Приложение N 1. Порядок привлечения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами организаций для выполнения работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Клинского муниципального района
Московской области
от 10 февраля 2009 г. N 196

Порядок
привлечения управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами
организаций для выполнения работ по техническому надзору
за проведением капитального ремонта многоквартирных
жилых домов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и Методическими рекомендациями по разработке субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, утвержденными решением Правления государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (протокол N 5 от 21.01.2007) и Муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Клинский муниципальный район" на 2008-2011 годы.

2. Привлечение в рамках Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Клинский муниципальный район" на 2008-2011 годы осуществляется путем отбора организации, претендующей на выполнение работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

3. Организация, претендующая на выполнение подрядных работ по техническому надзору, представляет заявку, содержащую следующую информацию:

3.1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме и месте нахождения организации, юридическом и почтовом адресе.

3.2. Краткое описание методики осуществления технического надзора, цена и сроки выполнения работ.

3.3. Перечень объектов, на которых организацией выполнялись функции технического надзора, аналогичные заказываемым.

3.4. Краткое изложение других условий предложения организации.

3.5. Что финансово-хозяйственная деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных нарушениях, на момент подачи заявки.

3.6. Что организация не находится в стадии ликвидации, не было вынесено решение арбитражного суда о признании организации банкротом и не было открыто конкурсное производство (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ).

4. К заявке прилагаются следующие документы:

а) заверенные копии учредительных документов подрядной организации;

б) заверенная копия решения о назначении руководителя подрядной организации;

в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявки;

д) заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством;

е) заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии);

ж) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

з) квалификационные данные, опыт, деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников (отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ, качестве и сроках выполнения, иные сведения).

5. Основными критериями выбора подрядной организации являются:

5.1. Цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по техническому надзору.

5.2. Сроки выполнения работ по техническому надзору.

5.3. Предлагаемые технологии выполнения работ по техническому надзору, качественные характеристики используемых материалов.

5.4. Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по проведения технического надзора, опыт, деловая репутация подрядной организации.

6. Заявки представляются в установленные сроки на рассмотрение рабочей комиссии, которая назначается приказом директора управляющей организации, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам в соответствии с уставом. Управляющая организация приказом директора создает рабочую комиссию, состоящую из не менее чем трех человек. В работе комиссии по согласованию принимают участие представители органов местного самоуправления.

7. Рабочая комиссия определяет день подачи заявок подрядными организациями.

8. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы с момента истечения срока подачи заявок в течение трех дней обязаны произвести выбор организации по производству работ по техническому надзору и оформить мотивированное решение, указав в решении: перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены, а также обоснованное предложение о выборе подрядной организации либо мотивированный отказ.

9. Решение рабочей комиссии утверждается директором управляющей организации, председателем товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива.