Приложение N 1.

Приложение N 1
к Положению
"О муниципальном заказе
в Тамбовском районе"

Примерная форма контракта

                    Муниципальный контракт N _____

                        на поставку __________

г. Тамбов                                          от "___" _____ 20__ г.

________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик,

в лице __________________________ действующий на основании _____________,

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                              (полное наименование организации)

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________,

                                      (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                               (наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны,  в  дальнейшем  вместе  именуемые  Стороны,  по  итогам

открытого конкурса (протокол конкурсной комиссии N _____ от ___________),

заключили   настоящий   Муниципальный   контракт   (далее   -   Контракт)

о нижеследующем:

     Статья 1. Обязательства сторон

1.1. Обязательства Поставщика.

1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________, далее - Товар,

в количестве _____________, в полномсоответствии с положениями настоящего

Контракта. ______________________________________________________________

           (в случае необходимости указать сопутствующие работы, услуги)

1.2. Поставщик предоставляет Заказчику перед  прибытием  товара  в  место

назначения сертификаты  соответствия  на  все  товары,  которые  подлежат

сертификации в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

(Декларацию соответствия, паспорт качества и др.)

1.2. Обязательства Заказчика.

Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  Товар  в  полном  соответствии

с положениями настоящего Контракта.

     Статья 2. Цена Контракта и порядок ее формирования

2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей (прописью рублей).

Цена Контракта включает общую  стоимость  всех  товаров  и  сопутствующих

услуг,   оплачиваемую   Заказчиком   Поставщику   за   полное  выполнение

Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию

сопутствующих услуг по Контракту. В т.ч. ________________________________

                                             (указываются расходы на

_________________________________________________________________________

   (перевозку, разгрузку, монтаж, наладку, обучение и пр.), страхование,

     уплата таможенных пошлин, налоговые и другие обязательные платежи)

2.2. Заказчик при исполнении  Контракта  по  согласованию  с  Поставщиком

в ходе исполнения контракта  вправе  изменить  не  более  чем  на  десять

процентов   количество   всех    предусмотренных    контрактом    товаров

при  изменении  потребности  в  товарах,  на  поставку  которых  заключен

контракт.

При   поставке   дополнительного   количества   таких   товаров  заказчик

по  согласованию   с   поставщиком   вправе   изменить   цену   контракта

пропорционально количеству таких товаров,  но  не  более  чем  на  десять

процентов  цены  контракта,  а  при  внесении  соответствующих  изменений

в контракт в связи с сокращением потребности  в  поставке  таких  товаров

заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара  и  цена  единицы  товара

при сокращении потребности в поставке части  такого  товара  определяется

как частное отделения  цены  контракта  на  предусмотренное  в  контракте

количество такого товара.

     Статья 3. Источник финансирования

3.1. Настоящий Контракт финансируется из ________________________________

                (указываются средства бюджетов и внебюджетных источников)

     Статья 4. Срок и порядок оплаты

4.1. Оплата   поставляемого   Товара   производится   Заказчиком    путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  на  основании

его счетов и соответствующих актов приёмки Товара.

4.2. Оплата Товара производится в течение ____________ дней  после  сдачи

Поставщиком и приемки  Заказчиком  указанного  Товара  (сроки  и  порядок

оплаты, размер авансового платежа, и др.условия).

     Статья 5. Место, сроки и условия поставок

5.1. Место поставки - ___________________________________________________

                      (указываются место, чьим транспортом осуществляется

                            поставка, график поставки, в какие сроки

                                и в каких количествах и объемах).

Все   виды  погрузо-разгрузочных  работ,  включая  работы  с  применением

грузоподъемных    средств,    осуществляются   Поставщиком   собственными

техническими средствами или за свой счет  или  силами  Заказчика  (нужное

оставить)

5.2. Срок поставки: _______________________

5.3. Поставщик вправе передать Товар Заказчику ранее,  чем  предусмотрено

пунктом 5.2. настоящего Контракта, только с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик   обязуется   в   письменной   форме  известить  Заказчика

о готовности к отгрузке не позднее чем за _____ дней до поставки Товаров.

5.5. Другие условия _______________________

     Статья 6. Характеристика поставляемого Товара и порядок приемки

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать __________________________

                                              (указываются характеристики

_________________________________________________________________________

    и комплектация закупаемого товара или оформляются соответствующим

     приложением к контракту; сопутствующие поставке работы/услуги.

       Например: доставка, разгрузка, монтаж, наладка, обучение.

  Закупаемое оборудование должно быть новым, не использованным ранее).

- отвечать требованиям __________________________________________________

           (указываются соответствие ГОСТ, ТУ, ОСТ, СаНПин, дополнительно

                   согласованным Сторонами характеристикам, и т.д.)

- сопровождаться ________________________________________________________

(указать сертификат соответствия, декларация о соответствии, добровольное

подтверждение   соответствия,   удостоверение   или   паспорт   качества,

регистрационное удостоверение и др.).

(На  все  виды  поставляемого  Товара  Поставщик  представляет  Заказчику

технические паспорта; инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны

и иные документы по согласованию Сторон).

6.2. Указываются требования:

- к функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара

(при необходимости): ____________________________________________________

                        (указываются требования к гигроскопичности,

            требования к теплозащитным свойствам, требования к надежности

               в использовании, потреблении, долговечность, показателями

                         которой является срок службы, ресурс и др.).

- к размерам, упаковке, отгрузке товара (при необходимости):

_________________________________________________________________________

           (требования к размеру товара, упаковке содержится

                   в ГОСТах к определенному товару)

- к сроку и (или) объему предоставления  гарантий  качества  товара  (при

необходимости): _________________________________________________________

    - гарантийный срок Товара составляет _____, или (- срок использования

                Товара с момента передачи его Заказчику должен составлять

                          не менее ________% срока годности.)

               (Срок службы исчисляться единицами времени, а также иными

            единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами

                измерения исходя из функционального назначения товара.

                На продукты питания, парфюмерно-косметические товары,

                   медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные

              товары устанавливается срок годности - период, по истечении

                  которого товар считается непригодным для использования

                         по назначению. Для ГСМ - срок хранения).

- к обслуживанию товара (при необходимости): ____________________________

- к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): ________________

6.3. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого

товара, потребностям заказчика: _________________________________________

                                       (отражаются иные требования,

_________________________________________________________________________

     не указанные в данном перечне, но которые, по мнению, заказчика

                   должны быть включены в контракт).

6.4. Указываются требования к участникам размещения заказа:

- соответствие  участников  размещения  заказа требованиям, предъявляемым

законодательством Российской Федерации к лицам,  осуществляющим  поставки

товаров (при необходимости) _____________________________________________

                                      (наличие лицензии и т.д.)

- обладание  ими  исключительными  правами  на  объекты  интеллектуальной

собственности,  если  в  связи  с  исполнением  муниципального  контракта

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (при

необходимости) __________________________________________________________

- привлечение субпоставщиков (при необходимости) ________________________

                                     (указать, вправе или не имеет права)

6.5. При получении Товара  Заказчик  обязан  проверить  его  соответствие

сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар

от   транспортной   организации  с  соблюдением  правил,  предусмотренных

законами   и   другими   правовыми   актами,  регулирующими  деятельность

транспорта.

6.6. Принятие Товара Заказчиком производится:

а) по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах,

руководствуясь статьями 465 - 468 Гражданского кодекса РФ (ч.2);

б) по  качеству  -  на   соответствие   качества   поставленного   Товара

удостоверениям    о    качестве   Товара   предоставленным   Поставщиком,

руководствуясь статьями 469 - 477 Гражданского кодекса РФ (ч.2).

в) приемка пищевых продуктов осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

приемки пищевых  продуктов,  поставляемых  по  муниципальным  контрактом,

утвержденным постановлением администрации области  от  20.11.2007  N 1258

"Об обеспечении качества и безопасности пищевых  продуктов,  поставляемых

по муниципальным контрактам".

6.7. Порядок приемки товаров.

6.7.1. Моментом исполнения обязательств  Поставщика  по  поставке  товара

по  настоящему  Контракту  считается  факт  передачи  и   сборки   товара

Поставщиком,   что  подтверждается  Актом  приемки-передачи  товара  (без

претензий).

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с  момента

подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

6.7.2 Упаковка и маркировка  товара  должны  соответствовать  требованиям

ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

6.7.3. Маркировка   товара   должна   содержать:   наименование  изделия,

наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату

выпуска и срок гарантии качества.

6.7.4. Маркировка   упаковки  должна  строго  соответствовать  маркировке

товара.

6.7.5. Упаковка    должна    обеспечивать    сохранность    товара    при

транспортировке   и   погрузо-разгрузочных   работах  к  конечному  месту

эксплуатации.

6.7.6. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за  его

счет (или по согласованию сторон).

6.7.7. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6.8. В случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия  качества

Товара   требованиям   стандартов   или  согласованных  условий,  скрытых

недостатков Товара, а также требованиям  по  номенклатуре  (ассортименту)

Заказчиком   составляется   акт   в  2-х  экземплярах  (для  Заказчика  и

Поставщика) с указанием выявленных недостатков Товара.

6.9. В случае наличия обоснованных претензий  Поставщик  обязан  заменить

некачественный Товар в  течение ______ дней  с  момента  подписания  акта

приема-передачи Товара.

6.10.В случае допущения Поставщиком недопоставки Товара вопреки  условиям

Контракта   в   каком-либо   периоде  поставки  он  обязуется  восполнить

недопоставленное   количество   Товара   в  номенклатуре  (ассортименте),

предусмотренном  для  периода недопоставки  в  течение ________ дней  или

в следующем периоде поставки, предусмотренном условиями Контракта (нужное

оставить).

6.11. Стороны    Контракта   вправе   определять   дополнительно   (своим

соглашением) номенклатуру (ассортимент) Товара, ранее недопоставленного и

подлежащего восполнению.

6.12. Одно наименование Товара, поставленное в большем количестве  против

необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки Товара  другого

наименования той же номенклатуры (ассортимента)  и  подлежит  восполнению

Поставщиком, кроме  случаев,  когда   на   то   имелось   предварительное

письменное согласие Заказчика.

6.13.В   случае   несоблюдения   Заказчиком    согласованного   Сторонами

в   настоящем   Контракте  порядка  приемки  Товара  Поставщик  не  несет

ответственности   за   ущерб,   причиненный   Заказчику   недостачей  или

ненадлежащим качеством Товара.

Обоснованные    претензии    по    качеству   и/или   количеству   Товара

не подтвержденные соответствующими актами  приемки  Товара  составленными

в   установленные   настоящим  Контрактом  сроки  и  порядке,  и  другими

обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.

6.15. Другие условия ___________________________________________________.

     Статья 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки   исполнения   Поставщиком   своих  обязательств,

предусмотренных   настоящим  Контрактом,  Муниципальный  заказчик  вправе

потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день

просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего  после  дня

истечения установленного срока  исполнения  обязательства  по  настоящему

Контракту. Размер такой неустойки  устанавливается  в  размере  не  менее

одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты   неустойки   ставки

рефинансирования   Центрального  банка  Российской  Федерации.  Поставщик

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения

указанного обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или

по вине муниципального заказчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательства  по  оплате,

предусмотренного   Контрактом,   Поставщик   вправе   потребовать  уплату

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за  каждый

день просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом

срока исполнения обязательства. Размер такой  неустойки  (штрафа,  пеней)

составляет одну трехсотую действующей на день уплаты  неустойки  (штрафа,

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,

что просрочка исполнения указанного  обязательства  произошла  вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3. Стороны    обязуются    сохранять   конфиденциальность   информации,

относящейся к  предмету  Контракта,  ходу  его  выполнения  и  полученным

результатам.

7.4. Другие условия ____________________________________________________.

     Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное  или  частичное

неисполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту,   если   такое

неисполнение будет являться следствием  чрезвычайных  и  непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся  действию  обстоятельств  непреодолимой  силы,

должна письменно известить другую Сторону в  течение  трех  рабочих  дней

после   возникновения   таких   обстоятельств.  Причем  продолжительность

обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами  компетентных

государственных   органов   или   сообщениями   в    официальной  прессе.

Неуведомление  о  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  лишает

Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на  них  при

неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

     Статья 9. Разрешение споров и разногласий

9.1 .Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон  или  решению

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Все   спорные   вопросы,   возникающие   при  исполнении  настоящего

Контракта, решаются Сторонами путем переговоров.  В  случае  недостижения

согласия Стороны передают их рассмотрение в  арбитражный  суд  Тамбовской

области.

     Статья 10. Дополнительные условия

10.1. Поставщик не  вправе   передавать   свои  права  и  обязанности  по

Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт может  быть  изменен  и/или  дополнен  Сторонами

в  период  его  действия  на  основе  их  взаимного  согласия  и  наличия

объективных    причин,   вызвавших   такие   действия  Сторон,  с  учетом

ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г.  N  94-ФЗ

"О размещении заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд".

10.3. В   случае   изменения   адресов,  банковских  реквизитов,  номеров

телефонов  Стороны  письменно  извещают  друг  друга  о  таком  изменении

в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту  оформляются

в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения  Сторон  по  изменению  и/или  дополнению  условий  настоящего

Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном  виде,

подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

10.5. Все приложения к настоящему  Контракту  являются  его  неотъемлемой

частью и  имеют  юридическую  силу  в  том  случае,  если  они  оформлены

в письменном виде, подписаны Сторонами  Контракта  и  скреплены  печатями

Сторон.

     Статья 11. Вступление Контракта в силу

11.1. Настоящий   Контракт  вступает  в  силу  и  действует  со  дня  его

подписания   обеими   Сторонами  и  до  полного  исполнения  обязательств

Контракта.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего  Контракта влечет

за собой прекращение обязательств  Сторон  по  нему,  но  не  освобождает

Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели

место при исполнении условий настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую    силу,   один    из    которых   хранится   у   Поставщика,

второй - у Заказчика.

     Статья 12. Контрактная документация

12.1. Другие документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение 1 - Спецификация.

Приложение 2 - График поставки.

Приложение 3 - Техническая     характеристика     поставляемого    товара

(техническое задание).

Приложение 4 - Акт приемки-передачи товара.

     Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                  Поставщик

Адрес: _____________________                         ____________________

Телефон: ___________________                         ____________________

Банк: ______________________                         ____________________

Расчетный счет: ____________                         ____________________

Отгрузочные реквизиты:                               ____________________

Наименование получателя -                            ____________________

Адрес получателя -                                   ____________________

Наименование станции - ______________                ____________________

Код станции - _______________________

Код получателя - ____________________

ОКПО получателя - ___________________

ИНН получателя - ____________________

КПП получателя - ____________________

Руководитель ____________________                    ____________________

              (Ф.И.О., должность)                     (Ф.И.О., должность)

                    (подпись)                               (подпись)

                         М.П.                                   М.П.