Приложение 8. Муниципальный контракт (гражданско-правовой договор) на выполнение проектно-изыскательских работ

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Сургута от 29 марта 2013 г. N 1119 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 12 октября 2012 г. N 3055
(с изменениями от 29 марта 2013 г.)

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР)
на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Сургут

"__"_________ 20___г.

___________________________________________________ именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________________ _________________,

(Ф.И.О. руководителя Заказчика, либо Ф.И.О. лица, действующего по доверенности)

действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________ _________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя, либо Ф.И.О.

_________________________________________________________________________ _________________

лица действующего по доверенности)

действующего на основании _________________________________________________________________,

(Устава, положения, доверенности, свид-о регистрации)

с другой стороны, в соответствии с_______________ (протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок) от "___"_________20__ N________ (далее по тексту - протокол), заключили настоящий муниципальный контракт (гражданско-правовой договор) (далее по тексту - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту

______________________________________________________ в соответствии с заданием на выполнение

(указать наименование объекта)

проектно-изыскательских работ (приложение 1), а Заказчик оплатить работы.

1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с календарным планом выполнения проектно-изыскательских работ (приложение 2):

срок начала выполнения работ: (указать)

срок окончания работ: (указать).

1.3. Работы считаются оказанными с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Место выполнения работ: - ___________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Проектно-изыскательские работы оплачиваются в строгом соответствии с условиями, указанными в протоколе.

2.2. Общая цена контракта составляет ___________________________, в том числе НДС_____%.

(указать сумму цифрами и прописью)

(Если НДС не облагается, необходимо указать: "НДС не облагается на основании ________). указать основание)

2.3. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ в течение ___ рабочих/календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ Заказчиком и Подрядчиком.

2.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по контракту, оплата по контракту производится Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.6. Цена контракта включает в себя ___________(с учетом или без учета налогов, сборов, расходы на согласование проектно-сметной документации с эксплуатирующими организациями, проведение любых видов экспертиз, необходимых для утверждения разрабатываемой проектно-сметной документации, затраты на копирование документации и других обязательных платежей).

(2.7. Иное в случае необходимости.)

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы надлежащего качества в объеме и сроки, указанные в настоящем контракте.

3.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившие качество работ, в течение 10 дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.

3.1.3. По требованию Заказчика предоставить отчет о выполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств в течение 10 дней с момента вручения соответствующего требования.

3.1.4. Выполнить все работы в соответствии с требованиями Госстандарта, строительными нормами и правилами, другими действующими в Российской Федерации нормативными актами в области проектирования и строительства, заданием на проектирование, исходными данными и техническими условиями - в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.5. Выдать Заказчику с сопроводительным письмом разработанную в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1) проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения проектных работ (приложение 2).

3.1.6. Разработать, согласовать с заинтересованными сторонами и утвердить у Заказчика технические условия на применяемые в проекте строительные материалы, изделия и конструкции.

3.1.7. В соответствии с Регламентом разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, утвержденным распоряжением Администрации города от 25.11.2005 N 2990, согласовать проектно-сметную документацию с эксплуатирующими организациями и направить (в счет общей стоимости работ по Контракту, указанной в п.2.2 контракта) на экспертизы: государственную, финансовую, промышленной безопасности (сети теплоснабжения, лифты), пожарной безопасности (в соответствии с заданием на выполнение ПИР при необходимости)

3.1.8. За свой счет (оплата экспертизы входит в стоимость работ по Контракту) направить проектно-сметную документацию на любые другие экспертизы, не упомянутые в п.3.1.7, но необходимые для утверждения разрабатываемой проектно-сметной документации. В случае получения отрицательного заключения от экспертной организации, затраты по повторной экспертизе несет Подрядчик. Согласование откорректированного проекта выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

3.1.9. Предоставить Заказчику комплектные экземпляры документации с учетом снятых замечаний по экспертным заключениям, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в согласованные с Заказчиком сроки.

3.1.10. Оформить межевой план, градостроительный чертеж, пожарную декларацию на объект и зарегистрировать ее в органах ОГПН (при необходимости, в соответствии с заданием на выполнение ПИР).

3.1.11. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ по настоящему Контракту, и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

3.1.12. Не передавать готовую техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.1.13. Подрядчик обязан иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.1.14. Быть сертифицирован по стандарту качества ISO 9001 (или эквивалентному) или представить собственный план обеспечения качества с тем, чтобы продемонстрировать процедуры, обеспечивающие качество, которые будут применяться при выполнении работ по Контракту.

(3.1.15. Иное в случае необходимости.)

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты работ в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

3.2.2. При необходимости привлекать для исполнения контракта третьих лиц (Если иное не предусмотрено документацией по торгам). Ответственность за действие третьих лиц несет Подрядчик.

(3.2.3. Иное в случае необходимости.)

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

3.3.2. Произвести оплату выполненных работ в порядке, указанном в п.2.3 настоящего контракта.

3.3.3. Осуществить приемку выполненных работ, в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3.4. Внести сведения о контракте в реестр контрактов.

3.3.5. Осуществлять претензионную, исковую деятельность по настоящему контракту.

(3.3.6. Иное в случае необходимости.)

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Заказчик имеет право отказать в приемке выполненных работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации, несоответствие ее заданию на проектирование, отсутствие необходимых согласований и экспертиз.

3.4.3. Лицом, ответственным за исполнение настоящего контракта со стороны Заказчика является _____________________, тел. ___________, e-mail:

(3.4.4. Иное в случае необходимости.)

4. Приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (приложение 4).

4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям к объему и качеству, установленных в настоящем контракте.

4.3. По результатам выполненных работ Подрядчик с сопроводительным письмом и накладной направляет Заказчику:

- проектно-сметную документацию в 6 экземплярах, тендерную документацию в 4 экземплярах, 1 экземпляр электронный вид проектной и тендерной документации в формате "AutoCAD 2004", дополнительные экземпляры (затраты за копирование документации входят в стоимость работ по Контракту);

- заключение государственной экспертизы в 2 экземплярах;

- заключение финансовой экспертизы в 2 экземплярах;

- заключение экспертизы промышленной безопасности в 2 экземплярах;

- заключение экспертизы пожарной безопасности в 2 экземплярах;

- зарегистрированную в органах ОГПН пожарную декларацию;

- акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ в 5 экземплярах и счет-фактуру в 2-х экземплярах.

(Необходимо прописать и установить срок для предоставления документов, являющихся основанием для приемки работ).

4.4. Заказчик в течение ___ дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и документов, указанных в п. 4.3 контракта обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем необходимых доработок.

4.6. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (приложение 4), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

*5.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта является неотъемлемой частью контракта.

Обеспечение исполнения настоящего контракта устанавливается в форме _____________ (безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) ___________ (реквизиты договора). Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет: ___________ (указать сумму обеспечения). Срок действия обеспечения: ____________.

По настоящему контракту установлены следующие обязательства, которые должны быть обеспечены: _______________________ (заказчик вправе определить обязательства, которые должны быть обеспечены) (данное условие включается если оно предусмотрено документацией на проведение торгов). Сумма обеспечения исполнения контракта не возвращается и подлежит зачислению _______:

- в бюджет города, если источником финансового обеспечения по контракту являются средства бюджета;

- на лицевой счет бюджетного учреждения, если источником финансового обеспечения по контракту являются средства учреждения, в том числе от приносящей доход деятельности (выбрать нужное) в случаях:

- расторжения контракта по решению суда в случае существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

- невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в полном объеме предусмотренных контрактом обязательств в установленные контрактом сроки.

*В данной редакции п. 5.1 включается в проект контракта при проведении открытого конкурса.

*5.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта является неотъемлемой частью контракта.

Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет: _____________ (указать сумму обеспечения). Срок действия обеспечения: ____________.

По настоящему контракту установлены следующие обязательства, которые должны быть обеспечены: _______________________ (заказчик вправе определить обязательства, которые должны быть обеспечены). Сумма обеспечения исполнения контракта не возвращается и подлежит зачислению _______:

- в бюджет города, если источником финансового обеспечения по контракту являются средства бюджета;

- на лицевой счет бюджетного учреждения, если источником финансового обеспечения по контракту являются средства учреждения, в том числе от приносящей доход деятельности (выбрать нужное) в случаях:

- расторжения контракта по решению суда в случае существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

- невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в полном объеме предусмотренных контрактом обязательств в установленные контрактом сроки".

* В данной редакции п.5.1 включается в проект контракта при проведении открытого аукциона в электронной форме.

(Данный пункт включается в контракт, если такое условие предусмотрено документацией по торгам)

5.2. Подрядчик несет полную ответственность за принятые проектные решения, в том числе за разработанные субподрядными организациями, в течение всего периода - от начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Также Подрядчик несет ответственность за нарушение норм проектирования, выявленных в ходе строительства и на стадии ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию. Ответственность Подрядчика выражается в возмещении затрат Заказчику в объеме, необходимом для устранения причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объекта, строительство которого выполнено по документации, разработанной Подрядчиком.

5.3. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, затраты по повторной экспертизе несет Подрядчик.

5.4. Наличие положительного экспертного заключения по проектно-сметной документации не снимает с Подрядчика ответственности за принятые проектные решения.

5.5. Подрядчик несёт ответственность за выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, за качество разрабатываемой проектно-сметной документации, её соответствие действующим нормам проектирования, заданию на проектирование и исходным данным.

5.6. За нарушение сроков сдачи работ по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

5.7. При наличии более 5 существенных замечаний при проведении согласований и экспертиз проектно-сметной документации Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от стоимости проектно-изыскательских работ по Контракту.

5.8. При нарушении срока оплаты, указанного в п. 2.3 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы контракта, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Размер неустойки (штраф, пени) определяется заказчиком при подготовке контракта и должен быть не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты.

5.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий и обязательств по настоящему контракту убытки, понесенные любой из сторон, взыскиваются сверх санкций в полной сумме.

5.10. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8. Порядок изменения и расторжения контракта.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения контракта по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику все убытки, связанные с таким расторжением.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

8.5. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт действует

Вариант N 1: с "___"______________20___г. и до полного исполнения взятых на себя обязательств, но не позднее "___"______________20___г.

Вариант 2: с "___"______________20___г. и до полного исполнения взятых на себя обязательств, но не позднее "___"______________20___г. Окончание срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по контракту.

9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другие стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.3.* Стороны договорились, что при заключении контракта, дополнительных соглашений, оформлении иных документов, предусмотренных настоящим контрактом, может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

9.4.* Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов.

9.5.* Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

*Данное условие включается в проект контракта при размещении заказа посредством проведения открытого конкурса, запроса котировок.

9.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- задание на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение 1);

- календарный план выполнения проектно-изыскательских работ (приложение 2);

- протокол согласования цены (приложение 3);

- форма акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (приложение 4),

- обеспечение исполнения контракта (приложение 5) (если предусмотрено).

9.7. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик	Подрядчик
_____________________________________ (юридический и фактический адрес,	_____________________________________ (юридический и фактический адрес,
_____________________________________ банковские реквизиты,	_____________________________________ банковские реквизиты,
_____________________________________ ИНН)	_____________________________________ ИНН)
_____________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия)	_____________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия)
М.П	М.П

--------------------------------

Примечание: *данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

(При подготовке контракта текст примечания не отражать).