Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 5 июля 2012 г. N 214 "Об утверждении административного регламента исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. N 295-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Административный регламент).

2. Признать утратившими силу приказы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министерство):

от 14 декабря 2009 г. N 280 "Об утверждении Административного регламента исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края";

от 20 января 2010 г. N 6 "Об утверждении Административного регламента исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края";

от 15 июня 2010 г. N 220 "О внесении изменений в Административный регламент исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 января 2010 г. N 6";

от 13 июля 2011 г. N 184 "О внесении изменений в Административный регламент исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 января 2010 г. N 6";

от 13 июля 2011 г. N 186 "О внесении изменений в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 14 декабря 2009 г. N 280 "Об утверждении Административного регламента исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края".

3. Начальнику отдела по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости министерства (Куценко А.В.) обеспечить внедрение Административного регламента.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника инспекции государственного строительного надзора министерства Казначеева А.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Министр

Ю.А. Корнет

Административный регламент
исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
(утв. приказом министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края от 5 июля 2012 г. N 214)

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2014 г.

ГАРАНТ:

См. справку об административных регламентах исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг) в Ставропольском крае

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) министерства строительства и архитектуры Ставропольского края по осуществлению регионального государственного контроля и надзора за соблюдением лицами, осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края, обязательных требований и норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Используемые в Административном регламенте термины подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Наименование государственной функции

Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - государственная функция).

1.3. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, исполняющего государственную функцию

Государственная функция предоставляется министерством строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министерство).

1.4. Наименования иных организаций, участвующих в исполнении государственной функции, участие которых необходимо при исполнении государственной функции:

органы прокуратуры - для согласования проведения проверок;

экспертные организации (эксперты) - для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований;

саморегулируемые организации - для защиты прав их членов при исполнении государственной функции;

органы внутренних дел - для оказания содействия при проведении проверок;

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по формированию официальной статистической информации;

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

1.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих исполнение государственной функции:

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, N 237);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3304);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть 1), ст. 1) (далее - КоАП РФ);

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 40) (далее - Федеральный закон N 214-ФЗ);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (часть 1), ст. 6249) (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 45, ст. 4616);

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 18, ст. 2001);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)" (Российская газета, 14.04.2010, N 78);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Российская газета, 14.05.2009, N 85);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. N 06-2/пз-н "Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 20.03.2006, N 12);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 г. N 06-137/пз-н "Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" (Российская газета, 31.01.2007, N 19);

постановление Губернатора Ставропольского края от 07 июля 2008 г. N 530 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края" (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 25.09.2008, ст. 7517, N 27);

постановление Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. N 117-п "Об утверждении перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края (Ставропольская правда, N 87, 12.04.2011);

настоящий Административный регламент.

1.6. Предмет регионального государственного контроля (надзора)

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является проверка соблюдения застройщиком требований, установленных Федеральным законом N 214-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края исключительно в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

1.7. Права и обязанности министерства и должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

1.7.1. При осуществлении государственной функции министерство вправе:

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом N 214-ФЗ;

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

а) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

б) получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается Правительством Ставропольского края;

в) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

Информация об изменениях:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 22 января 2014 г. N 20 в подпункт 3 подпункта 1.7.1. пункта 1.7 настоящего Административного регламента внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

ГАРАНТ:

См. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства"

4) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5) осуществлять контроль за соблюдением положений Федерального закона N 214-ФЗ, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона N 214-ФЗ;

6) направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушений Федерального закона N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

7) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом N 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

9) осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом N 214-ФЗ полномочия.

1.7.2. Должностные лица отдела по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости министерства (далее - отдел) имеют право:

1) проводить проверки по вопросам, отнесенным к предмету контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и устанавливать сроки их устранения;

3) составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных КоАП РФ;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Должностные лица министерства обязаны:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

5) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

6) проводить проверку на основании распоряжения министра строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министр), заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - заместитель министра) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

7) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения министра, заместителя министра;

8) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

9) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

10) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ;

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

1.7.4. Должностные лица министерства обязаны участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов Ставропольского края и ведомственных нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений.

В соответствии со своей компетенцией должностные лица министерства обязаны принимать участие в подготовке проектов:

1) законов Ставропольского края, относящихся к компетенции отдела;

2) постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края, относящихся к компетенции отдела;

3) постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, относящихся к компетенции отдела;

4) приказов министерства.

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

1.8.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц министерства информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции вследствие действий (бездействия) должностных лиц министерства, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.

1.8.2. Обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона N 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний министерства об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Описание результатов исполнения государственной функции

Результатом исполнения государственной функции являются следующие документы:

составление акта проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

выдача предписания об устранении выявленных нарушений;

возбуждение дел(а) об административном правонарушении(ях);

обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Требования к порядку информирования об исполнении государственной функции

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, отдела, способах получения информации

Место нахождения министерства, отдела: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, кабинеты 21, 40.

График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Прием граждан по вопросам долевого строительства осуществляется:

заместителем министра - начальником инспекции государственного строительного надзора - во вторую и четвертую среду каждого месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 34, предварительная запись на прием осуществляется по телефону (8652) 26-67-03;

должностными лицами отдела - каждый вторник с 10.00 до 12.00 часов и четверг с 15.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 21, 40.

Продолжительность приема не должна превышать 20 минут.

2.1.2. Справочные телефоны отдела

Телефоны для справок по исполнению государственной функции: (8652) 26-68-89, (8652) 27-10-91.

2.1.3. Адреса официального сайта, электронной почты министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

Информация о порядке исполнения государственной функции содержится на официальном сайте министерства в сети "Интернет": www.minstroysk.ru (далее - официальный сайт министерства)

Адрес электронной почты: minstroy-sk@mail.ru.

2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе ее исполнения

Предоставление информации осуществляется в виде:

индивидуального информирования заинтересованных лиц;

публичного информирования заинтересованных лиц.

Информирование проводится в форме:

устного информирования;

письменного информирования.

2.1.5. Для получения информации о порядке исполнения государственной функции заявители обращаются в министерство по каналам почтовой, факсимильной связи и электронной почты:

по телефонам - для справок по исполнению государственной функции, указанным в пункте 2.1.2 Административного регламента;

в письменном виде по почтовому адресу, указанному в пункте 2.1.1 Административного регламента;

в письменном виде на электронный адрес (электронная почта) министерства, указанный в пункте 2.1.3 Административного регламента, и на официальный информационный Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края в разделе "Органы власти", подразделе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края";

в письменном виде (факсимильной связью) в министерство.

2.1.6. Порядок, форма и место размещения информации

Информация по вопросам исполнения государственной функции размещается:

посредством опубликования в установленном порядке нормативных документов и Административного регламента, в том числе путем размещения в сети "Интернет" на официальном сайте министерства, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

посредством размещения Административного регламента и образцов заполнения форм документов в здании министерства на стендах отдела.

2.1.7. Исполнение государственной функции осуществляется на бесплатной основе

2.1.8. Срок исполнения государственной функции

Срок исполнения государственной функции при проведении отдельных административных процедур:

1) анализ отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве - 45 дней со дня ее регистрации в министерстве;

2) плановые и внеплановые проверки за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости - 20 рабочих дней;

3) применение мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства:

а) выдача предписаний об устранении нарушений законодательства осуществляется немедленно и вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного юридического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня составления;

б) привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правонарушения, осуществляется в сроки, определенные КоАП РФ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры:

1) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

2) проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - проверка);

3) применение мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

Исполнение государственной функции осуществляется согласно блок-схеме (приложение 1 к Административному регламенту).

3.2. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве

3.2.1. Основания для начала административной процедуры

Основанием для проведения анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве (далее - отчетность), является представление застройщиком отчетности в министерство.

3.2.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения

Анализ отчетности застройщика направлен на определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации о строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетности застройщика или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности застройщика должностное лицо, уполномоченное ее рассматривать.

Для исполнения государственной функции застройщики предоставляют в министерство ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам.

Отчетность представляется застройщиком в министерство не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком в министерство не позднее 90 дней после окончания IV квартала.

В состав отчетности включаются отчеты по формам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчетность представляется застройщиком в министерство в письменной форме, в форме электронного документа или электронного сообщения.

Страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются. Документы, входящие в состав отчетности застройщика - юридического лица, подписываются руководителем этой организации или лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за составление отчетности, и скрепляются печатью застройщика. Документы, входящие в состав отчетности застройщика - индивидуального предпринимателя, подписываются индивидуальным предпринимателем.

Отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронного сообщения, подготавливается в формате, установленном федеральным органом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложено государственное регулирование в области долевого строительства объектов недвижимости.

При наличии расторгнутых договоров за отчетный период представляется справка с указанием оснований расторжения каждого договора.

При наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам представляется справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств.

При наличии прочих расходов представляется справка с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на утвержденную проектную документацию в установленном порядке, предусматривающую это направление расходования денежных средств.

Для исполнения государственной функции заявитель представляет в министерство информацию о нарушении права участника долевого строительства с приложением документов, подтверждающих участие в долевом строительстве, оплату по договору.

Застройщики несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений, представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее представления.

В день представления отчетность регистрируется в министерстве.

Срок анализа отчетности - в течение 45 дней со дня ее регистрации.

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры

Ответственным за проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве, является государственный инспектор отдела согласно его должностным обязанностям, установленным должностным регламентом гражданского служащего (далее - ответственное должностное лицо министерства).

3.2.4. Критерии принятия решений

Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:

оценивается соответствие состава, формы и порядка представления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации.

Достоверность сведений, представленных в отчетности, проверяется на основании имеющихся в распоряжении министерства документов, а также в процессе проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата

По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее заключение, подписываемое ответственным должностным лицом министерства, по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту.

В случае выявления по результатам проведенного анализа отчетности нарушений требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, ответственное должностное лицо министерства составляет протокол об административном правонарушении в порядке и сроки, установленные главой 28 КоАП РФ.

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме

Информация о застройщиках, представивших отчетность, размещается на официальном сайте министерства в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока для ее предоставления, указанном в пункте 3.2.2 Административного регламента.

Данные сведения указываются в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при составлении министерством отчета об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения, а также используются при подготовке доклада об осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края и об эффективности такого контроля (надзора) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте министерства.

3.3. Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

3.3.1. Основания для начала административной процедуры

Основанием для проведения плановой проверки за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является ежегодный план проведения плановых проверок в области контроля и надзора за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - ежегодный план проведения плановых проверок).

Основаниями для включения застройщиков в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации застройщика;

2) окончания проведения последней плановой проверки застройщика.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, министерство направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения министру о проведении совместных плановых проверок.

Министерство рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный министром ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте министерства в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение министра, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращение и заявление, не позволяющие установить обратившееся лицо, а также не содержащие сведения о вышеперечисленных фактах не служат основанием для проведения внеплановой проверки.

3.3.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения

3.3.2.1. Порядок организации проверки

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона N 294-ФЗ проверка проводится на основании распоряжения министра или заместителя министра по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются министерством не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения министра или заместителя министра о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации министерство уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

Проверка проводится только тем(и) должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении.

Заверенные печатью копии распоряжения министра или заместителя министра вручаются под роспись должностными лицами министерства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица министерства обязаны представить информацию о министерстве в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица министерства, уполномоченные на проведение проверки, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с Административным регламентом.

3.3.2.2. Документарная и выездная проверки

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона N 294-ФЗ.

Проведение документарной проверки

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений министерства.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами министерства, уполномоченными на проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы, непосредственно относящееся к предмету контроля и надзора за долевым строительством.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований должностные лица министерства, уполномоченные на проведение проверки, направляют в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. N 117-п "Об утверждении перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края".

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения министра или заместителя министра о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить в министерство указанные в запросе документы.

Объем сведений и (или) документов, представляемых лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, определяется в зависимости от конкретного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или предмета проверки, проводимой министерством, в отношении застройщика в соответствии с действующим законодательством.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью уполномоченного представителя юридического лица, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Нотариально удостоверенные копии документов, представляемых в министерство, могут быть затребованы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в ходе исполнения государственной функции, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющее в министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о долевом строительстве должностные лица, проводящие документарную проверку, вправе провести выездную проверку.

Проведение выездной проверки

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении министерства документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается:

с предъявления служебного удостоверения должностными лицами министерства;

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением министра или его заместителя о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.

Срок проведения каждой из документарной и выездной проверок не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

При этом в срок проведения проверки не включаются периоды направления и представления информации проверяемого лица.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Срок проведения каждой проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры

Ответственными за проведение проверок являются должностные лица отдела согласно их должностным обязанностям, установленным должностными регламентами гражданского служащего, и уполномоченные на проведение проверки соответствующим распоряжением министра или его заместителя.

3.3.4. Критерии принятия решений

Решения по результатам проведения плановых и внеплановых проверок за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости принимаются при использовании следующих критериев:

наличие (отсутствие) в деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя нарушений обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

устранение (неустранение) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

возможность применения мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата

Непосредственно после завершения проверки должностными лицами министерства, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах согласно приложению 4 к Административному регламенту, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении, акт проверки в течение трех суток направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица министерства при проведении плановой и внеплановой проверки таких членов саморегулируемой организации в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки сообщают в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях.

3.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме

Информация о результатах плановых и внеплановых проверок размещается на официальном сайте министерства в течение пяти рабочих дней после окончания проверки.

По результатам проверок в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, министерство составляет отчет об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения.

Указанные сведения используются при подготовке доклада об осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края и об эффективности такого контроля (надзора) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.4. Применение мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства

3.4.1. Основания для начала административной процедуры:

1) выявление в ходе проверки нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также невыполнения в срок законного предписания министерства;

2) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

3.4.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения

Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в деятельности лица, привлекающего денежные средства участников долевого строительства, фиксируются в акте проверки, указанном в пункте 3.3.5 Административного регламента.

В случае выявления при проведении проверки лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, нарушений обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностные лица министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.4.2.1. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений

Предписание об устранении выявленных нарушений составляется немедленно и вручается руководителю (уполномоченному представителю) лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в его адрес посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня составления.

В случае если на момент оформления результатов проверки выявленные нарушения были устранены, предписание не выдается, о чем указывается в соответствующем акте проверки.

В случае отказа лица, в отношении которого проводится проверка, или его представителя принять предписание, должностным лицом, проводящим проверку, делается соответствующая отметка в предписании, и оно направляется в адрес стороны, допустившей нарушения, по почте с уведомлением о вручении.

Отказ от подписания предписания не является препятствием для его составления и выдачи, а также выполнения необходимых работ в установленные сроки.

Лицо, привлекающее денежные средства граждан для строительства, предупреждается, что о выполнении требований, изложенных в предписании, необходимо сообщить в министерство не позднее трех рабочих дней после истечения установленного в предписании срока.

Срок исполнения предписания устанавливается в зависимости от характера выявленных нарушений законодательства, но не может превышать 60 дней.

Допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его требования) на основании поступившего ходатайства от заинтересованного лица, но не более чем на 60 дней.

Рассмотрению подлежат мотивированные ходатайства, поступившие в министерство до наступления срока, указанного в предписании. Рассмотрение ходатайств осуществляет министр или заместитель министра, которые принимают решение о продлении срока исполнения предписания либо об отказе в удовлетворении ходатайства. Ходатайство и письмо с ответом по ходатайству приобщаются к материалам проверки.

О продлении срока исполнения предписания министром или заместителем министра принимается соответствующее решение согласно приложению 6 к Административному регламенту. Сообщение об отказе в удовлетворении ходатайства направляется заявителю за подписью министра или заместителя министра.

Решение (сообщение об отказе в удовлетворении ходатайства) хранится в материалах проверки застройщика.

3.4.2.2. Возбуждение дел об административных правонарушениях

Поводами для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами министерства, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе в ходе проведения проверки, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

2) поступившие в министерство из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

4) иные поводы, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения поступивших в министерство материалов, сообщений, заявлений, в том числе отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностные лица министерства, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, уведомляют лицо, в отношении которого ведется административное производство, о выявлении признаков административного правонарушения, времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Уведомление может быть вручено лично, отправлено почтовым отправлением с уведомлением, а также с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). Лицо, в отношении которого ведется административное производство, считается извещенным о времени и месте составления протокола об административном правонарушении в случае отказа от получения направленных материалов или неявки за их получением, несмотря на почтовое извещение (при наличии соответствующих доказательств).

В случае отсутствия лица или его законного представителя, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если оно извещено в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно при обнаружении состава административного правонарушения в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ, по форме согласно приложениям 7, 8 к Административному регламенту.

Копия протокола об административном правонарушении вручается либо направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня его составления.

Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

3.4.2.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28, частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ, выносится постановление в порядке, предусмотренном главой 29 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого оно вынесено, или руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в случае вынесения постановления в отношении юридического лица, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Протоколы и постановления хранятся в материалах административного производства, сформированного в отношении застройщика.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, должностным лицом, ответственным за осуществление контроля за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.

3.4.2.4. На основании поручения министра или заместителя министра по результатам рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, проведенного мероприятия по контролю и (или) на основании анализа проведенных мероприятий по контролю за определенный период в отношении одного лица министерство вправе:

обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ;

обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан, в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Отдел, в случаях необходимости подачи искового заявления в суд, предоставляет в отдел правового обеспечения министерства все материалы, необходимые для подачи искового заявления.

Подготовку исковых заявлений в суд, арбитражный суд производят уполномоченные должностные лица отдела правового обеспечения министерства после представления отделом необходимых материалов для подачи искового заявления.

На основании поручения министра, по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц министерство обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры

Ответственными за выдачу предписания об устранении выявленных нарушений являются должностные лица отдела согласно их должностным обязанностям, установленным должностными регламентами гражданского служащего, и уполномоченные на проведение проверки соответствующим распоряжением министра или его заместителя.

Ответственными за возбуждение дел об административных правонарушениях являются должностных лица министерства, уполномоченные министерством составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ от имени министерства, вправе министр или заместитель министра.

Предложения об обращении в суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика либо о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, а также в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства вносятся министру начальником отдела по согласованию с заместителем министр.

Ответственными за подготовку заявлений в суд являются специалисты отдела правового обеспечения министерства согласно их должностным обязанностям, установленным должностными регламентами.

3.4.4. Критерии принятия решений

При применении мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, учитываются следующих критерии:

наличие (отсутствие) неблагоприятных последствий для участников долевого строительства, связанных с наличием (отсутствием) в деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя нарушений обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также существенной угрозы охраняемым обществом отношениям;

определение соразмерности и пропорциональности вмешательства министерства в деятельность лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства жилья, исходя из конституционного принципа свободы экономической деятельности, а также адекватности социально необходимого результата и несоздания угрозы ограничению прав и свобод.

3.4.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата

Результатом административной процедуры являются применения мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.4.2.1 - 3.4.2.3 Административного регламента.

3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме

По результатам применения мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, министерство составляет отчет об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений Административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства Административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений, осуществляет начальник отдела или, в его отсутствие, главный государственный инспектор отдела путем визирования документов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции

Плановый контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется ежеквартально путем проведения начальником отдела, главным государственным инспектором отдела проверок отчетов об исполнении должностными лицами отдела положений Административного регламента.

Внеплановый контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции проводится заместителем министра путем выборочной проверки отчетов об исполнении должностными лицами отдела положений Административного регламента и иных материалов, связанных с осуществлением государственной функции.

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции

Ответственность за своевременное и качественное исполнение государственной функции и несвоевременное принятие решений при исполнении государственной функции возлагается на должностных лиц отдела.

Должностные лица отдела несут персональную ответственность, закрепленную в их должностных регламентах, за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;

соответствие результатов административных процедур требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края;

полноту и качество исполнения государственной функции;

достоверность информации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку контроля

Обязательному рассмотрению подлежат предложения о совершенствовании процедуры контроля за исполнением государственной функции, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан, объединений и организаций.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа исполнительной власти края,
исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих

ГАРАНТ:

Порядок обжалования регламентируется Законом Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", а также Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства, участвующих в исполнении государственной функции (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, тел.: (8652) 26-60-62, факс (8652) 26-55-71, e-mail: minstroy-sk@mail.ru.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", статьей 4 Закона Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих прав и свободы граждан" и Административным регламентом.

Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности, производится в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Заинтересованное лицо может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Рассмотрение жалобы приостанавливается в следующих случаях:

смерти заявителя, если спорное правоотношение допускает правопреемство, или реорганизации обратившегося с жалобой юридического лица;

признания стороны недееспособной, или отсутствия законного представителя у лица, признанного недееспособным;

невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, административном производстве;

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) в заявлении (обращении, жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) наличие в заявлении (обращении, жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) текст заявления (обращения, жалобы) не поддается прочтению;

4) в случае если в заявлении (обращении, жалобе) содержатся претензии, на которые неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными заявлениями (обращениями, жалобами) и при этом в заявлении (обращении, жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) отсутствие предмета заявления (обращения, жалобы).

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заинтересованным лицом или его представителем, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Жалоба должна содержать следующую информацию:

ГАРАНТ:

См. Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. N 80-кз "О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае"

1) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания (юридический адрес);

2) должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованные лица вправе получить, а должностные лица министерства обязаны предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:

начальника отдела, главного государственного инспектора и государственных инспекторов - заместителю министра;

заместителя министра - министру.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в министерство заявления (обращения, жалобы), направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении министерством запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов) министр, заместитель министра вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

Результатом досудебного (внесудебного) письменного или устного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;

отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.

Заявитель информируется обо всех принятых по его заявлению (жалобе, обращению) решениях.

В случае выявления заместителем министра, начальником отдела в действиях должностных лиц нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края заместитель министра в течение пяти рабочих дней после получения заявления (жалобы, обращения) передает материалы и предложения проведения служебной проверки министру.

При подтверждении нарушений требований законодательства Российской Федерации министр, заместитель министра в установленный законодательством срок принимает решение о необходимости применения к должностному лицу отдела мер дисциплинарного или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации характера. При принятии решения о признании заявления (обращения, жалобы) подлежащим удовлетворению министр, заместитель министра обязаны в течение трех дней рассмотреть вопрос о восстановлении нарушенных прав.

Заместитель министра - начальник инспекции
государственного строительного надзора

А.И. Казначеев

Приложение 1

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

Блок-схема
последовательности административных процедур исполнения министерством государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ...

"Блок-схема последовательности административных процедур исполнения министерством государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 2

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Заключение
по результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщика, осуществляющего деятельность в области долевого строительства на территории Ставропольского края

"____" _________ 20__ г.               г. Ставрополь N ________

Наименование застройщика _________________________________________

__________________________________________________________________

Отчетность за ___________ квартал 20___г.

Место нахождения застройщика _______________________________________

Объект строительства _______________________________________________

1. Соответствие состава и формы предоставления отчетности ____________

____________________________________________________________________

2. Соответствие порядка предоставления отчетности _____________________

____________________________________________________________________

3. Соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации ____________________________________

___________________________________________________________________

В приложении 1 ____________________________________________________

__________________________________________________________________

В приложении 2 ____________________________________________________

___________________________________________________________________

В приложении 3 _____________________________________________________

___________________________________________________________________

В приложении 4 _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Выводы: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Государственный инспектор ______________ (________________________)

                          (подпись)     (И.О.Фамилия)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 3

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Распоряжение
органа государственного контроля (надзора) о проведении
______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "__"_________20____ г. N ____

1. Провести проверку в отношении _______________________________

__________________________________________________________________

        (наименование юридического лица, фамилия, имя

                    и (в случае, если имеется)

__________________________________________________________________

           отчество индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ___

__________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

                 должность должностного лица

__________________________________________________________________

          (должностных лиц), уполномоченного(ых)

                 на проведение проверки)

__________________________________________________________________

3. Привлечь к проведению проверки качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ____________________________________________

__________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

             должности привлекаемых к проведению

__________________________________________________________________

         проверки экспертов, представителей экспертных

               организаций с указанием реквизитов

__________________________________________________________________

         свидетельства об аккредитации и наименования

            органа по аккредитации, выдавшего

___________________________________________________________________

                   свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _____________

___________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Срок проведения проверки: ___________________________________

          (не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить с "____" _________ 20 ____ г.

Проверку окончить не позднее "____" __________20 ____ г.

7. Правовые основания проведения проверки:

_________________________________________________________________

      (ссылка на положение нормативного правового акта,

_________________________________________________________________

       в соответствии с которым осуществляется проверка,

_________________________________________________________________

      ссылка на положение (нормативных) правовых актов,

              устанавливающих требования,

_________________________________________________________________

             которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

_______________________________________________________________

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

_______________________________________________________________

    (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

_______________________________________________________________

         (должность, фамилия, инициалы руководителя,

________________________________________________________________

       заместителя руководителя органа государственного

_______________________________________________________________

         контроля (надзора), издавшего распоряжение о

_______________________________________________________________

                  проведении проверки)

________________________________________________________________

               (подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество (случае, если имеется)

              и должность должностного лица,

_________________________________________________________________

          непосредственно подготовившего проект

                распоряжения (приказа),

_________________________________________________________________

     контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 4

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

_______________________                 "___" ____________20___ г.

(место составления акта)                 (дата составления акта)

                                         ________________________

                                         (время составления акта)

Акт
проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя N _______________

"____" ____________ 20____ г. по адресу ___________________________

                              (место проведения проверки)

На основании ___________________________________________________

     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

_______________________________________________________________

     фамилии, имени, отчества (в случае если имеется),

                      должность руководителя

________________________________________________________________

      заместителя руководителя органа государственного

    контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ

                              о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении ______________________________

__________________________________________________________________

  (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,

   если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: __________________________________

                                   (дней/часов)

Акт составлен ________________________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора))

______________________________________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) _______________________________________

                         (фамилии, имена, отчества

                         (в случае, если имеются),

                          подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______________________________________________________________

       (заполняется в случае необходимости согласования

                 проверки с органами прокуратуры)

__________________________________________________________________

Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________

                             (фамилия, имя, отчество

                              (в случае, если имеется),

_________________________________________________________________

      должность должностного лица (должностных лиц),

      проводившего(их) проверку, в случае привлечения

      к участию в проверке экспертов, экспертных

                  организаций указываются

__________________________________________________________________

      фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

       должности экспертов и/или наименования экспертных

      организаций с указанием реквизитов свидетельства

_________________________________________________________________

    об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

                      выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________

                                 (фамилия, имя, отчество

                                 (в случае, если имеется),

                                 должность руководителя,

_________________________________________________________________

        иного должностного лица (должностных лиц) или

              уполномоченного представителя

_________________________________________________________________

      юридического лица, уполномоченного представителя

               индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________

        уполномоченного представителя саморегулируемой

           организации (в случае проведения

____________________________________________________________________

          проверки члена саморегулируемой организации),

                присутствовавших при проведении

____________________________________________________________________ _

                - мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________

            (с указанием характера нарушений;

             лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______

_______________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_______________________________________________________________

нарушений не выявлено: _________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________   _____________________________________

  (подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя

                            юридического лица, индивидуального

                            предпринимателя, его уполномоченного

                                       представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________   ____________________________________

 (подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя

                           юридического лица, индивидуального

                           предпринимателя, его уполномоченного

                                     представителя)

Прилагаемые документы: ___________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________

__________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

____________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

     должность руководителя, иного должностного лица или

      уполномоченного представителя юридического лица,

    индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

                      представителя)

"___"_________ 20___ г.

___________________

        (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

____________________________________________________________

    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

               проводившего проверку)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 5

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Предписание N ___

"___" ________ 20__ г.
			(место составления)
На основании _________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Выдано предписание	____________________________________________________________ (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) ________________________________________________________ отчество индивидуального предпринимателя)

На объект долевого строительства по адресу:
		(наименование объекта долевого строительства)

Установленные факты нарушения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Ссылка на положения нормативного правового акта

(пункт, часть, номер, дата, наименование)

Подлежащие исполнению мероприятия и работы

Срок

исполнения

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении указанного в предписании срока.

За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствие с частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Составлено в двух экземплярах.

Должностное лицо, осуществляющее мероприятие по контролю


(полное наименование должности)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)


Другие участники проверки (при их наличии)


(должность, организация)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Копия настоящего предписания вручена (получена)

"___" _________ 2011 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(номер, дата уведомления о вручении либо почтового отправления)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 6

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Решение
о продлении срока исполнения предписания

"____" ___________ 20 ___ г.      _____________________

                                   (место составления)

____________________________________________________________________ __

       фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

             должность руководителя, заместителя

____________________________________________________________________ __

     руководителя органа государственного контроля (надзора)

установил:

По результатам проверки в отношении _________________________________

                            (наименование юридического лица,

                        фамилия, имя и (в случае, если имеется)

                        отчество индивидуального предпринимателя)

должностным лицом отдела по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости министерства строительства и архитектуры Ставропольского края _________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество (в случае,

                   если имеется), должность должностного лица,

___________________________________________________________________

   выдавшего предписание об устранении выявленных нарушений)

было выдано предписание от "___" _______ 20__ г. N___.

Согласно ходатайству от "___" _______ 20__ г. N___

____________________________________________________________________

         (наименование юридического лица, фамилия,

         имя и (в случае, если имеется) отчество

____________________________________________________________________ _

        индивидуального предпринимателя, в отношении

              которого проводилась проверка)

не может устранить нарушения в срок до "___" _______ 20__ г. по причине

__________________________________________________________________

         (мотивированное обоснование невозможности

__________________________________________________________________,

         исполнения предписания в установленный срок)

что подтверждается ________________________________________________

                        (ссылка на документы и иные

                         материалы, подтверждающие

_________________________________________________________________

           невозможность исполнения предписания

                 в установленный срок).

На основании изложенного решил:

продлить срок исполнения предписания от "___" _______ 20__ г. N___ об устранении выявленных нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости до "___" _______ 20__ г.

__________________________

 (должность руководителя

__________________________ ___________  __________________

заместителя руководителя    (подпись)   (фамилия, инициалы

___________________________

руководителя) органа государственного

___________________________

   контроля (надзора)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (случае, если имеется) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,

________________________________________________________________

    контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 7

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Протокол N ____________
об административном правонарушении (нужное подчеркнуть) в области предпринимательской деятельности (ст. 14.28 КоАП РФ), против порядка управления (ст. 19.4.1, ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ), посягающим на общественный порядок и общественную безопасность (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)

"____" ____________ 20 ___ г.        __________________________

                                        (место составления)

Мною, ____________________________________________________________

                (Фамилия, инициалы, должность лица,

                      составившего протокол)

__________________________________________________________________

в присутствии, отсутствии (нужное подчеркнуть)________________________

__________________________________________________________________

         (Ф.И.О. должность законного представителя

                    юридического лица)

руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности и составлен протокол в отношении юридического лица

Полное наименование юридического лица:_____________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес (место нахождения), телефон/факс _________________

__________________________________________________________________

ИНН ____________________________ ОГРН____________________________

КПП ______________________________________________________________

Другие сведения: ___________________________________________________

                      (привлечение к административной

                          ответственности и др.)

установлен факт события административного правонарушения:

_________________________________________________________________

     место, время совершения и событие административного

        правонарушения с подробным его описанием;

__________________________________________________________________

     по каждому виду нарушений указывает я статья КоАП РФ,

            предусматривающая административную

__________________________________________________________________

       ответственность действующий нормативный акт,

      а также главы, разделы, параграфы акта, обязательные

__________________________________________________________________

                   требования которых нарушены)

за которое установлена административная ответственность, предусмотренная частью __ статьи ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ).

право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

__________________________________________________________________

  (Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)

Объяснения законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

_________________________________________________________________

Объяснения и замечания по содержанию протокола

__________________________________________________________________

            (отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

"___" ______________20___г. ________________________________________

                    (Ф.И.О., подпись законного представителя

                              юридического лица)

Отметка должностного лица в случае отказа законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) подписать или получить протокол ________

_________________________________________________________________

Подпись должностного лица, составившего протокол ___________________

М.П.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 8

к административному регламенту

исполнения министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края государственной функции

"Контроль и надзор в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в соответствии с законодательством

Российской Федерации о долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектом недвижимости"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Протокол N ____
об административном правонарушении (нужное подчеркнуть)
- в области предпринимательской деятельности (ст. 14.28 КоАП РФ),
- против порядка управления (ст. 19.4.1, ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ),
- посягающим на общественный порядок и общественную безопасность (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)

"____" _____________ 20 ___ г.    _____________________________

                                      (место составления)

Мною, _________________________________________________________

               (Фамилия, инициалы, должность лица,

                    составившего протокол)

________________________________________________________________

Ф.И.О. должностного лица:___________________________________________

__________________________________________________________________

Дата и место рождения:_____________________________________________

Адрес места жительства:____________________________________________

___________________________________________________________________

Место, адрес работы, телефон/факс, занимаемая должность: _____________

___________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (для предпринимателей без образования юридического лица) ______________________________________________________

Другие сведения ___________________________________________________

                   (гражданство, семейное положение,

                  дети на иждивении, паспортные данные

__________________________________________________________________

     привлечение к административной ответственности и др.)

Установлен факт события административного правонарушения:

_________________________________________________________________

      место, время совершения и событие административного

          правонарушения с подробным его описанием;

__________________________________________________________________

    по каждому виду нарушений указывается статья КоАП РФ,

             предусматривающая административную

_________________________________________________________________

        ответственность, действующий нормативный акт,

           а также главы, разделы, параграфы акта,

_________________________________________________________________

           обязательные требования которых нарушены

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ).

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О., подпись должностного лица)

Объяснения должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

__________________________________________________________________

Объяснения и замечания по содержанию протокола _____________________

                         (отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

"___" ___________20__г. ____________________________________________

                      (Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка в случае отказа должностного лица подписать или получить протокол

__________________________________________________________________

Подпись должностного лица, составившего протокол _____________________

М.П.

Заключение
на проект административного регламента предоставления государственной контрольной (надзорной) функции (идентификационный номер в Реестре - 2600000010000028190)
(утв. заместителем министра экономического развития Ставропольского края Л.В. Хохрякова от 3 июля 2012 г N 07/162-з)

В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. N 295-п, проект административного регламента исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектах недвижимости" (далее соответственно - проект административного регламента, государственная функция, министерство), направленный письмом от 30 января 2012 г. N 545/12, министерством экономического развития Ставропольского края рассмотрен.

Положениями проекта административного регламента определены последовательность действий должностных лиц министерства, структурных подразделений министерства при исполнении государственной функции, определен порядок ее исполнения.

Структура и содержание проекта административного регламента соответствует требованиям Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. N 295-п (далее - Порядок).

Отмечаем, что проект административного регламента размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

Блок-схема исполнения государственной функции и пояснительная записка приложены к проекту административного регламента.

В соответствии с п. 9 Порядка Вам необходимо в установленном порядке разместить заключение министерства экономического развития Ставропольского края на данный проект административного регламента на официальном сайте министерства, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с п. 10 Порядка Вам необходимо в установленном порядке направить нормативный правовой акт, утверждающий представленный административный регламент, для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Исходя из вышеизложенного после утверждения проекта административного регламента необходимо внести изменения в сведения о государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края, размещенные в государственной информационной системе Ставропольского края "Региональный реестр государственных услуг (функций)" и направить в установленном порядке в министерство экономического развития Ставропольского края для размещения в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".

Утверждаю

заместитель министра

экономического развития

Ставропольского края

Л.В. Хохрякова

Консультант-юрисконсульт отдела реализации
административной реформы и
организационно-информационной работы

А.М. Щепихина

Заместитель министра экономического
развития Ставропольского края

Л.В. Хохрякова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 5 июля 2012 г. N 214 "Об утверждении административного регламента исполнения министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края государственной функции "Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования

Текст приказа опубликован на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края www.minstroysk.ru, в газете "Ставропольская Правда" от 25 августа 2012 г. N 214-215 (25732-25733)

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 17 июля 2014 г. N 268 настоящий приказ признан утратившим силу на следующий день после дня официального опубликования названного приказа

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16 мая 2014 г. N 184

Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного приказа

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 22 января 2014 г. N 20

Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного приказа, за исключением пункта 2.3, который вступает в силу с 1 января 2014 г.