Приложение N 3

Приложение N 3

               Государственный контракт N _________

                    на поставку товаров

     г. Якутск                                "________" ______ 2014 года

     Министерство  охраны  природы  Республики  Саха  (Якутия),  далее  -

Государственный    Заказчик,    в   лице  министра  Григорьева  Владимира

Афанасьевича  действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем

"Заказчик" с одной стороны, и  _________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________,

действующего на основании _______________________________________________

_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

"Стороны",     с   соблюдением  требований  действующего законодательства

РФ,    частности:    Федерального  закона  от  05.04.2013 г.  N  44-ФЗ "О

контрактной    системе    в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд", заключили настоящий

Государственный контракт (далее - Контракт).

     Настоящий  Государственный  контракт заключен на основании Протокола

_______________________ N ________________ от __________________________.

                           1. Предмет контракта

     1.1 Поставщик обязуется поставить __________________________________

(указать наименование и количество товара:  здесь или в Приложении N 1 к

настоящему Контракту) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар

и оплатить его.

     1.2.  Срок  поставки  товара:  ("с ________ до ___________", или "по

заявкам в срок, указанный  в  заявке, но до ___________________________".

или "по заявкам в течение _________________________________________ дней,

с момента её  получения  Поставщиком,  но  до  ________________________",

или "в соответствии с графиком поставки,  приведенном в  Приложением N 2"

или иное).

     1.3.    На    момент  передачи  Заказчику  Товара  последний  должен

принадлежать  Поставщику  на  праве собственности, не быть заложенным или

арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

     1.4. Поставка осуществляется по следующим адресам: ________________.

     1.5.    Товары  поставляется  в  таре  и  упаковке,  соответствующих

государственным        стандартам,     техническим    условиям,    другой

нормативно-технической  документации.  Если  тара является возвратной, то

указать порядок и срок её возврата.

                           2. Порядок поставки и приема товара

     2.1.    Поставка    Товара  Поставщиком  и  его  приемка  Заказчиком

производится    в  соответствии  с  гражданским  законодательством  РФ  и

оформляется  актом  приема-  передачи,  подписываемым  обеими  сторонами.

Прием    Товара с   оформлением акта приема-передачи   осуществляется   в

течение  ___________________________________________________________ дней

с  момента  фактической доставки Товара и извещения  об  этом Поставщиком

Заказчика.    Заказчик    уведомляет    Поставщика  о  составлении   акта

приема-передачи, который  должен  быть подписан Сторонами в течение _____

_________________ дней с момента его составления.

     2.2.  В  случае  выявления несоответствия Товара условиям Контракта,

Заказчик  незамедлительно  уведомляет  об этом Поставщика, составляет акт

устранения   недостатков  или  предъявляет  требование  о  замене  Товара

ненадлежащего  качества Товаром надлежащего качества, о доставке Товара в

количестве, указанном в Контракте (в случае необходимости    допоставки),

с  указанием     срока  удовлетворения   соответствующего   требования  и

направляет его Поставщику. При этом срок, указанный  в  п. 2.1 Контракта,

продлевается  на   время   удовлетворения    соответствующего  требования

Поставщиком.

     2.3.    Акт    приема-передачи    подписывается    Сторонами   после

удовлетворения  Поставщиком  требований,  заявленных  в соответствии с п.

2.2 Контракта.

                           3. Качество товара

     3.1.    Поставщик    гарантирует   заказчику  соответствие  качества

поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТ.

     3.2.  Товар  должен  по  качеству  и  комплектности  соответствовать

(указываются    государственные    стандарты,    технические    паспорта,

сертификаты    качества,  собственные  требования,  согласованные   между

сторонами контракта).

     3.3.   Товар  подлежит  маркировке  в  соответствии  с  требованиями

стандартов  и  технических  условий, должен быть затарен в соответствии с

теми же требованиями.

     3.4. На Товар устанавливается гарантия _____________________________

(указывается     начало   течения срока,  устанавливаемого  сторонами или

поставщиком, указать сроки и условия гарантии).

     3.5.  Срок годности товара и использования его по прямому назначению

со  дня  его  изготовления  (указывается  в паспорте, на упаковке и т.п.)

составляет (указывается длительность периода).

     (Только  для  случаев  транспортировки  товара указываются) - Особые

условия  перевозки  товара  ввиду  его  специфических  качеств  и свойств

(скоропортящийся    товар,  товары  в  стеклянных  баллонах  и  бутылках,

взрывоопасные,    ядовитые,    радиоактивные    и   др.     необходимость

сопровождения и охраны в пути следования и т.п.).

                           4. Цена контракта и порядок расчетов

     4.1. Цена Контракта составляет: ____________________________ рублей,

в том числе _____________ НДС %. (_______________).

     4.2.  Указанная  в  пункте  4.1  цена товара включает в себя налоги,

транспортные  расходы  по  доставке  товара  до  заказчика,  а также иные

расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

     4.3.    Цена    Контракта  на  период  действия  Контракта  является

фиксированной и пересмотру не подлежит.

     4.4.  Оплата  по  Контракту  производится: (единовременно, поэтапно,

без аванса/с авансом и т.п.).

     4.5.  Оплата  производится  в  течение ______ дней со дня подписания

Сторонами акта приема-передачи Товара.

                           5. Ответственность сторон

     5.1.  В  случае  полного или частичного невыполнения контракта одной

из  Сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные

в результате убытки.

     5.2.    В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  требовать уплаты пени.

Пеня   начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем

обязательства,  предусмотренного  контрактом, и устанавливается в размере

не  менее  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки

рефинансирования    Центрального   банка  Российской  Федерации  от  цены

контракта,  уменьшенной на  сумму, пропорциональную объему  обязательств,

предусмотренных     контрактом   и  фактически  исполненных   поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем).  Пеня  определяется  по формуле указанном в

Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

     5.3.    За    ненадлежащее    исполнение   обязательств  Исполнителя

предусмотренных в п. Контракта, за исключением просрочки в соответствии с

Постановлением  Правительства РФ  от 25.11.2013 N 1063 установлен штраф в

размере __________________%.

     5.4.  Заказчик  не  несет ответственности за нарушение сроков оплаты

выполненных   работ  в  связи  с  несвоевременным  поступлением  денежных

средств из бюджета.

     5.5.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых

обязательств или устранения нарушений.

     5.6.  Сторона  не несет ответственности за нарушение Контракта, если

докажет, что такое нарушение произошло не по ее вине.

     5.7.  Стороны  освобождаются  от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по Контракту в случае наступления

обстоятельств непреодолимой силы.

                           6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступление

таких    обстоятельств,  при  которых  стороны,  действующие  с  разумной

осмотрительностью,  по  не  зависящим  от них причинам не могут исполнить

обязательства  надлежащим  образом,  в  частности к таким обстоятельствам

относятся  военные действия, пожары, наводнения, иные стихийные бедствия,

решения  органов  государственной власти, делающие невозможным надлежащее

исполнение    обязательств    по  Контракту.  В  этом  случае  выполнение

обязательств  по  Контракту откладывается на время действия обстоятельств

непреодолимой силы.

     6.2.   При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны

обязаны  в  письменной форме известить друг друга о наступлении указанных

обстоятельств в ___ дневный срок с приложением подтверждающих документов.

     6.3.  В  случае  невыполнения настоящего условия виновная сторона не

имеет  права  ссылаться  на  любое вышеуказанное обстоятельство и обязана

возместить    все    убытки,  вызванные  неисполнением  или  ненадлежащим

исполнением обязательств по контракту.

                           7. Порядок разрешения споров

     7.1.  В  случае  возникновения  споров  между Сторонами по вопросам,

предусмотренным  Контрактом,  Стороны  примут  все  меры  к разрешению их

путем переговоров.

     7.2.  Стороны  устанавливают,  что  по  всем возможным претензиям по

настоящему Контракту должны быть  даны письменные мотивированные ответы в

течение  ________________________________________________________________

дней с момента получения претензии.

     7.3.  Для  обращения  в  суд  в  целях  разрешения спора, соблюдение

установленного  настоящим  разделом  претензионного  порядка обязательно.

При    не    достижении    соглашения  путём  переговоров  спор  подлежит

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

        8. Срок действия и порядок изменения и расторжения контракта

     8.1   Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания

сторонами и действует до _______________________________________________.

Истечение срока действия Контракта  не освобождает Стороны  от исполнения

обязательств по нему.

     8.2.  Изменение  Контракта  допускается  в  случаях, предусмотренных

статьей  95  Федерального  закона  от  05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной

системе    в    сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд"  и  оформляются  в  этом  случае

дополнительными  соглашениями  к  контракту  в  виде  приложений, которые

подписываются  уполномоченными  лицами  Сторон  и считаются неотъемлемыми

частями настоящего Контракта.

     8.3.  Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению сторон, по

решению    суда    и    в    иных   случаях  предусмотренных  гражданским

законодательством.

                           9. Экспертиза

     9.1.    Заказчик    обязан    провести    экспертизу   для  проверки

предоставленных  Исполнителем  результатов, предусмотренных Контрактом, в

части их соответствия условиям Контракта.

     9.2.    Результаты    экспертизы    оформляются  в  виде  Заключения

подписывается  экспертом  (или  уполномоченным  представителем экспертной

организации)  и  должно  быть объективным, обоснованным и соответствовать

законодательству Российской Федерации.

     9.3. Срок проведения Заказчиком экспертизы составляет не свыше _____

_______________ дней.

     9.4.  В  случае,  если  по  результатам такой экспертизы установлены

нарушения  требований  Контракта,  не  препятствующие  приемке  оказанной

услуги,  в  Заключении могут содержаться предложения об устранении данных

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

                           10. Обеспечение исполнения контракта*

     10.1.  Способами обеспечения исполнения Контракта являются, внесение

денежных средств на указанный Заказчиком счет:

     Министерство охраны природы PC (Я)

     Лицевой счет - 55078035227

     ИНН - 1435035723; КПП 143501001; БИК-049805001.

     ГРКЦ ЦБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск

     Расчетный счет - 40302810300004000002

     Или    банковская    гарантия,  выданная  банком  и  соответствующая

требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе N 44

-ФЗ, на котором в  соответствии с законодательством  Российской Федерации

учитываются   операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ

обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

     10.2.  Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до

заключения Контракта. Размер  обеспечения исполнения Контракта составляет

____________________________ рублей ______________________________ копеек

(_________________ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

     10.3.   Срок  действия  обеспечения  исполнения  Контракта  в  форме

банковской гарантии до __________ 20  года. Срок    действия   указанного

обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае

досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

     10.4.  В  случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения

обязательств  по  Контракту перестало быть действительным, закончило свое

действие  или  иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком

своих  обязательств  по  контракту,  Подрядчик  обязуется  в  течение  10

(десяти)  дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение

исполнение  обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые

указаны в настоящем разделе.

     10.5.  По  Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика

по    возмещению    убытков   Заказчика,  причиненных  неисполнением  или

ненадлежащим  исполнением  обязательств по Контракту, а также обязанность

по  выплате  неустойки  (штрафа,  пени),  возврату  аванса и иных долгов,

возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

     10.6.     Требования    к    обеспечению    исполнения    Контракта,

предоставляемому в виде банковской гарантии:

     10.6.1.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной и содержать

указание  на  согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные

в  Контракт,  не  освобождают  его  от  обязательств  по  соответствующей

банковской гарантии;

     10.6.2.  В  банковской  гарантии  в обязательном порядке должна быть

указана  информация, установленная частью 2 статьи 45 Федерального закона

от  05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

     10.7.  В  случае  если  обеспечением исполнения контракта Подрядчика

является  залог  денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

то денежные средства должны быть перечислены на указанный N _____________

____________________________________________________________________ счет

заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта (п. 10.2 Контракта).

     10.8.  Залог  денежных средств в виде способа обеспечения исполнения

Контракта  должен  быть  перечислен  Подрядчиком  в  сроки  установленные

настоящим    Контрактом   и  будет  находиться  у  Заказчика  до  момента

исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком.

     10.9.    Залог   по  настоящему  Контракту  существует  в  отношении

обязательства   в  полном  его  объеме  до  выполнения  Подрядчиком  всех

обязательств  по  договору,  и  частичное  исполнение  таких обязательств

Подрядчиком не прекращает залог ни полностью, ни в части.

     10.10. Залог прекращается в следующих случаях:

     -  вследствие  прекращения  обеспеченного  залогом  обязательства по

настоящему  договору,  в  том  числе  его  исполнением (подписанием актов

приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);

     -  вследствие  перехода  прав  на  заложенные  денежные  средства  к

Заказчику.

     10.11.  В  случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств по договору:

     -    если  Подрядчиком  был  выбран  способ  обеспечения  исполнения

договора  в  виде  перечисления  в качестве обеспечения на счет Заказчика

денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;

     -    если  Подрядчиком  был  выбран  способ  обеспечения  исполнения

договора    в    виде  банковской  гарантии,  то  Заказчик  обращается  в

банк-гарант    за    выплатой  денежных  средств  в  размере  обеспечения

исполнения договора.

     10.12.  Заложенные  денежные  средства  возвращаются  залогодателю в

полном  объёме  (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований

залогодержателя, возникших

     в    период  действия  залога)  в  течение  десяти  дней  с  момента

подписания  Сторонами  документов,  подтверждающих  надлежащее исполнение

залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

     *    В    случае   если  Подрядчиком  является  государственное  или

муниципальное казенное учреждение, раздел 8 Контракта исключается

                           11. Заключительные положения

     11.1.  Настоящий  контракт  составлен  в 2 экземплярах по одному для

каждой из Сторон.

     11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

     11.3.  В  случае  изменения у какой-либо из сторон места нахождения,

наименования, банковских  реквизитов,  иных  сведений, последняя обязана

в течение _____ дней известить об этом другую сторону в письменной форме.

     11.4.  Отношения  Сторон,  не  урегулированные настоящим Контрактом,

регламентируются  действующим  на момент его заключения законодательством

РФ.

     12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

     Государственный заказчик:                 Поставщик:

     Министерство охраны природы

     Республики  Саха  (Якутия)

     677000 г. Якутск, ул. Дзержинского, 3/1

     ИНН 1435035723; КПП  143501001;

     ОГРН 1021401070349; ОКПО  00063035;

     УФК по Республике Саха (Якутия) (МФ

     РС(Я) Министерство  охраны

     природы  РС(Я) л/с 03078035227 в ГРКЦ НБ

     Республики Саха (Якутия) Банка России

     г. Якутск БИК 049805001

     р/с 40201810800000100002

     Министр

     ____________________ В.А. Григорьев      ___________________________

     "______" _____ 2014 г.                   "_____" __________ 2014 г.

     М.П                                       М.П.