Приложение. Положение о возложении исполнения функций заказчика-застройщика по объектам муниципального заказа на администрацию МР "Сухиничский район"

Приложение
к решению
Сухиничской районной Думы
Калужской области
от 29 декабря 2007 г. N 101

Положение
о возложении исполнения функций заказчика-застройщика
по объектам муниципального заказа на администрацию
МР "Сухиничский район"

Настоящее Положение направлено на повышение качества производства строительных, ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры, строительства и ремонта инженерных сетей, строительства и ремонта улично-дорожной сети на территории муниципального района "Сухиничский район".

1. Возложить функции заказчика-застройщика по муниципальному заказу на выполнение работ по благоустройству территории муниципального района, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, строительству и ремонту инженерных сетей на территории муниципального района, строительству и ремонту улично-дорожной сети на администрацию МР "Сухиничский район".

2. Передать заказчику-застройщику выполнение следующих основных функций заказчика:

- получать в установленном порядке разрешение на строительство;

- получать в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, проектирования и строительства;

- подготавливать исходные данные для разработки проектной документации;

- организовывать разработку, экспертизу проектно-сметной документации и ее утверждение;

- получать согласование и технические условия на подключение объекта к действующим сетям;

- подготавливать конкурсную документацию по размещению заказа на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в строительстве;

- участвовать в проведении выбора на конкурсной основе проектной и взыскательской организации;

- получать разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

- заключать договоры с победителями торгов на выполнение подрядных и проектно-изыскательских работ, поставку оборудования, оказание услуг в строительстве;

- оформлять документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;

- получать разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений;

- передавать подрядчику геодезическую разбивочную основу;

- передавать подрядчику в производство работ утвержденную проектно-сметную документацию;

- осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительства, стоимостью и качеством работ в соответствии с проектом, сметным расчетом, строительными нормами и правилами на производство и приемку работ;

- проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ;

- принимать решение о необходимости авторского надзора проектной организации и заключать договоры на выполнение указанных услуг;

- осуществлять проверку соответствия применяемых материалов, конструкций и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и другим нормативным документам;

- представлять в городской финансовый орган всю необходимую для финансирования объекта документацию;

- своевременно принимать меры по устранению выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотру (в случае необходимости), не допускать необоснованное увеличение сметной стоимости;

- производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, для оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдавать предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и применять к виновной стороне предусмотренные договором санкции;

- заключать договоры и организовывать выполнение пусконаладочных работ;

- осуществлять приемку выполненных работ от исполнителей по заключенным договорам и в соответствии с условиями договоров, на основании актов выполненных работ формы КС-2 оформлять справки формы КС-3 и реестры выполненных работ;

- устанавливать по согласованию с подрядчиком условия промежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные работы и оказанные услуги;

- осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

- вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составлять и представлять отчетность в установленном порядке;

- предоставлять муниципальному заказчику отчет об освоении капитальных положений и использовании средств ежемесячно до 7 числа следующего за отчетным месяца;

- организовывать приемку и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с установленными сроками ввода;

- обеспечить целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- по согласованию с муниципальным заказчиком принимать решение о приостановке или прекращении строительства и консервации объекта;

- предоставлять разъяснения по техническим и финансовым вопросам контролирующим органам;

- применять индексы удорожания, разработанные региональным центром по ценообразованию в строительстве;

- выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, арбитражных судах и надзорных органах;

- осуществлять расходование финансовых средств, поступивших на лицевые счета заказчика-застройщика для целевого финансирования объектов капитальных вложений, в соответствии с распределением средств бюджета муниципального района "Сухиничский район".