Приложение 7. Муниципальный контракт на поставку товаров

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 7
к Регламенту организации
муниципального заказа
в муниципальном образовании
городской округ город Сургут
от ______________ N _______

                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

                          на поставку товаров *

     г.  Сургут                                      "___" ________200__

     Администрация города Сургута, действующая  от  имени  муниципального

образования  городской  округ  город  Сургут,    именуемая  в  дальнейшем

Заказчик, в лице

________________________________________________________________________,

  (Ф.И.О. Главы города, либо Ф.И.О. лица, действующего по доверенности)

действующего на основании_____________________________________________, с

одной стороны, и_________________________________________________________

               (наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)

___________________________,  именуем__ в дальнейшем   Поставщик,  в лице

________________________________________________________________________,

                   (должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________________________,

            (Устав, положение, доверенность, свидетельство о регистрации)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в  соответствии  с

_________________________,(*) заключили настоящий муниципальный  контракт

(далее по тексту - контракт) о нижеследующем.

     -------------------------------

     *  Основанием  для  заключения  муниципального  контракта   является

протокол оценки и сопоставления заявок на участие  в  конкурсе,  протокол

аукциона,    протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных   заявок или

протокол  заседания  комиссии  по  размещению  муниципального    заказа у

единственного поставщика.

                            1. Предмет контракта

     1.1. В соответствии с  настоящим  контрактом  Поставщик  по  заданию

Заказчика обязуется  осуществить  поставку  __________________   (далее -

товар)  Получателям,  указанным  в  спецификации   на     поставку товара

(приложение  1),  а   Заказчик   обязуется   обеспечить     оплату товара

Получателями.

     1.2.  Поставка  товаров  осуществляется  на   основании   договоров,

заключаемых  Получателями  и  Поставщиком  в  соответствии  с   условиями

настоящего контракта (протоколом оценки и сопоставления заявок на участие

в  конкурсе,  протоколом  аукциона,  протоколом  рассмотрения  и   оценки

котировочных заявок  или  протоколом  заседания  комиссии  по  размещению

муниципального заказа у единственного поставщика).

     1.3. Поставка осуществляется в  течение  _____  календарных   дней с

момента заключения муниципального  контракта  (*либо  в   соответствии со

Спецификацией на поставку товара или иным приложением к договору  -  если

сроки поставки по отношению к каждому Получателю - разные).

      1.4. Место поставки товара  - __________________________.

                  2. Сумма контракта и порядок расчетов

     2.1.  Товар  оплачивается  в  строгом  соответствии   с   условиями,

указанными в  протоколе  оценки  и  сопоставления  заявок  на   участие в

конкурсе   (протоколе   аукциона,   протоколе   рассмотрения   и   оценки

котировочных  заявок  или  протоколе  заседания  комиссии  по  размещению

муниципального заказа у единственного поставщика - выбрать нужное).

     2.2. Общая сумма контракта  составляет  ___________________,  в  том

                                  (указать сумму цифрами и прописью)

числе НДС ___%.

     2.3. Стоимость товара по отношению к каждому Получателю  указывается

в спецификации на поставку товаров (приложение 1).

     2.4.  Оплата  товара  по  настоящему   контракту     производится по

безналичному расчету путем перечисления Получателями денежных средств  на

расчетный  счет  Поставщика  (в  зависимости  от  условий,    указанных в

протоколе) в следующем порядке:

     *Вариант N 1 по факту  поставки  товара  в  течение  ______   дней с

момента подписания акта приема-передачи товара Получателем товара.

     Вариант N 2 в порядке предоплаты в  размере  ____%  от  общей  суммы

договора по отношению к каждому Получателю (Приложение 1 в  течение  ____

дней с момента подписания  договора  при  условии  регистрации  бюджетных

обязательств в департаменте финансов, оставшиеся части платежа в  течение

_______ дней с момента подписания акта приема-передачи товара Получателем

товара.

     2.5. Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

     2.6. Сумма контракта  включает  в  себя  все  сопутствующие  расходы

(налоги, сборы и другие обязательные платежи).

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. Поставщик обязан:

     3.1.1. Заключить в течение 10 дней договоры на  поставку   товаров с

Получателями в соответствии с настоящим контрактом (протоколом  оценки  и

сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,   протоколом   аукциона,

протоколом рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  или  протоколом

заседания комиссии по размещению муниципального  заказа  у  единственного

поставщика).

     3.1.2.  Осуществить  поставку  товара,  передав  Получателям   товар

надлежащего  качества,  в  ассортименте   и   количестве,     указанном в

спецификации на поставку товара (приложение 1).

     3.1.3.   По   требованию   Получателя    предоставить    сертификаты

соответствия, подтверждающие качество и безопасность товара.

     3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара

до его приемки Получателем.

     3.1.5. В случае обнаружения некачественного товара своими  силами  и

за свой счет произвести замену в течение _  дней  с  момента  обнаружения

дефекта.

     3.1.6. Одновременно с  передачей  товара  передать  всю  необходимую

документацию на товар.

     3.1.7. Обеспечить гарантийное обслуживание  поставляемых   товаров в

соответствии  с  гарантийными  обязательствами,  взятыми  по   настоящему

Контракту.

     3.1.8. Расторгнуть договоры с  Получателями  в  случаях  и  порядке,

установленных настоящим контрактом.

     3.2. Поставщик имеет право:

     3.2.1. Требовать оплаты товара в порядке  и  сроки,  предусмотренные

контрактом.

     3.2.2. Отказаться от исполнения Контракта (полностью  или  частично)

или изменить его  в  одностороннем  порядке  в  случаях,  предусмотренных

настоящим Контрактом, действующим законодательством.

     3.3. Заказчик обязан:

     3.3.1.  Обеспечить  оплату  поставленного  товара     Получателями в

порядке, указанном в п. 2.4. настоящего контракта.

     3.3.2.  Обеспечить  внесение  муниципального  контракта   в   реестр

муниципальных контрактов.

     3.4. Заказчик имеет право:

     3.4.1. Осуществлять общий контроль за исполнением контракта.

     3.4.2.  Потребовать  замены  товара  или  отказаться  от  исполнения

Контракта (полностью или  частично)  или  изменить  его  в  одностороннем

порядке  и  возвратить  товар  в   случаях,   предусмотренных   настоящим

Контрактом, действующим законодательством.

     3.4.3.* По согласованию с Поставщиком  изменить  количество  товаров

предусмотренных контрактом  не  более  чем  на  десять  процентов  такого

объема, в случаях и в порядке, установленном  ч. 6 ст. 9     Федерального

закона N  94-ФЗ.  При  поставке  дополнительного  количества   товаров по

согласованию с Поставщиком  Получатель  вправе  изменить  цену  контракта

пропорционально количеству таких товаров,  но  не  более  чем  на  десять

процентов такой цены.

     *  Данный  пункт  включается  в   контракт,   если     такое условие

предусмотрено конкурсной документацией.

     3.4.4. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего  контракта  в

претензионном и судебном порядке.

              4. Односторонний отказ от исполнения контракта

     4.1. Односторонний  отказ  от  исполнения  муниципального  контракта

(полностью или частично) или одностороннее его  изменение   допускается в

случае существенного нарушения контракта одной из сторон.

     4.2. Нарушение контракта Поставщиком предполагается  существенным  в

случаях:

     4.2.1. Неоднократной поставки товаров ненадлежащего качества.

     4.2.2. Поставки товаров ненадлежащего качества,  недостатки  которых

не могут быть устранены в приемлемый для Получателя срок.

     4.2.3. Неоднократного нарушения сроков поставки.

     4.2.4. Иных случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации.

     4.3. Нарушение контракта Заказчиком  предполагается   существенным в

случаях:

     4.3.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты товаров Получателем  в

течение трехмесячного периода.

     4.3.2.  Неоднократной  невыборки  товаров  (если  получение  товаров

Получателем предусмотрено в месте нахождения Поставщика).

     4.4. Муниципальный контракт считается расторгнутым или измененным по

истечении 20 дней с момента получения одной стороной  уведомления  другой

стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта или одностороннем

его изменении.

     4.5. В срок,  указанный  в  п.  4.4.  Поставщик  обязан  расторгнуть

договоры с Получателями.

     4.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта  или

одностороннем его изменении в связи с существенным нарушением Поставщиком

условий контракта, Заказчик обеспечивает  оплату  Получателем  фактически

принятых  товаров,  при  этом  Поставщик  подлежит  внесению     в реестр

недобросовестных поставщиков.

     4.7. При одностороннем отказе Поставщика от исполнения контракта или

одностороннем его изменении в связи с существенным нарушением Получателем

условий договора, Поставщик полностью  возмещает  Заказчику  (Получателю)

убытки,  фактически  понесенные  им  за  период  с  момента   расторжения

муниципального контракта и до заключения муниципального контракта с новым

Поставщиком.

     4.8. Размер убытков исчисляется из понесенных  фактических  расходов

Заказчика (Получателя), которые состоят из:

     4.8.1. Разницы между ценой  расторгнутых  договоров  с  Получателями

товаров и договоров, заключаемых ими  по  аналогичному  товару  с  другим

Поставщиком, если эти договоры будут заключены по более высокой цене,  за

период, указанный в п. 4.7. контракта.

     4.8.2.  Разницы  между  ценой  муниципального  контракта     с новым

Поставщиком и ценой настоящего муниципального контракта.

     4.8.3. Иные расходы, понесенные Заказчиком (Получателем) в  связи  с

расторжением контракта при  существенном  нарушении  Поставщиком  условий

контракта.

     4.9. Односторонний отказ от  исполнения  договора,   заключенного во

исполнение контракта (полностью или в части), осуществляется после отказа

Заказчика  (Поставщика)  от  исполнения  настоящего  контракта    в части

исполнения договора.

     4.10. Одностороннее изменение договора, заключенного  во  исполнение

контракта,  осуществляется  после  изменения   Заказчиком   (Поставщиком)

настоящего контракта в части исполнения договора.

                  5. Качество товара и гарантийный срок

     5.1. Упаковка  товара  должна  обеспечивать сохранность  товара  при

его транспортировке и хранении.

     5.2. Качество товара должно соответствовать_________________________

________________________________________________________________________.

         (сертификату качества, паспорту качества, ТУ и т.д.)

     5.3. Срок предоставления гарантии ____________________.

     5.4. Гарантийный срок продлевается  на  время,  в  течение  которого

товар не мог использоваться из-за обнаруженных  в  нем  недостатков,  при

условии извещения в письменном виде Получателем Поставщика о  недостатках

товара в срок ___ дней с  момента  их  обнаружения.  Поставщик   обязан в

течение ___ дней направить  в  письменном  виде  результаты  рассмотрения

лицу, направившему     извещение.

                            6. Приемка товара

     6.1. *Датой приемки товара и документации  на  него  считается  дата

подписания Получателем акта приема-передачи  товара  (приложение  2)  или

акта   устранения   недостатков   товара   (приложение   3),   являющихся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

     * Акт устранения недостатков составляется  в  случае  несоответствия

поставляемой продукции условиям Контракта.

     6.2. Приемка поставленных товаров  на  соответствие  их  количеству,

комплектности, качеству осуществляется Получателем самостоятельно.

     6.3.  Приемка  поставки  товаров  осуществляется  в   соответствии с

Инструкцией о порядке  приемки  продукции  производственно-технического

назначения и товаров народного потребления  по  количеству,  утвержденная

Постановлением Госарбитража  при  СМ  ССС  от  15.06.1965  г.  N  П-6  (с

изменениями и дополнениями от  14.11.1974  г.  и  Инструкцией  о  порядке

приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и   товаров

народного   потребления   по   качеству,   утвержденная    Постановлением

Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. N П-7 (с изменениями и дополнениями от

14.11.1974 г.).

        6.4.   Некачественный   (некомплектный)   товар      считается не

поставленным.

     7. Ответственность сторон

     7.1. *Обеспечение  исполнения  настоящего  муниципального  контракта

устанавливается  в   форме   ______________________________   (банковской

гарантии, страхования ответственности, залога денежных средств).    Сумма

обеспечения исполнения муниципального  контракта  подлежит   зачислению в

бюджет города в случаях:

     7.1.1. Расторжения контракта по решению суда в случаях существенного

нарушения обязательств Поставщиком,  невыполнения  Поставщиком  в  полном

объеме предусмотренных контрактом обязательств в течение  срока  действия

контракта.

     7.1.2. Одностороннего отказа Заказчика от исполнения  муниципального

контракта в случае существенного  нарушения  обязательств   Поставщиком в

порядке, предусмотренном муниципальным контрактом.

     7.1.3. Неисполнения  муниципального  контракта  в  полном   объеме в

установленные контрактом сроки по истечении срока действия контракта.

     *  Данный  пункт  включается  в   контракт,   если     такое условие

предусмотрено извещением о проведении открытого конкурса. Обеспечение  не

распространяется  на  размещение  заказа  путем  запроса    котировок и у

единственного поставщика.

     Размер обеспечения  исполнения контракта не может превышать тридцать

процентов начальной цены контракта (согласно п. 14 части 4 ст. 21  ФЗ  от

21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

     7.2.  В случае  уклонения  от  заключения  договора  с  Получателями

Поставщик  уплачивает  Заказчику  штраф   в   размере       ___% от суммы

незаключенного  договора,  а  также  убытки,  причиненные   уклонением от

заключения договора.

     7.3. *За  нарушение сроков поставки товара,  указанных  в  настоящем

контракте, Поставщик уплачивает Получателю пеню в размере ____ % от  цены

договора, заключенного между Поставщиком  и Получателем, за  каждый  день

просрочки.

     За  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  иных   обязательств по

контракту  Поставщик уплачивает Получателю штраф  в  размере  ____   % от

суммы договора, заключенного между Поставщиком и Получателем.

     * Пункт контракта  применяется в  зависимости  от  условий  поставки

товаров, может быть использован полностью или в части.

     Размер неустойки (штраф, пени) должен быть  не  менее  1/300  ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на

день уплаты.

     В  случае  100%  предоплаты  за  поставленные  товары     предлагаем

увеличивать размер пени и штрафа, подлежащих уплате Поставщиком.

     7.4.  *В  случае  просрочки  исполнения   Заказчиком   обязательств,

предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату

пени  в  размере  1/300  ставки   рефинансирования    Центрального банка

Российской  Федерации,  действующей  на  день  уплаты,  за    каждый день

просрочки.

     * В договорах,  заключенных  Поставщиком  во  исполнение  настоящего

контракта возможно применение данного пункта в ответственности Получателя

за несвоевременную оплату поставки товаров.

     7.5.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

     7.6.  Уплата штрафа и пени  не  освобождает  стороны  от  исполнения

обязательств по настоящему контракту.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой  стороной

за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,  возникшими

помимо воли и желания сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,

включая  объявленную  или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

     8.2.  Документ,  выданный  соответствующим   компетентным   органом,

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия

непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие

непреодолимой  силы,  должна  немедленно  известить  другую     сторону о

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

                       9. Порядок разрешения споров

     9.1.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему     контракту будут

разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

             10. Порядок изменения и расторжения контракта и

                         договоров с Получателями

     9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют  силу

только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны

обеими сторонами.

     9.2. Контракт может быть расторгнут по  соглашению  сторон   либо по

решению    суда    по     основаниям,         предусмотренным гражданским

законодательством.

     9.3. В случае расторжения контракта по  вине  Поставщика,  последний

возмещает Получателю  все  убытки,  связанные  с  таким   расторжением, и

подлежит внесению в реестр недобросовестных поставщиков.

     9.4.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  контракт,   должна

направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий

контракт другой стороне не позднее чем за 20 дней до предполагаемого  дня

расторжения настоящего контракта.

     9.5.  При  расторжении  контракта  по  соглашению  сторон,  контракт

считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

     9.6.  С  момента  подписания  соглашения  о  расторжении   контракта

обязательства, предусмотренные по  договорам с  Получателями,  прекращают

свое действие, договоры подлежат расторжению  Поставщиком  в   течение 10

дней.

     9.7.  Изменения  и  дополнения   к   договорам,   не   затрагивающие

существенные  условия  настоящего  контракта,  подлежат    согласованию с

Заказчиком, и вступают в силу после оформления в  письменном    виде    и

подписания сторонами - Получателем и Поставщиком.

     Изменения  и  дополнения  к  договорам,  затрагивающие  существенные

условия муниципального контракта, в том числе изменение  объема  поставки

товаров, цены договора возможны  только  после  внесения  соответствующих

изменений в муниципальный контракт.

     9.8.  Поставщик  расторгает  договоры  с  Получателями  в   порядке,

предусмотренном п.п. 4.4. и 9.6. настоящего контракта.

                            10. Прочие условия

     10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания  и

действует до "___"______________200__г., а в части расчетов - до  полного

исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

     10.2. В случае изменения у  какой-либо  из  сторон  местонахождения,

наименования, банковских реквизитов, она обязана в  течение  10  (десяти)

дней  письменно  известить  об  этом  другую  сторону,  причем   в письме

необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего

контракта.

     10.3. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

     10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой  частью  настоящего

контракта:

     - Спецификация на поставку товара (Приложение 1),

     - акт приема-передачи товара (Приложение 2);

     - акт устранения недостатков товара (Приложение 3).

     10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом,  разрешаются

по соглашению  сторон  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

          11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон*

       ЗАКАЗЧИК                                         ПОСТАВЩИК

 _________________________________      _________________________________

 (юридический и фактический адрес,      (юридический и фактический адрес,

 _________________________________      _________________________________

     банковские      реквизиты,                 банковские реквизиты,

 _________________________________      _________________________________

                ИНН)                                    ИНН)

 _________________________________      _________________________________

 (должность, подпись, инициалы,           (должность, подпись, инициалы,

            фамилия)                                 фамилия)

 М.П.                                    М.П.

     * Примечание: данный раздел необходимо располагать целиком на  одном

листе без разрыва с текстом.

____________________________

* В  соответствии  с  настоящим  контрактом  Поставщик   заключает

договоры с Получателями товаров.

Форма  настоящего  контракта  также  может  применяться  при   заключении

контракта между Заказчиком и Поставщиком в отношении одного Получателя  -

структурного   подразделения   Администрации   города,   не   являющегося

юридическим лицом либо в отношении  поставки  для  неопределенного  круга

Получателей,        Плательщиком        которых        является        МУ

"Хозяйственно-эксплуатационное управление". При этом  исключаются  пункты

контракта, регулирующие договоры с Получателями.