сертификата соответствия товар#, подлежащий сертификации, выданного
уполномоченными органами (организациями);
копия санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданная
Роспотребнадзором, либо документ, обосновывающий его отсутствие;
технический паспорт на товар на русском языке;
инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке
(при монтаже);
счет-фактура, выставленная Государственному заказчику, с указанием
Получателя товара;
товарная накладная в 3-х экз.
Получатель несет полную материальную ответственность за принятый товар. С
момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной
гибели, утраты или повреждения товара переходят к его Получателю.
От Получателя: От Поставщика:
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Приложение N 4
к госконтракту N _______
от "___" ______________ 201___ года
ФОРМА АКТА ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
и проведения инструктажа (обучения) специалистов
N ______ от "___" _______________ 20__ г.
по государственному контракту N _______от "___" ____________ 20___ г.
"Поставщик", в лице ____________________________________, действующего на
основании ________________________, с одной стороны и "Получатель"
__________________________________________________________ в лице
_______________________________________ (ФИО, должность), действующего на
основании действующего на основании доверенности N _______ от "___"
______________ 2011 года с другой стороны, составили настоящий акт о
следующем:
Поставщик провел работы и услуги по установке и вводу в эксплуатацию, а
Получатель принял следующий товар к эксплуатации согласно Спецификации
(Приложение N 2 к Государственному Контракту): __________________________
Заводской (серийный) N __________________________________________________
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям
контракта. Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию товару
претензий не имеет. В сроки, предусмотренные условиями государственного
контракта, Поставщиком проведен инструктаж (обучение) пользованию и
эксплуатации товара следующих специалистов Получателя:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Инструктаж (обучение) специалистов проведен в соответствии с порядком и
программой обучения по условиям контракта:
Обучение проводится __________________________________________.
Программа:
1. Включение и выключение.
2. Вопросы безопасности и профилактического ухода включающие в себя: ____
_________________________________________________________________________
3. Процедуры подготовки к исследованию;
4. Структура меню и функции для ежедневных исследований
5. Документирование и архивирование полученной информации
6. Подведение итогов проведенного обучения
Порядок обучения:
Обучение проводится для врачей-специалистов _____________________ а также
средний мед. персонал ___________________________ по направлению
руководителя мед. учреждения.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод
товара в эксплуатацию и проведение инструктажа (обучения):
а) гарантийный талон
От Получателя: От Поставщика:
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Б. Проект государственного контракта
на поставку лекарственных средств
г. Якутск "___" ____________ 201__ года
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в лице
министра Горохова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени
Республики Саха (Якутия), с одной стороны, и
_____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице
________________________________, действующего на основании
__________________ с другой стороны, заключили, на основании
________________ настоящий государственный контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственные средства согласно
спецификации (приложение N 1), а Государственный заказчик обязуется
произвести оплату за поставленный товар.
1.2. Товар поставляется по адресу: __________________________.
Получатель товара (представитель Государственного заказчика) -
___________________________ действующий на основании доверенности
Государственного заказчика.
1.3. Источник финансирования - _____________________________________
2. Сумма (цена) контракта
2.1. Сумма контракта составляет: __________________________ (в т. ч.
НДС __________________).
2.2. Сумма контракта является фиксированной в течение действия
настоящего контракта и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем
порядке.
2.3. Сумма контракта включает в себя стоимость:
- товара, согласно спецификации к контракту;
- упаковки товара;
- маркировки товара;
- доставки до конечного пункта назначения (погрузка, разгрузка,
страхование);
Налоги, пошлины, таможенные платежи и сборы, взимаемые с Поставщика
в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену контракта и
оплачиваются Поставщиком.
2.4. Цена государственного контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров и иных условий исполнения государственного контракта.
3. Условия платежа
3.1. Оплата за поставленный товар будет произведена Государственным
заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней со дня
поставки после получения Государственным заказчиком следующих документов,
представляемых Поставщиком:
- оригинала и копии счета Поставщика;
- оригиналов актов приемки - передачи товара (приложение N 3 к
настоящему контракту).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 3" имеется в виду "приложение N 2"
3.2. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Государственного заказчика.
4. Сроки и порядок поставки товара
4.1. Поставка товара производится по адресу Получателя товара,
указанному в п. 1.2. настоящего контракта. Периоды (сроки) поставки:
_______________________________.
4.2. Все расходы по доставке товара до места нахождения Получателя
товара оплачиваются Поставщиком.
Поставщик самостоятельно выбирает способы и пути доставки, вид
транспорта, с соблюдением температурного режима и требований к хранению и
транспортировке товара.
4.3. После передачи товаров транспортной компании Поставщик должен
направить Получателю товара и Государственному заказчику уведомление об
этом, а также один экземпляр оригинала и один экземпляр копии следующих
документов: товарную накладную на поставляемый товар, копии упаковочных
листов с указанием содержимого каждой упаковки, счет - фактуру Поставщика
с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы;
транспортную накладную, железнодорожную квитанцию и (или) автогрузовую
квитанцию, а также в случае страхования грузов - копии страховых
свидетельств.
4.4. Указанные в п. 4.3. настоящего контракта документы должны быть
получены Получателем товара и Государственным заказчиком не позднее
доставки товара в место поставки и, в случае их неполучения, Поставщик
будет нести ответственность за все расходы, связанные с просрочкой
поставки.
4.5. После получения товара, между Получателем товара и Поставщиком
составляется двухсторонний акт приемки-передачи товара, форма которого
является приложением N 3 к настоящему контракту.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 3" имеется в виду "приложение N 2"
4.6. Датой поставки считается дата подписания акта приемки-передачи
товара.
5. Упаковка
5.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру
поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна
предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при
перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с
учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара
вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по
хранению до приемки его Получателем товара.
5.3. Если при распаковке обнаруживается недопоставка товара,
Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок на
условиях поставки, указанных в настоящем разделе.
5.4. Если Получатель товара производит распаковку прибывшего товара
самостоятельно в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика,
претензии по недопоставкам товара Поставщиком не принимаются.
5.5. Упаковки и (или) ящики маркируются с трех сторон. На каждое
место несмываемой краской наносится следующая маркировка на русском
языке:
Контракт N _________
Поставщик _________
Заказчик ___________
Место N ____________
На все места, требующие специального обращения, наносится
дополнительная маркировка:
Осторожно
Верх
Не кантовать
5.6. Ящики и другие виды упакованного товара нумеруются дробными
числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а
знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы товара.
5.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с
повреждением товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие
неполноценной или неправильной маркировки.
6. Качество и комплектность.
6.1. Качество товара, поставляемого в рамках данного контракта,
должно подтверждаться соответствующими необходимыми документами.
Комплектность должна соответствовать спецификации и качественным
характеристикам товара (Приложение N 1 к настоящему контракту)
6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
Государственный заказчик вправе:
- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать 100%
возврата оплаченной по контракту денежной суммы в течение 14 календарных
дней со дня предъявления требований Поставщику, с оплатой % в
соответствии с ГК РФ.
- потребовать замены товара на равноценный в срок не позднее 5
(пяти) дней со дня предъявления требования Поставщику.
7. Контроль качества
7.1. Получатель товара вправе в течение пяти календарных дней, с
момента поставки товара, провести проверку качества товара с привлечением
соответствующей независимой контрольной организации.
7.2. Если товары, подвергшиеся проверке качества, не отвечают
установленным требованиям, Государственный заказчик может отказаться от
них, а Поставщик обязан заменить забракованный товар, в срок не более 5
дней.
8. Гарантии.
8.1. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности товара на
день поставки партии товара составляет не менее 70% от общего срока
годности указанного на упаковке, что поставляемый товар имеет высокое
качество, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или
качеством изготовления.
9. Ответственность сторон.
9.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по
контракту, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пеню (штрафную
неустойку) в размере 0,1% от сумму не поставленного товара. При этом пеня
(штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту.
9.2. Поставщик освобождается от уплаты пени (штрафной неустойки),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по контракту, он уплачивает Поставщику пеню (штрафную
неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты пени (штрафной
неустойки) ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом пеня (штрафная
неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательств по настоящему контракту.
9.4. Государственный заказчик освобождается от уплаты пени (штрафной
неустойки), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
9.5. Размер неустойки не подлежит изменению в Арбитражном порядке.
9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от контрактных
обязательств.
10. Арбитраж
10.1. Поставщик и Государственный заказчик принимают все меры к
разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего контракта или в связи с ним, мирным путем.
10.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры
или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в
связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются
как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых
событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая
пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а
также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты,
объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого
государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы
не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана
незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом
сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно проведут
взаимные консультации для принятия необходимых мер.
11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными
компетентными органами административной территории, на которой находится
сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло
такое событие.
11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом
оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
11.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы
непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по
контракту, период их выполнения по соглашению сторон может быть продлен
на срок действия указанных обстоятельств.
11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев,
стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска
возможных путей ее разрешения.
11.7. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта,
при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже
реализованной части настоящего контракта, и ни одна из сторон не будет
иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
12. Расторжение контракта
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
или по решению суда.
12.2. При расторжении контракта по обоюдному согласию стороны
определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и
убытков по предмету контракта.
12.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного
нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта.
13. Прочие условия
13.1. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой частью.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
13.3. Не допускается по настоящему контракту передача своих
обязательств Поставщиком третьей стороне, за исключением случаев, если
новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
13.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.
13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны, и содержат вместе с Приложением ____ стр.
Перечень приложений:
Приложение:
1. Спецификация товара
2. Форма акта приемки-передачи товара
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
"Государственный заказчик": "Поставщик"
Министерство здравоохранения PC (Я)
677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, 30
ИНН 1435054518
КПП 143501001
Р/с _______________________________
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск
БИК 049805001
Министерство финансов
РС(Я) (Министерство здравоохранения
РС(Я) л/с ________________________)
Министр:
_________________ А.В. Горохов ____________________________
"_____" _______________201_ г. "_____" _______________201_ г.
м.п. м.п.
Приложение N 1
к госконтракту N _______
от "___" __________ 201__ года
Спецификация товара
/-----------------------------------------------------------------------\
|N п/п|Наименование |Наименование |Ед. |Кол- |Цена |Сумма,|Срок |
| |товара |производите- |изм.|во |за ед.|руб |годности до |
| | |ля, страны | | |изм., | | |
| | |производителя| | |руб. | | |
|-----+-------------+-------------+----+-----+------+------+------------|
|1. | | | | | | | |
|-----+-------------+-------------+----+-----+------+------+------------|
|2. | | | | | | | |
|---------------------------------+-------------------------------------/
|ИТОГО: |
\---------------------------------/
Государственный заказчик Поставщик
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Приложение N 2
к госконтракту N _______
от "___" __________ 201__ года
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
N _________ от "___" __________ 20___ г.
по государственному контракту N _______ от "___" __________ 20___ г.
"Поставщик", _______________________ в лице ________________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны и "Получатель"
________________________________________________________ в лице
___________ _________________ (ФИО, должность), действующего на основании
доверенности N _______ от "___" _____________________ 2011 года с другой
стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Получатель принял следующий товар согласно
спецификации (Приложение N 1 к Государственному контракту):
________________________________________________.
Товар передан в заводской упаковке в количестве мест
____________________________________ _ (прописью указывается количество
переданный транспортных мест).
Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки:
_____________________ (да/нет; если да, то прилагается акт о повреждении
упаковки)
Стоимость поставленного товара составляет: _____________________________.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие
поставку товара:
а) копия регистрационного удостоверения;
б) копия сертификата соответствия товар#, подлежащий сертификации,
выданного уполномоченными органами (организациями);
в) счет-фактура, выставленная Государственному заказчику, с указанием
Получателя товара;
г) товарная накладная в 3-х экз.
С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной
гибели, утраты или повреждения товара переходят к его Получателю.
От Получателя: От Поставщика:
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
В. Проект государственного контракта
на поставку изделий медицинского назначения, медицинских инструментов
N ______________________
г. Якутск "____" _____________________ 201___ года
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в лице
министра Горохова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени
Республики Саха (Якутия), с одной стороны, и
_____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице
________________________________, действующего на основании
__________________ с другой стороны, заключили, на основании
протокола ___________________ от "____" ____________ 20___ года настоящий
государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить (именуемые далее "товар")
согласно спецификации (приложение N 1), а Государственный заказчик
обязуется произвести оплату за поставленный товар.
1.2. Товар поставляется по адресу: ________________________________.
Получатель товара (представитель Государственного заказчика) - __________
действующий на основании доверенности Государственного заказчика.
1.3. Источник финансирования - ____________________________________.
2. Сумма (цена) контракта
2.1. Сумма контракта составляет: ___________________________ (в т.
ч. НДС __________________)
2.2. Сумма контракта является фиксированной в течение действия
настоящего контракта и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем
порядке.
2.3. Сумма контракта включает в себя стоимость:
- товара, согласно спецификации к контракту;
- упаковки товара;
- маркировки товара;
- доставки до конечного пункта назначения (погрузка, разгрузка,
страхование);
Налоги, пошлины, таможенные платежи и сборы, взимаемые с Поставщика
в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену контракта и
оплачиваются Поставщиком.
2.4. Цена государственного контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров и иных условий исполнения государственного контракта.
3. Условия платежа
3.1. Оплата за поставленный товар будет произведена Государственным
заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней со дня
поставки, после получения Государственным заказчиком следующих
документов, представляемых Поставщиком:
- оригинала и копии счета Поставщика;
- оригиналов актов приемки - передачи товара (приложение N 3 к
настоящему контракту).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 3" имеется в виду "приложение N 2"
3.2. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Государственного заказчика.
4. Сроки и порядок поставки товара
4.1. Поставка товара производится _______________ по адресу
Получателя товара, указанному в п. 1.2. настоящего контракта. Периоды
(сроки) поставки: ____________________________________.
4.2. Все расходы по доставке товара до места нахождения Получателя
товара оплачиваются Поставщиком.
Поставщик самостоятельно выбирает способы и пути доставки, вид
транспорта, с соблюдением температурного режима и требований к хранению и
транспортировке товара.
4.3. После передачи товаров транспортной компании Поставщик должен
направить Получателю товара и Государственному заказчику уведомление об
этом, а также один экземпляр оригинала и один экземпляр копии следующих
документов: товарную накладную на поставляемый товар, копии упаковочных
листов с указанием содержимого каждой упаковки, счет - фактуру Поставщика
с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы;
транспортную накладную, железнодорожную квитанцию и (или) автогрузовую
квитанцию, а также в случае страхования грузов - копии страховых
свидетельств.
4.4. Указанные в п. 4.3. настоящего контракта документы должны быть
получены Получателем товара и Государственным заказчиком не позднее
доставки товара в место поставки и, в случае их неполучения, Поставщик
будет нести ответственность за все расходы, связанные с просрочкой
поставки.
4.5. После получения товара, между Получателем товара и Поставщиком
составляется двухсторонний акт приемки-передачи товара, форма которого
является приложением N 3 к настоящему контракту.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 3" имеется в виду "приложение N 2"
4.6. Датой поставки считается дата подписания акта приемки-передачи
товара.
5. Упаковка
5.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру
поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна
предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при
перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с
учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара
вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по
хранению до приемки его Получателем товара.
5.3. Если при распаковке обнаруживается недопоставка товара,
Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок на
условиях поставки, указанных в настоящем разделе.
5.4. Если Получатель товара производит распаковку прибывшего товара
самостоятельно в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика,
претензии по недопоставкам товара Поставщиком не принимаются.
5.5. Упаковки и (или) ящики маркируются с трех сторон. На каждое
место несмываемой краской наносится следующая маркировка на русском
языке:
Контракт N _________
Поставщик _________
Заказчик ___________
Место N ___________
На все места, требующие специального обращения, наносится
дополнительная маркировка:
Осторожно
Верх
Не кантовать
5.6. Ящики и другие виды упакованного товара нумеруются дробными
числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а
знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы товара.
5.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с
повреждением товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие
неполноценной или неправильной маркировки.
6. Качество и комплектность.
6.1. Качество товара, поставляемого в рамках данного контракта,
должно подтверждаться соответствующими необходимыми документами.
Комплектность должна соответствовать спецификации и качественным
характеристикам товара (Приложение N 1 к настоящему контракту)
6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
Государственный заказчик вправе:
- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать 100 %
возврата оплаченной по контракту денежной суммы в течение 14 календарных
дней со дня предъявления требований Поставщику, с оплатой % в
соответствии с ГК РФ.
- потребовать замены товара на равноценный в срок не позднее 5
(пяти) дней со дня предъявления требования Поставщику.
7. Контроль качества
7.1. Получатель товара вправе в течение пяти календарных дней, с
момента поставки товара, провести проверку качества товара с привлечением
соответствующей независимой контрольной организации.
7.2. Если товары, подвергшиеся проверке качества, не отвечают
установленным требованиям, Государственный заказчик может отказаться от
них, а Поставщик обязан заменить забракованный товар, в срок не более 5
дней.
8. Гарантии.
8.1. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности товара на
день поставки партии товара составляет не менее 70% от общего срока
годности указанного на упаковке, что поставляемый товар имеет высокое
качество, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или
качеством изготовления.
9. Ответственность сторон.
9.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по
контракту, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пеню (штрафную
неустойку) в размере 0,1% от суммы не поставленного товара. При этом пеня
(штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту.
9.2. Поставщик освобождается от уплаты пени (штрафной неустойки),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по контракту, он уплачивает Поставщику пеню (штрафную
неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты пени (штрафной
неустойки) ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом пеня (штрафная
неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательств по настоящему контракту.
9.4. Государственный заказчик освобождается от уплаты пени (штрафной
неустойки), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
9.5. Размер неустойки не подлежит изменению в Арбитражном порядке.
9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от контрактных
обязательств.
10. Арбитраж
10.1. Поставщик и Государственный заказчик принимают все меры к
разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего контракта или в связи с ним, мирным путем.
10.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры
или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в
связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются
как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых
событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая
пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а
также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты,
объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого
государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы
не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана
незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом
сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно проведут
взаимные консультации для принятия необходимых мер.
11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными
компетентными органами административной территории, на которой находится
сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло
такое событие.
11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом
оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
11.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы
непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по
контракту, период их выполнения по соглашению сторон может быть продлен
на срок действия указанных обстоятельств.
11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев,
стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска
возможных путей ее разрешения.
11.7. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта,
при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже
реализованной части настоящего контракта, и ни одна из сторон не будет
иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
12. Расторжение контракта
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
или по решению суда.
12.2. При расторжении контракта по обоюдному согласию стороны
определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и
убытков по предмету контракта.
12.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного
нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта.
13. Прочие условия
13.1. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой частью.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
13.3. Не допускается по настоящему контракту передача своих
обязательств Поставщиком третьей стороне, за исключением случаев, если
новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
13.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.
13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны, и содержат вместе с Приложением _____ стр.
Перечень приложений: Приложение:
1. Спецификация товара
2. Форма акта приемки-передачи товара
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
"Государственный заказчик": "Поставщик"
Министерство здравоохранения PC (Я)
677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, 30
ИНН 1435054518
КПП 143501001
Р/с _______________________________
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск
БИК 049805001
Министерство финансов
РС(Я) (Министерство здравоохранения
РС(Я) л/с ________________________)
Министр:
_________________ А.В. Горохов ____________________________
"_____" _______________201_ г. "_____" _______________201_ г.
м.п. м.п.
Приложение N 1
к госконтракту N ________________
от "___" ______________ 201__ года
Спецификация товара
/-----------------------------------------------------------------------\
|N п/п|Наимено- |Наименова-|Качествен- |Ед. |Кол- |Цена за|Сум- |Срок |
| |вание |ние |ные |изм.|во |ед. |ма, |годнос-|
| |товара |производи-|характерис-| | |изм., |руб |ти до |
| | |теля, |тики | | |руб. | | |
| | |страны |(потребите-| | | | | |
| | |производи-|льские | | | | | |
| | |теля |свойства) | | | | | |
| | | |товара | | | | | |
|-----+---------+----------+-----------+----+-----+-------+-----+-------|
|1. | | | | | | | | |
|-----+---------+----------+-----------+----+-----+-------+-----+-------|
|2. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----+-------/
|Итого: | |
\---------------------------------------------------------------/
Государственный заказчик Поставщик
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Приложение N 2
к госконтракту N _______
от "___" __________ 201__ года
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
N _________ от "___" __________ 20___ г.
по государственному контракту N _______ от "___" __________ 20___ г.
"Поставщик", _______________________ в лице ________________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны и "Получатель"
_________________________________________________________ в лице
______ ______________________ (ФИО, должность), действующего на основании
доверенности N _______ от "___" _____________________ 2011 года с другой
стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Получатель принял следующий товар согласно
спецификации (Приложение N 1 к Государственному контракту):
________________________________________________.
Товар передан в заводской упаковке в количестве мест
____________________________________ _ (прописью указывается количество
переданный транспортных мест).
Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки:
_____________________ (да/нет; если да, то прилагается акт о повреждении
упаковки)
Стоимость поставленного товара составляет: _____________________________.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие
поставку товара:
а) копия регистрационного удостоверения;
б) копия сертификата соответствия товар#, подлежащий сертификации,
выданного уполномоченными органами (организациями);
в) счет-фактура, выставленная Государственному заказчику, с указанием
Получателя товара;
г) товарная накладная в 3-х экз.
С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной
гибели, утраты или повреждения товара переходят к его Получателю.
От Получателя: От Поставщика:
________________________ ________________________
М.П. М.П.
"___" ___________ 201__г. "___" ___________ 201__г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.