Приложение. Административный регламент "Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области"

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 8 апреля 2015 г. N 109 в наименование настоящего приказа внесены изменения, вступающие в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Инспекции
государственного строительного
надзора Оренбургской области
от 26 марта 2012 г. N 59

Административный регламент
по исполнению государственной функции "Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля, 25 марта 2014 г., 8 апреля, 6 октября 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 8 апреля 2015 г. N 109 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Общие положения

1. Наименование государственной функции

Административный регламент инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области (далее - Регламент) определяет государственную функцию "Осуществление государственного контроля (надзора) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области" (далее - государственная функция). Регламент определяет последовательность и сроки действий по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Наименование органа государственной власти, исполняющего государственную функцию

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Оренбургской области (далее - инспекция).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

Исполнение государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ;

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ;

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве");

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства";

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика";

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н "Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства";

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика";

абзац четырнадцатый исключен;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца четырнадцатого главы 3

- указ Губернатора Оренбургской области от 12 апреля 2007 года N 41-ук "О создании инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области";

- постановление Правительства Оренбургской области от 11 октября 2011 N 996-п "Об утверждении порядка организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области";

- постановление Правительства Оренбургской области от 22 марта 2011 N 174-п "О перечне сведений и (или) документов, которые уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства, вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства";

- постановление Правительства Оренбургской области "О разработке и утверждении органами исполнительной власти Оренбургской области административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" от 30.12.2011 N 1308-п.

4. Предмет государственной функции

Предметом исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области является контроль за соблюдением Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также соблюдение прав и законных интересов участников долевого строительства.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)

5.1. Должностные лица инспекции при осуществлении государственного контроля (надзора) вправе:

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

6) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

9) направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

10) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

11) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

12) осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" полномочия.

5.2. Должностные лица инспекции при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и Оренбургской области, права и законные интересы юридического лица, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника инспекции о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений и копии приказа начальника инспекции;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) проводить ознакомление руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;

11) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

14) признавать в соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и вести реестр таких граждан.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 6 октября 2015 г. N 435 пункт 6.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.1. Руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридического лица при проведении проверки обладают правами, предусмотренными действующим законодательством;

6.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязан:

1) добросовестно исполнять обязанности застройщика, предусмотренные законодательством о долевом строительстве;

2) предоставлять по запросу контролирующего органа документы, сведения, необходимые для исполнения государственной функции и предусмотренные действующим законодательством.

7. Описание результата исполнения государственной функции

Мероприятия по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области органа завершаются:

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 пункт 1 главы 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

1) составлением и вручением Застройщику акта проверки или заключения по результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности;

2) выдачей Застройщику предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства;

3) составлением протоколов об административных правонарушениях;

4) подготовкой и направлением материалов проверки в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушением законодательства о долевом строительстве, прав и интересов участников долевого строительства, в соответствии с подведомственностью;

5) подачей заявления в арбитражный суд о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или заявления о ликвидации застройщика - в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6) подачей заявления в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 25 марта 2014 г. N 77 глава 7 настоящего приложения дополнена пунктом 7, вступающим в силу после официального опубликования названного приказа

7) направление заявителю Решения о включении его в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, либо Решения об отказе во включении его в указанный Реестр.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

8.1. Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области осуществляется инспекцией, юридический и почтовый адрес инспекции: ул. Ленинская, 59, кор. 1 города Оренбурга, тел.: 8(3532) 47-49-25, 8(3532) 47-49-26, факс 8(3532) 47-49-25; адрес электронной почты: ins_stroy@mail.orb.ru.

8.2. Информацию о порядке исполнения государственной функции можно получить по указанному адресу в отделе документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством, по телефону 8(3532) 47-49-26 либо на официальном сайте инспекции: www.stroinadzor56.ru в сети Интернет.

Прием документов и обращений:

понедельник - четверг 9.00 - 18.00;

пятница 9.00 - 17.00;

обед 13.00 - 13.48;

суббота - воскресенье выходные дни.

8.3. Должностными лицами, ответственными за исполнение государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области являются:

начальник инспекции;

заместитель начальника инспекции;

начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции;

консультанты и главные специалисты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции.

8.4. Личный прием представителей организаций и граждан проводят должностные лица инспекции по следующему графику:

начальник инспекции - третий четверг месяца 16.00 - 18.00

заместитель начальника инспекции, заместитель начальника инспекции - начальник центрального территориального отдела - второй четверг месяца 16.00 - 18.00

8.5. В вестибюле Инспекции, на информационном стенде размещается текстовая информация о порядке исполнения государственной функции, о режиме приема граждан, а так же разъяснения основных положений законодательства, регламентирующего работу по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области.

9. Плата за осуществление государственной функции

9.1. При осуществлении государственной функции плата не взимается.

10. Срок исполнения государственной функции

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в пункт 10.1 главы 10 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

10.1. Срок проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика - 30 дней со дня ее регистрации в инспекции, кроме случаев, предусмотренных п. 13.4 настоящего Административного регламента.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в пункт 10.2 главы 10 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

10.2. Срок проведения анализа декларации составляет 30 дней со дня предоставления застройщиком всех запрошенных документов, необходимых для осуществления контрольно-надзорных полномочий.

10.3. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 25 марта 2014 г. N 77 глава 10 настоящего приложения дополнена пунктом 10.4, вступающим в силу после официального опубликования названного приказа

10.4. Срок принятия решения о включении заявителя в Реестр или о мотивированном отказе во включении заявителя в Реестр - не позднее 20 дней со дня подачи заявления.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе выполнение административных процедур (действий) в электронной форме

11. Перечень административных процедур, применяемых для исполнения государственной функции

При исполнении государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются следующие административные процедуры:

а) проведение анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) проведение анализа полноты и достоверности информации в проектной декларации застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 8 апреля 2015 г. N 109 подпункт "в" главы 11 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) проверки соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

- плановые проверки (документарные и выездные);

- внеплановые проверки (документарные и выездные);

г) применение мер воздействия к застройщикам (должностным лицам), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также меры, направленные на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства:

- выдача предписаний об устранении нарушений законодательства;

- привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правонарушения;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика;

д) обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 25 марта 2014 г. N 77 глава 11 настоящего приложения дополнена подпунктом "е", вступающим в силу после официального опубликования названного приказа

е) признание в соответствии с установленными критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведение реестра таких граждан.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложениях N 1 - 5.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в главу 12 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст главы в предыдущей редакции

12. Порядок проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

12.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление застройщиком ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. При представлении отчетности в инспекцию отчетность регистрируется в соответствии с правилами ведения делопроизводства и передается в отдел документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

12.3. Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством, уполномоченные проводить проверку отчетности застройщиков, включая бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- начальник отдела;

- консультанты;

- главные специалисты.

12.4. Срок проведения анализа ежеквартальной отчетности, включая бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую) - 30 дней со дня ее регистрации в инспекции, кроме случаев, предусмотренных п. 13.4 настоящего Административного регламента.

12.5. Анализ ежеквартальной отчетности - это определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетности, или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности должностное лицо, уполномоченное рассматривать отчетность застройщиков.

12.6. Анализ ежеквартальной отчетности осуществляется по следующим критериям:

- оценивается соответствие состава, формы и срока представления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

- оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации.

12.7. Результаты проведения анализа ежеквартальной отчетности, включая бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), оформляются заключением. Заключение составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами, осуществившими проверку. Подписанное заключение передается на резолюцию начальнику инспекции.

12.8. Заключение по результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности в двух экземплярах с резолюцией начальника инспекции в течении 10 рабочих дней направляется для ознакомления и подписания застройщику.

12.9. После подписания один экземпляр заключения застройщик возвращает в инспекцию.

12.10. При выявлении нарушений законодательства о долевом строительстве к виновным лицам применяются меры воздействия в соответствии с действующим законодательством и меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

12.11. Выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, является основанием для проведения внеплановой проверки.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в главу 13 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст главы в предыдущей редакции

13. Порядок проведения анализа проектной декларации на предмет полноты и достоверности информации в ней

13.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление застройщиком проектной декларации и/или информации из регистрирующего органа о заключении первого договора участия в долевом строительстве.

13.2. Для проведения анализа декларации сотрудники отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции имеют право запрашивать у застройщика необходимые документы на основании Перечня сведений и (или) документов, которые уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства, вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, утвержденного Постановлением Правительства Оренбургской области от 22.03.2011 N 174-п.

13.3. При проведении проверки отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, осуществляется проверка полноты и достоверности информации в проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений) опубликование, размещение или предоставление которой(-ых) предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве, а равно проверка сроков опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений (далее по тексту - анализ декларации).

13.4. Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством, уполномоченные проводить анализ декларации:

- начальник отдела;

- консультанты;

- главные специалисты.

13.5. Срок проведения анализа декларации составляет 30 дней со дня предоставления застройщиком всех запрошенных документов, необходимых для осуществления контрольно-надзорных полномочий.

13.6. После проведения проверки проектной декларации (изменения к ней) на декларации (изменении к ней) ставится отметка "Проверено" дата и подпись специалиста.

13.7. При выявлении неполной и (или) недостоверной информации в проектной декларации (изменениях к ней) и (или) нарушения срока опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений специалисты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством, осуществлявшие проверку, отражают эти нарушения в заключении по результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности.

13.8. К виновным лицам применяются меры воздействия в соответствии с действующим законодательством и меры, направленные на устранение выявленных нарушений в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего регламента.

13.9. Выявление в ходе проведения анализа проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является основанием для проведения внеплановой проверки.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 8 апреля 2015 г. N 109 глава 14 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст главы в предыдущей редакции

14. Порядок проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

14.1. Проведение плановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

14.1.1. Основанием для начала административной процедуры является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - Федеральный закон N 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, организацией и проведением проверок юридических лиц, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее по тексту - Федеральный закон N 294-ФЗ) с учетом особенностей, установленных статьей 23 Федерального закона N 214-ФЗ.

14.1.2. Действия, входящие в состав административной процедуры:

- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;

- приказ о проведении плановой проверки (документарной/выездной);

- уведомление о проведении плановой проверки (документарной/выездной);

- проведение плановой проверки (документарной/выездной).

14.1.2.1. Основанием для проведения плановой проверки (документарной/выездной) является истечение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства, разрешения на строительство либо с даты окончания проведения последней плановой проверки такого лица.

Ежегодный план проведения проверок, разрабатывается отделом документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представление в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом N 294-ФЗ.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются сведения, установленные частью 4 статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ.

Подготовленный в соответствующей форме и согласованный с органами прокуратуры ежегодный план проверок утверждается приказом инспекции государственного надзора Оренбургской области и размещается на сайте инспекции в сети Интернет.

14.1.2.2. Приказ о проведении плановой (документарной/выездной) проверки по установленной форме подготавливается главным специалистом, консультантом отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством по поручению начальника отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, подписывается начальником инспекции или лицом, исполняющим обязанности начальника инспекции, и направляется юридическому лицу, осуществляющему строительство многоквартирного дома с привлечением денежных средств граждан.

14.1.2.3. О проведении плановой (документарной/выездной) проверки юридическое лицо уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа инспекции о проведении плановой проверки (документарной/выездной) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки (документарной/выездной) членов саморегулируемой организации инспекция уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки (документарной/выездной).

14.1.2.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки и не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Состав группы специалистов отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, участвующих в проверки (документарной/выездной), определяется начальником отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции. Группа состоит не менее чем из двух и не более пяти государственных гражданских служащих Оренбургской области, являющихся специалистами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

14.1.2.4.1. В процессе проведения плановой документарной проверки рассматриваются документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении инспекции, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результате осуществленного в отношении этого юридического лица государственного контроля (надзора), перечисленные в приказе инспекции о проведении плановой документарной проверки и представленные юридическим лицом.

Документарная проверка проводится по месту нахождения инспекции.

Полномочия должностных лиц отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции подтверждаются служебными удостоверениями и заверенной копией приказа инспекции о проведении плановой документарной проверки.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, должностное лицо отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа инспекции о проведении плановой документарной проверки. Максимальный срок подготовки и вручения запроса - два рабочих дня.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить, указанные в запросе документы в виде копий заверенных печатью и подписью руководителя, либо в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанного в пункте 8.1. настоящего Административного регламента.

В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется должностным лицом отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции юридическом улицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Максимальный срок подготовки и вручения запроса - два рабочих дня.

Юридическое лицо вправе также представить дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, проводящие плановую документарную проверку, рассматривают представленные пояснения и дополнительно представленные документы, подтверждающие, подтверждающие достоверность ранее представленных пояснений и документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, может быть проведена выездная проверка.

При проведении плановой документарной проверки должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством не вправе требовать у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены инспекцией от иных органов государственного контроля (надзора).

14.1.2.4.2. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности по основаниям, установленным статьей 12 Федерального закона N 294-ФЗ.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с приказом инспекции о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку должностных лиц отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа инспекции о проведении плановой выездной проверки вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить должностным лицам отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами, предметом плановой выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

14.1.3. Должностные лица инспекции государственного строительного надзора, ответственные за выполнение административной процедуры:

- начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством;

- консультанты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством;

- главные специалисты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

14.1.4. Приостановление исполнения административной процедуры и государственной функции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

14.1.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является полнота, достоверность документов (материалов) юридического лица в рамках проведения плановой проверки (документарной/выездной), соответствие представленных юридическим лицом документов (материалов) действующему законодательству, а также своевременность их представления юридическим лицом в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ.

14.1.6. Результатом административной процедуры является акт проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 года.

Акт проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 года оформляется непосредственно должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку в двух экземплярах в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона N 294-ФЗ, визируется начальником инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области и подписывается должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку.

Один экземпляр акта проверки с приложениями вручается должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки с сопроводительным письмом направляется в адрес проверяемого юридического лица должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в материалах плановой (документарной/выездной) проверки.

В случае, если при проведения плановой (документарной/выездной) проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства, выявленные нарушения отражаются в акте проверки, на основании которого в течение пяти рабочих дней выносится предписание об устранении нарушений.

Предписание об устранении нарушений составляется в двух экземплярах, подписываются начальником инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области, а в период его отсутствия - исполняющим обязанности начальника инспекции и направляется в адрес юридического лица вместе с актом проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения указанного акта проверки вправе представить в инспекцию в письменной форме возражения в отношении указанного акта проверки и (или) выданного предписания об устранении нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию.

14.2. Проведение внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

14.2.1. Событие (юридический факт), являющийся основанием для начала административной процедуры:

1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства, выданного контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа;

2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

4) приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) контролирующего органа о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона N 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ по месту осуществления деятельности юридических лиц.

14.2.2. Действия, входящие в состав административной процедуры:

- приказ о проведении внеплановой проверки (документарной/выездной);

- извещение органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;

- уведомление о проведении внеплановой проверки (документарной/выездной);

- проведение внеплановой проверки (документарной/выездной).

14.2.2.1. Приказ о проведении внеплановой проверки (документарной/выездной) по установленной форме подготавливается главным специалистом, консультантом отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством по поручению начальника отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, подписывается начальником инспекции или лицом, исполняющим обязанности начальника инспекции и направляется юридическому лицу, осуществляющему строительство многоквартирного дома с привлечением денежных средств граждан.

Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона 214-ФЗ, направляется в орган прокуратуры в течение двадцати четырех часов при соблюдении условий и процедуры, изложенных в пункте 14.2.2.2. настоящего Административного регламента.

14.2.2.2. В день подписания приказа инспекции о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона 214-ФЗ, должностное лицо отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции представляет либо направляет в форме электронного документа в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица извещение (заявление о согласовании) о проведения внеплановой выездной проверки по установленной форме. К этому извещению (заявление о согласовании) прилагается копия приказа инспекции о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Извещение (заявление о согласовании) о проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. По результатам рассмотрения извещения (заявления о согласовании) о проведения внеплановой выездной проверки прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

Копия решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется в инспекцию с использованием информационно-коммуникационной сети.

14.2.2.3. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, юридическое лицо уведомляется должностным лицом отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Уведомление о проведении внеплановой проверки (документарной/выездной) подготавливается должностным лицом отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции по поручению начальника отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции на бланке инспекции, подписывается начальником инспекции.

Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 4 части 11 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, не допускается.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации инспекция обязана уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

14.2.2.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки и не может превышать двадцать рабочих дней.

Состав группы специалистов отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, участвующих в проведении внеплановой (документарной/выездной) проверки, определяется начальником отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции. Группа состоит не менее чем из двух и не более пяти государственных гражданских служащих Оренбургской области, являющихся специалистами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

14.2.2.4.1. В процессе проведения внеплановой документарной проверки рассматриваются документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении инспекции, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результате осуществленного в отношении этого юридического лица государственного контроля (надзора).

Документарная проверка проводится по месту нахождения инспекции.

Полномочия должностных лиц отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции подтверждаются служебными удостоверениями и заверенной копией приказа инспекции о проведении внеплановой документарной проверки.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, должностное лицо отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа инспекции о проведении внеплановой документарной проверки. Максимальный срок подготовки и вручения запроса - два рабочих дня.

В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции юридическом улицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Максимальный срок подготовки и вручения запроса - два рабочих дня.

Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, проводящие внеплановую документарную проверку, рассматривают представленные пояснения и дополнительно представленные документы, подтверждающие, подтверждающие достоверность ранее представленных пояснений и документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, может быть проведена выездная проверка.

14.2.2.4.2. Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с приказом инспекции о проведении внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную проверку должностных лиц отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Полномочия должностных лиц отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции подтверждаются служебными удостоверениями и заверенной копией приказа инспекции о проведении внеплановой выездной проверки.

Заверенная печатью копия приказа инспекции о проведении внеплановой выездной проверки вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить должностным лицам отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами, предметом внеплановой выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

14.2.3. Должностные лица инспекции государственного строительного надзора, ответственные за выполнение административной процедуры:

- начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством;

- консультанты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством;

14.2.4. Приостановление исполнения административной процедуры и государственной функции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

14.2.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является полнота, достоверность документов (материалов) юридического лица в рамках проведения внеплановой проверки (документарной/выездной), соответствие представленных юридическим лицом документов (материалов) действующему законодательству, а также своевременность их представления юридическим лицом в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ.

14.2.6. Результатом административной процедуры является акт проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 года.

Акт проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 года, оформляется непосредственно должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку в двух экземплярах в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона N 294-ФЗ, визируется начальником инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области и подписывается должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки с сопроводительным письмом направляется в адрес проверяемого юридического лица должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции, осуществившими проверку почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в материалах внеплановой (документарной/выездной) проверки.

В случае, если при проведения внеплановой (документарной/выездной) проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства, выявленные нарушения отражаются в акте проверки, на основании которого в течение пяти рабочих дней выносится предписание об устранении нарушений.

Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения указанного акта проверки вправе представить в инспекцию в письменной форме возражения в отношении указанного акта проверки и (или) выданного предписания об устранении нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию.

15. Применение мер воздействия к юридическим лицам (их должностным лицам), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в пункт 15.1 главы 15 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

15.1. При выявлении в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой) и проектной декларации, плановой или внеплановой проверки нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости должностное лицо, проводившее проверку подготавливает проект предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

15.2. Предписание подписывает начальник инспекции (или должностное лицо, им уполномоченное).

15.3. Предписание выдается в течение десяти рабочих дней после окончания проведения проверки (оформления акта проверки).

15.4. Копия предписания вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного юридического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

В предписании указывается:

а) дата и место составления предписания;

б) дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на основании которого выдается предписание;

в) наименование юридического лица, которому выдается предписание;

г) содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено проверяемым юридическим лицом), срок исполнения, основание вынесения предписания (ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность);

д) должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание;

е) сведения о вручении копии предписания руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, подпись его руководителя (уполномоченного представителя), расшифровка подписи, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

15.5. Должностным лицом ответственным за направление застройщику предписаний, является начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

15.6. В случае выявления нарушений требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, по результатам проведенной проверки начальник инспекции (его заместитель) составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.7. Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начальником инспекции, заместителем начальника инспекции.

15.8. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится постановление в порядке, предусмотренном статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого оно вынесено, или руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица - в случае вынесения постановления в отношении юридического лица.

Подготовка проектов постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется сотрудниками отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

Контроль за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется специалистами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 в пункт 15.9 главы 15 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

15.9. Инспекция вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случае, если:

- более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве";

- застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

- застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве", и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

- застройщиком не исполнялись положения Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве", а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве" меры воздействия.

15.10. В случае неоднократного или грубого нарушения застройщиком положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве" или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях инспекция вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика.

15.11. Подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в арбитражный суд осуществляют должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

15.12. Должностным лицом, ответственным за подготовку исковых заявлений и юридическое сопровождение дел в суде, является начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

15.13. Представление интересов инспекции в суде осуществляют должностные лица на основании доверенности, выданной начальником инспекции.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 14 февраля 2014 г. N 34 глава 15 настоящего приложения дополнена пунктом 15.14, вступающим в силу после официального опубликования названного приказа

15.14. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными подпунктами 15.9. и 15.10. настоящего регламента, инспекция в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязан уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

16. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства

16.1. Представление в инспекцию от гражданина или юридического лица, являющихся участниками долевого строительства обращения о необходимости направления инспекцией в суд заявления в защиту их прав и законных интересов, связанных с нарушением законодательства о долевом строительстве является основанием для направления в суд заявления о защите прав и законных интересов участников долевого строительства и (или) пояснений по делу, кроме случаев, предусмотренных п. 16.3 настоящего Административного регламента.

16.2. Для составления и направления Инспекцией в суд заявления о защите прав и законных интересов участников долевого строительства или пояснений по делу участники обязаны представить в Инспекцию следующие документы:

копии документов, подтверждающих факт участия в долевом строительстве (договор участия в долевом строительстве и приложения к нему, дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве, платежные документы по договору);

судебные повестки или определения суда о времени и месте судебного заседания (при наличии);

копии документов, необходимых в соответствии со ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для подтверждения обстоятельств на которых заявитель основывает свои требования.

16.3. Должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений, являются:

начальник инспекции;

начальник, консультанты и главные специалисты отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством инспекции.

16.4. Срок рассмотрения обращений заявителей составляет 30 дней с момента их регистрации должностным лицом Инспекции. В случае направления запроса срок исполнения государственной функции может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причины продления.

16.5. После регистрации письменное обращение направляется начальнику инспекции.

16.6. Начальник инспекции после рассмотрения обращения в поручении (резолюции) указывает кому и в какие сроки поручается исполнить: подготовить заявление в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, пояснения по делу, ходатайство о привлечении к участию в деле, принять непосредственное участие в судебном заседании.

16.7. По поручению начальника отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством должностное лицо ответственное за исполнение государственной функции готовит заявление в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства (далее - заявление) или пояснения по делу, ходатайство о привлечении инспекции к участию в деле с соблюдением сроков установленных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

16.8. При непредставлении заявителем в Инспекцию документов, необходимых в соответствии со ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для подтверждения обстоятельств на которых заявитель основывает свои требования, инспекцией в течение 10 рабочих дней направляется в адрес обратившегося лица запрос о представлении данных документов.

16.9. Должностное лицо ответственное за исполнение государственной функции по обращению участника долевого строительства подписывает и направляет в суд и лицам, участвующим в деле, заявление или пояснения по делу, ходатайство о привлечении инспекции к участию в деле.

16.10. В случае вынесения судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении инспекции к участию в деле, должностное лицо, ответственное за исполнение государственной функции, в течение 10 дней обжалует данное определение или согласовывает мотивированную служебную записку о нецелесообразности обжалования такого определения.

16.11. При поступлении повестки (определения) о назначении предварительного судебного разбирательства, должностное лицо, ответственное за исполнение государственной функции, формирует по каждому заявлению или пояснениям по делу, находящимся у него на исполнении, дело по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, подшивая в него поступающие судебные акты, оригиналы и (или) копии материалов дела, запросов, представляемых им в суд процессуальных документов и других материалов, относящихся к данному заявлению или пояснениям по делу.

16.12. Должностное лицо, ответственное за исполнение государственной функции, на основании выданной ему доверенности принимает участие в судебных заседаниях, в ходе которых, при необходимости, осуществляет процессуальные действия в соответствии с Гражданским процессуальным и Арбитражным процессуальным кодексами Российской Федерации.

16.13. В исполнении государственной функции по обращению в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства отказывается в следующих случаях:

наличие судебного акта, вступившего в законную силу, по одним и тем же предмету и основаниям, в отношении одного и того же участника долевого строительства указанного в обращении;

в обращении конкретно не указано нарушение прав и законных интересов участника долевого строительства;

к обращению не приложены копии документов, подтверждающих статус участника долевого строительства;

в обращении отсутствуют сведения предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Регламента;

в инспекцию не предоставлены документы, предусмотренные пунктами 16.2 # настоящего Регламента;

в случае если поставленный в обращении вопрос, не относится к компетенции инспекции;

в случае если письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом).

16.14. При наличии оснований для отказа в исполнении государственной функции представленные документы возвращаются заявителю.

16.15. Возвращение документов не препятствует повторному обращению заявителя.

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 25 марта 2014 г. N 77 раздел III настоящего приложения дополнен главой 17, вступающей в силу после официального опубликования названного приказа

17. Порядок ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

17.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее в инспекцию заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее по тексту - Реестр). К заявлению должны быть приложены следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность;

б) копии договора и (или) иных документов, подтверждающих возникновение правоотношений между заявителем и застройщиком или иными лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов, предметом которых является передача жилого помещения заявителю;

в) копии документов, подтверждающих внесение заявителем денежных средств для строительства многоквартирного дома;

г) вступивший в законную силу судебный акт об удовлетворении требований заявителя к застройщику или к иному лицу, привлекшему его денежные средства, или приговор суда по уголовному делу, в рамках которого заявитель признан потерпевшим (копии заверенные судом), или постановление дознавателя, следователя или суда о признании заявителя потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела (при наличии);

д) копии документов о возмещении застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства, заявителю суммы затрат в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определенной ценой сделки (при их наличии);

е) вступившее в законную силу решение (определение) суда о признании требований заявителя о передаче жилых помещений или денежных требований к застройщику или иному лицу, привлекшими его денежные средства, в связи с введением процедуры банкротства, признанием банкротом или ликвидацией такого лица (при наличии).

Указанные документы предоставляются в виде заверенных подписью заявителя копий с предъявлением подлинников документов должностному лицу отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

Каждый документ, содержащий более одного листа, должен быть прошит и пронумерован. Количество листов в таком документе подтверждается подписью заявителя.

17.2. При поступлении заявления с прилагаемыми к нему необходимыми документами в инспекцию заявление регистрируется должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством в Журнале регистрации заявлений о включении в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

17.3. Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством, уполномоченные принимать, рассматривать заявления о включении в Реестр, выдавать расписки, вносить изменения в Реестр, готовить проекты решений о включении в Реестр или об отказе во включении в Реестр, выдавать выписки из Реестра:

- начальник отдела;

- консультанты.

17.4. Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством сверяют подлинники документов с копиями, прилагаемыми к заявлению.

17.5. Должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством выдают расписку о принятии документов к рассмотрению о указанием перечня документов и количества листов, а также с указанием окончательного срока рассмотрения заявления и принятия решения.

17.6. Срок рассмотрения заявления, прилагаемых к нему копий документов и принятия решения по нему (внесение сведений в Реестр и направление копии решения заявителю) - не позднее 20 дней со дня подачи заявления, из которых 15 дней - рассмотрение заявления, подготовка проекта решения, принятие решения, 5 дней - внесение сведений в Реестр и направление копии решения заявителю.

17.7. На стадии рассмотрения заявления решаются следующие вопросы:

- ведется ли (или велось) на территории Оренбургской области строительство объекта (многоквартирного дома), указанного заявителем, не получено ли застройщиком разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- определение целевого использования земельного участка, на котором ведется строительство многоквартирного дома;

- осуществляется ли (или осуществлялось) привлечение денежных средств заявителя в соответствии с требованиями, установленными п. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", после вступления в силу Федерального закона от 17.06.2010 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- цель заключения договора участия в долевом строительстве заявителем - последующее проживание пострадавшего и членов его семьи;

- предметом договора является передача жилого помещения заявителю;

- определение одного или нескольких критериев, по которым заявителя можно отнести к пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, установленных пунктом 2 Приложения N 1 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 403 "Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" (далее - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 N 403);

- оцениваются копии представленных документов на предмет полноты.

17.8. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченными должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством готовится проект решения о включении заявителя в Реестр либо проект решения об отказе во включении заявителя в Реестр. Решение о включении заявителя в Реестр или об отказе во включении в Реестр принимает начальник инспекции.

17.9. На основании принятого начальником инспекции решения уполномоченное должностное лицо отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством в срок не более 5 дней со дня принятия такого решения вносит сведения в Реестр и направляет заявителю копию указанного решения.

В случае принятия решения об отказе во включении в Реестр, в срок не более 5 дней со дня принятия такого решения, уполномоченные должностные лица отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством направляют заявителю копию указанного решения.

17.10. В соответствии Правилами ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 403, основаниями для отказа во включении заявителя в реестр являются:

1) в случае, если строительство многоквартирного дома, для строительства которого привлечены денежные средства граждан, не велось или не ведется на территории Оренбургской области;

2) несоответствие заявителя критериям отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших;

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 17.1 настоящего приказа и пунктом 10 Правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 403;

4) введение в эксплуатацию в установленном порядке многоквартирного дома, участником строительства которого является заявитель, и выполнение застройщиком в полном объеме обязательства перед заявителем по передаче жилого помещения;

5) привлечение денежных средств заявителя в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" после вступления в силу Федерального закона от 17.06.2010 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской Федерации;

6) привлечение денежных средств заявителя для строительства многоквартирных домов на землях, не предназначенных для этих целей.

17.11. Реестр ведется в соответствии с Правилами ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 403.

17.12. В случае изменения сведений о заявителе, содержащихся в Реестре, вносятся изменения в Реестр.

17.13. Изменения в Реестр вносятся на основании заявления, поданного в письменной форме с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, в связи с которыми требуется внесение таких изменений.

17.14. Заявления о внесении изменений в Реестр регистрируются должностными лицами отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством в Журнале регистрации заявлений о включении в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Заявителю выдается расписка в принятии заявления и прилагаемых к нему документов с указанием этих документов и количества листов, а также указанием окончательной даты рассмотрения указанного заявления и внесения изменений в Реестр.

17.15. Изменения в Реестр вносятся в течение пяти рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления о внесении изменений в Реестр. Заявителю направляется извещение о внесении изменений в Реестр.

17.16. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными, за исключением персональных данных. Формирование, ведение и предоставление третьим лицам сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется с учетом обеспечения конфиденциальности таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реестр размещается на официальном сайте инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

17.17. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется в виде выписки из Реестра на основании письменного заявления (обращения) заинтересованного лица или органа. В случае отсутствия запрашиваемой информации заинтересованному лицу или органу выдается справка об отсутствии в Реестре интересующей информации.

17.18. Срок предоставления выписки из Реестра или справки об отсутствии в Реестре интересующей информации - 5 дней со дня обращения.

17.19. Заявитель подлежит исключению из Реестра в следующих случаях:

- при обращении гражданина с письменным заявлением об исключении его из Реестра;

- при получении разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и удовлетворения требований заявителя;

- при выявлении факта предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

17.20. В случае поступления в инспекцию заявления, документов, подтверждающих удовлетворение требований граждан, внесенных в Реестр, указанные документы и заявления регистрируются в Журнале регистрации поступающих документов.

17.21. Начальник инспекции принимает решение об исключении гражданина из Реестра. Уполномоченное должностное лицо отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством вносит в Реестр запись об исключении из Реестра. Гражданину, исключенному из Реестра, направляется соответствующее извещение.

17.22. Срок рассмотрения заявления и документов об исключении из Реестра, принятия по ним решения, внесения записи в Реестр и направления извещения гражданину - 5 рабочих дней со дня поступления."

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 25 марта 2014 г. N 77 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

18. Контроль за исполнением государственной функции

18.1. Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения государственной функции, принятием решений должностными лицами инспекции осуществляется постоянно в процессе осуществления административных процедур уполномоченными должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции, в соответствии с установленными Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения проверок исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

18.2. Контроль за исполнением государственной функции включает:

- проведение проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отделом документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством положений настоящего Регламента, иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, должностных регламентов;

- рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц инспекции.

18.3. Обязанности, возлагаемые на должностных лиц инспекции в процессе осуществления государственной функции, закрепляются в должностных регламентах.

18.4. Контроль за исполнением государственной функции осуществляют должностные лица инспекции:

- начальник инспекции;

- начальник отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством.

18.5. Плановые проверки исполнения государственной функции проводятся в сроки, устанавливаемые начальником инспекции (но не реже одного раза в три года).

Внеплановые проверки исполнения государственной функции могут проводиться по поручению начальника инспекции и в случае поступления обращений, содержащих жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц инспекции.

По поручению начальника инспекции внеплановые проверки проводятся начальником отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством в срок, указанный в поручении.

В случае поступления обращений, содержащих жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц инспекции, внеплановые проверки проводятся начальником инспекции и (или) начальником отдела документационного и правового обеспечения и надзора за долевым строительством в течение 20 дней с момента регистрации обращения старшим инспектором инспекции.

18.6. По результатам контроля принимается решение по устранению допущенных нарушений, наложению дисциплинарных взысканий на сотрудников инспекции, ответственных за исполнение государственной функции, а также подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

Информация об изменениях:

Приказом Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 8 апреля 2015 г. N 109 глава 19 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после размещения названного приказа на официальном сайте Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

См. текст главы в предыдущей редакции

19. Обжалование действий (бездействия) инспекции и (или) должностных лиц инспекции

19.1. Обжалование действий (бездействия) и решений инспекции и (или) должностных лиц инспекции, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, заинтересованными лицами (организациями, гражданами и иными лицами, полагающими, что обжалуемые действия (бездействие) и (или) решение должностного лица инспекции нарушают их права и законные интересы) производится в административном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:

- отказ в исполнении государственной функции;

- незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностных лиц;

- нарушение сроков исполнения государственной функции и иные нарушения требований настоящего Административного регламента.

19.3. Основания для оставления жалобы (претензии) без ответа и порядок рассмотрения отдельных обращений:

- в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

- текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается прочтению. В этом случае жалоба (претензия) не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему жалобы (претензии), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

- жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

- в случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник инспекции, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) неоднократно направлялись в инспекцию или одному и тому же должностному лицу инспекции. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию);

- в случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу (претензию) в инспекцию.

19.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий или бездействия должностных лиц инспекции является обращение заинтересованного лица (далее - заявитель) к начальнику инспекции.

19.5. Заявитель имеет право обратиться лично (или через представителя) устно, направить письменное обращение, жалобу по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Ленинская, 59, корпус 1, или обращение в электроном виде на адрес электронной почты: ins_stroy@mail.orb.ru.

Жалоба должна содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование - для юридических лиц, которыми подается жалоба, адрес (местонахождение);

- наименование органа, должности, фамилия, имя и отчество должностного лица инспекции (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого решения, действий (бездействия);

- перечень документов, прилагаемых в подтверждение доводов жалобы (при их наличии);

- личную подпись и дату.

19.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Инспекция и должностные лица инспекции обязаны предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в инспекцию, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

19.7. Наименование органов государственной власти и должностных лиц, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

- начальник инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

- Губернатор Оренбургской области.

19.8. О результатах рассмотрения жалобы в досудебном (внесудебном) порядке лицо, ее подавшее, информируется в письменной форме.

Письменный ответ на обращение (жалобу) направляется в течение 30 календарных дней с момента регистрации жалобы старшим инспектором инспекции. В исключительных случаях должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

19.9. Порядок, сроки рассмотрения обращений (жалоб) граждан определены Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

19.10 Результатом рассмотрения обращения может быть полное, частичное удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.

19.11. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

19.12. Решение об отказе во включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, может быть обжаловано в суд в порядке главы 25 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации в течении 3-х месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод.

<< Назад		Приложение >> N 1. Блок-схема виды административных процедур по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора в...
	Содержание Приказ Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области от 26 марта 2012 г. N 59 "Об утверждении административного...

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Приложение N 3. Блок-схема административной процедуры по организации и проведению проверки

Приложение N 4. Блок-схема административной процедуры по обращению в суд с заявлением

Приложение N 5. Блок-схема административной процедуры по порядку обращения в суд в защиту законных интересов участников долевого строительства

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас