Приложение N 4. Договор подряда

Приложение N 4
к распоряжению администрации
г. Орска Оренбургской области
от 28 февраля 2007 г. N 515-р

                              Типовая форма

                             Договор подряда

г. Орск                                       "___" ____________ _____ г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем

Заказчик,   в   лице   _________________________________________________,

действующего  на  основании   __________________________________________,

с одной стороны и ______________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор на основании муниципального

контракта N __________ от "____" ______________ ________ г. на выполнение

работ для муниципальных нужд, о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,

указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику,  а

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

     1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _______________

________________________________________________________________________,

именуемую в дальнейшем - Работа.

     1.3. Работу Подрядчик выполняет лично, из своих материалов, на своем

оборудовании и своими инструментами.

     1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи

работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

     1.5. ______________________________________________________________.

                            2. Цена договора

     2.1.  Стоимость  выполняемых  работ  согласно  локальному   сметному

расчету (приложение N  1),  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего

договора, составляет _______________________________________________.

     2.2. Цена  настоящего  договора  согласно  муниципального  контракта

N _______ на выполнение работ для  муниципальных нужд от ________________

составляет _____________________________________________________________.

     2.3. Цена договора на период его действия является  фиксированной  и

пересмотру не подлежит.

                           3. Условия платежа

     3.1.  Выполненные   работы   оплачиваются   Заказчиком     в строгом

соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

     3.2.  Оплата  по  настоящему  договору  производится   Заказчиком на

основании актов приема-сдачи  выполненных  работ  и  счетов-фактур  путем

перечисления денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика   по мере

исполнения бюджета.

     3.3. Предварительная оплата (авансовый платеж) в размере _______% от

суммы договора вносится Заказчиком после подписания  настоящего  договора

перед началом выполнения работ.

                    4. Сроки исполнения обязательств

     4.1. Срок выполнения работ: начало _______________________ окончание

_________________________________.

     4.2. По соглашению сторон возможно досрочное выполнение работ.

                         5. Обязательства сторон

     5.1. Подрядчик обязан:

     5.1.1. Выполнять работы в согласованные сроки.

     5.1.2. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение своим персоналом

правил по технике безопасности.

     5.1.3.  Выполнить  работы  надлежащего  качества  и  соответствующих

требованиям: ___________________________________________________________.

     5.1.4. Передать результат работы Заказчику.

     5.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные

недостатки,  если  в  процессе  выполнения  работы   Подрядчик   допустил

отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 10

дней.

     5.1.6. Выполнить работу лично.

     5.1.7.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования

результатов  работ ______________________________, при этом срок гарантии

устанавливается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

     5.1.8. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации

недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию

результатов  работы    до  их  устранения,  по  письменному   уведомлению

Заказчика с перечнем выявленных недостатков,  в  согласованный  Сторонами

срок устранить их за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на

период устранения недостатков.

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1.  Осмотреть  и  принять  результат  работы   составлением акта

приема-сдачи  работ  в  течение  10  дней  со  дня  получения   извещения

Подрядчика о  выполненных  работах,  а  при  обнаружении   отступлений от

условий договора, ухудшающих результат работы,  или  иных   недостатков в

работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

     5.2.2. Оплатить выполненные работы в объеме и  сроки,  установленные

настоящим договором.

     5.3. Заказчик имеет право:

     5.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

     5.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи  ему

результата  работы,  уплатив   Подрядчику,   часть     установленной цены

пропорционально части работы выполненной до получения извещения об отказе

Заказчика от исполнения договора.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии       с действующим

законодательством.

     6.2. Заказчик не несет  ответственности  за  несвоевременную  оплату

продукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных  средств  из

бюджета.

     6.3. В случае просрочки по вине Подрядчика сроков  выполнения  работ

против сроков, установленных настоящим  договором,  Подрядчик  уплачивает

Заказчику штраф в размере 3% от суммы договора и неустойку в размере 0,5%

стоимости не выполненной в срок работы  за  каждую  начавшуюся   неделю в

течение первых 2-х недель просрочки и 1% за каждую последующую начавшуюся

неделю. Общая сумма  штрафов  не  может  превышать  10%  общей  стоимости

договора.

     6.4. Если просрочка в выполнении работ по вине  Подрядчика  превысит

максимальный размер неустойки, указанной в пункте 6.3.,  Заказчик  вправе

направить Подрядчику предложение о расторжении  договора,  полностью  или

частично без  возмещения  Подрядчику  каких-либо  расходов  или  убытков,

вызванных расторжением договора - либо обратиться в суд с соответствующим

иском. В этом случае Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в  размере

3%  от  суммы  договора  и  неустойку  в   размере   10%   (соответствует

максимальному размеру, указанному в пункте 6.3) от суммы не выполненных в

срок работ.

     6.5. Уплата штрафа и неустойки  не  освобождает  Подрядчика  от  его

договорных обязательств.

     6.6.  Штраф  и  неустойка  взыскивается  путем   выставления   счета

Заказчиком  Подрядчику  либо  вычитается  из  очередного   причитающегося

Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму штрафа и неустойки по

первому требованию Заказчика.

     6.7.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях   определяется   в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерацией.

              7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     7.1. Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности   перед другой

стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему договору,

обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой     силой, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в  том

числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,  эпидемии,

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения  и  другие  стихийные

природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

     7.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  обязательств  по  настоящему

договору в следствии действия непреодолимой силы, должна  незамедлительно

известить  другую  сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их   влиянии на

исполнение обязательств по договору.

                        8. Дополнительные условия

     8.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между   сторонами по

настоящему договору или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров

между ними. В случае  если  стороны  не  пришли  к  соглашению,   то спор

передается  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Оренбургской  области,

Третейский  суд  согласно   порядку,   установленному   законодательством

Российской Федерации.

     8.2. Все изменения и дополнения к  настоящему  договору  оформляются

дополнительными соглашениями и подписываются сторонами.

     8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы

собственности и организационной структуры Поставщик  в  пятидневный  срок

обязан письменно известить об этом Заказчика, причем в письме  необходимо

указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

     8.4. Настоящий договор составлен в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, один - Заказчику, один - Подрядчику.

                        9. Срок действия договора

     9.1. Договор вступает в силу с момента подписания  его   сторонами и

действует  до   окончания   срока   действия   муниципального   контракта

___________________________________________________, а в части исполнения

обязательств до полного их исполнения  сторонами.

          10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

     Заказчик                                                   Подрядчик