Приложение N 3. Договор на закупку и поставку продукции

Приложение N 3
к распоряжению администрации
г. Орска Оренбургской области
от 28 февраля 2007 г. N 515-р

Типовая форма

Договор N _______
на закупку и поставку продукции

г. Орск

"___" ____________ _____ г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании муниципального контракта N __________ от "____" ________________ ______ г. на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику продукции: _____________________________________ (приложение N 1 к настоящему договору).

1.2. Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ, ОСТ, ТУ для данного вида продукции.

1.3. Этапность и сроки поставки продукции определяются настоящим договором.

2. Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан поставить продукцию Заказчику по указанному адресу, по согласованной цене, по установленным срокам, в количестве, указанном в заявке Заказчика, с доставкой собственным транспортом.

2.2. Заказчик обязан предоставить место под складирование продукции и производить оплату поставленной продукции.

2.3. Первый срок поставки - ____________________, далее - по заявкам Заказчика, предоставляемым не позднее ________ дней до поставки.

2.4. Поставщик обязан производить поставку, а Заказчик приемку продукции в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции по количеству и качеству NN П-6 от 15.06.1965 г. и П-7 от 25.04.1966 г., утвержденными постановлениями Госарбитража с изменениями от 1997 г., внесенными Постановлениями Пленума ВАС РФ.

2.5. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектного товара выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

2.6. Подтверждением качества товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества и иные документы, свидетельствующие о проведенной Поставщиком проверке качества товара. Поставщик удостоверяет качество товара путем указания в накладной на товар номера качественного удостоверения и срока реализации товара.

2.7. При обнаружении производственных дефектов продукции или расхождения цен Поставщик обязан ее заменить в минимальный срок (не позднее ______ дней).

3. Тара и упаковка товара

3.1. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение на период поставки до момента приемки Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан возвратить Поставщику многооборотную тару, в которой поступил товар. Стоимость тары не входит в цену товара.

3.3. Стороны обязуются вести количественный учет движения тары. Сверки должны производится каждый месяц.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена единицы продукции определена муниципальным контрактом N ________ от "_____" ________________ ________ г. на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, и составляет: (приложение N 1 к настоящему договору).

4.2. В цену продукции входит: транспортные расходы и другие сопутствующие расходы.

4.3. Стоимость договора: ___________ (_____________________) рублей.

4.4. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком осуществляются на основании счетов-фактур, накладных, предъявленных Поставщиком, по мере исполнения бюджета.

4.5. Стоимость продукции не может изменяться в течение срока действия договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату продукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.5. В случае просрочки по вине Поставщика сроков поставки продукции против сроков, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от суммы договора и неустойку в размере 0,5% стоимости не поставленной в срок продукции за каждую начавшуюся неделю в течение первых 2-х недель просрочки и 1% за каждую последующую начавшуюся неделю. Общая сумма штрафов не может превышать 10% общей стоимости договора.

5.6. Если просрочка в поставке продукции по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанной в пункте 5.5, Заказчик вправе направить Поставщику предложение о расторжении договора, полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением договора - либо обратиться в суд с соответствующим иском. В этом случае Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 3% от суммы договора и неустойку в размере 10% (соответствует максимальному размеру, указанному в пункте 5.5) от суммы не поставленного в срок товара.

5.7. Уплата штрафа и неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств.

5.8. Штраф и неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму штрафа и неустойки по первому требованию Заказчика.

5.9. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерацией.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силой, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору в следствии# действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. Дополнительные условия

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области, Третейском суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются сторонами.

7.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры Поставщик в пятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

7.4. Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - Заказчику, один - Поставщику.

8. Расторжение договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.2. В случае неоднократного нарушения пп. 1.2. и 1.3. настоящего договора договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, а Поставщик обязуется в месячный срок возместить понесенный Заказчиком ущерб с выплатой неустойки в размере ________________________________________________________________________.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока действия муниципального контракта __________________________________________________, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения сторонами.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик