Приложение N 1. Типовая форма муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 30 сентября 2009 г. N 431

Типовая форма
муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд

                     Муниципальный контракт N __________

                на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Улан-Удэ                                          "__" __________ 20__ г.

____________________________________________________________________________

         (наименование муниципального заказчика с указанием

____________________________________________________________________________

                  организационно-правовой формы)

в лице _____________________________________________________________________,

                   (ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________,

                                       (указать документ)

именуемое в дальнейшем Заказчик, и___________________________________________

                                     (наименование организации-поставщика

_____________________________________________________________________________

                   или индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________,

                     (ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________________________________________,

                                          (указать документ)

именуемое в дальнейшем Поставщик, совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                          I. Предмет Контракта

   1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать (поставить)

товары _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

   1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара,

количество товара определяются спецификацией (приложению N 1), являющейся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

                  II. Основания заключения Контракта

   2.1. Настоящий Контракт заключен на основании______________________________

                                                  (указывается N и дата

______________________________________________________________________________

     протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо оценки и

______________________________________________________________________________

       сопоставления заявок на участие в конкурсе; N и дата протокола

______________________________________________________________________________

     рассмотрения заявок на участие в аукционе либо протокола аукциона;

______________________________________________________________________________

       N и дата протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

______________________________________________________________________________

        решение органа, уполномоченного на осуществление контроля

______________________________________________________________________________

    в сфере размещения заказов; пункт, часть, статья Федерального закона

______________________________________________________________________________

от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

______________________________________________________________________________

     выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных

______________________________________________________________________________

            нужд" (далее по тексту - Закон о размещении заказов))

                   III. Цена и порядок расчетов

   3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________________________,

                                                   (цифрами и прописью)

в том числе НДС (в случае, если облагается) __________________________________

                                                (цифрами и прописью)

   3.2. Источник финансирования Контракта, с указанием выделенных лимитов

финансирования________________________________________________________________

                (бюджетные средства, внебюджетный источник)

   3.3. Код бюджетной классификации расходов бюджета городского округа

"город Улан-Удэ"______________________________________________________________

   3.4. Аванс в размере _________ (предусмотрен/не предусмотрен)______________

   3.5. Заказчик после подписания Контракта перечисляет Исполнителю авансовую

предоплату в размере не более 30% от цены Контракта, по мере поступления

средств из бюджета до ____ _________20___г.

   3.6. В цену муниципального Контракта включены _____________________________

                                                    (указываются расходы,

______________________________________________________________________________

       связанные с исполнением Контракта согласно конкурсной документации,

______________________________________________________________________________

    документации об аукционе, извещению о проведении запроса котировок)

   3.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения

предусмотренных настоящим Контрактом количества товаров и иных условий

исполнения настоящего Контракта.

   3.8. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика _________________________________________

                                          (по факту поставки товара;

______________________________________________________________________________

                      в течение финансового года и т.п.)

                 IV. Условия и сроки поставки товаров

   4.1. Поставщик передает Заказчику товары в срок ___________________________

                                                   (указывается срок поставки

______________________________________________________________________________

   товара, периоды поставки отдельных партий товара или номер приложения,

                          содержащего данные сведения)

   4.2. График поставки товаров является неотъемлемой частью настоящего

Контракта (прикладывается в случае, если поставка товара осуществляется

отдельными партиями). Поставщик (имеет/не имеет) право досрочной поставки

продукции.

   4.3. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес:

______________________________________________________________________________

   4.4. Доставка товаров осуществляется (подчеркнуть нужное):

   - Поставщиком путем отгрузки товара собственным транспортом;

   - путем получения товаров Заказчиком в месте нахождения ___________________

______________________________________________________________________________

                         (Поставщика или товара)

В этом случае Заказчик обязан осуществить осмотр передаваемых товаров

в месте передачи.

                     V. Качество поставляемых товаров

   5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать

______________________________________________________________________________

         (указываются ГОСТы, ТУ, сертификаты соответствия, другие

______________________________________________________________________________

                     документы, дополнительные сведения)

   5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции

в течение ____________________________________________________________________

             (указывается срок гарантии или иной срок, установленный

______________________________________________________________________________

      в конкурсной документации, документации об аукционе, извещении

______________________________________________________________________________

        о проведении запроса котировок, но не менее гарантийного)

   5.3. Дополнительные гарантии качества  продукции, предоставляемые Поставщиком

   5.4. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке,

а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока

вызов представителя Поставщика обязателен. Срок устранения недостатков или

замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение _______________

дней с момента _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

           (подписания акта  приема-передачи товара, иное)

   5.5. В соответствии с _____________________________________________________

                             (указывается пункт, номер и дата конкурсной

                               документации, документации об аукционе)

установлено обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту

в размере ____________________________________________________________________

         (указывается размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту)

   5.6. Исполнение Контракта обеспечено ____________________________________.

                                         (безотзывная банковская гарантия,

                                            страхование ответственности,

                                               договор поручительства

                                               или денежные средства)

являющим(ей)ся неотъемлемой частью контракта.

   5.7. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику путем

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком,

либо в виде возврата оригинала банковской гарантии (страхования

ответственности, договора поручительства) в течение пяти банковских дней

со дня выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.

   5.8. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных

документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение

(дата почтового отправления).

   5.9. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта

обеспечение исполнения муниципального контракта Заказчиком не возвращается.

              VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки

                          поставляемых товаров

   6.1. При осуществлении приемки поставляемых товаров Заказчик обязан проверить

количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным

конкурсной документацией, документацией об аукционе, извещением о проведении

запроса котировок, настоящим Контрактом, а также их соответствие сведениям,

указанным в транспортных и сопроводительных документах.

   6.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям,

установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать

независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом

о размещении заказов.

   6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленных товаров

Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

   6.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем

предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого

наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

   6.5. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан

восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товаров в период,

указанный Заказчиком.

   6.6. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан

восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном

для того периода, в котором допущена недопоставка.

   6.7. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет _________________

________________________________________________________________________________

                 (акт приемки товаров, иной документ)

и (или) подписывает ____________________________________________________________

                   (товарно-транспортные документы, накладные поставщика и др.)

   Подписание Заказчиком акта, товарно-транспортных документов, накладных

означает проведение проверки в полном объеме.

   6.8. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения

переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный

в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

   6.9. В случае если передача товаров осуществляется в месте нахождения

Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику

с момента окончания осмотра передаваемых товаров в месте передачи товара

и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

                   VII. Права и обязанности Сторон

   7.1. Поставщик обязан:

   7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке

в течение ___________ дней после заключения настоящего Контракта путем ________

_______________________________________________________________________________

     (доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в месте

нахождения Поставщика товара, через транспортную организацию, организацию связи)

   7.1.2. Товар должен быть новым и ранее неиспользуемым.

   7.1.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на

качественный в 3-дневный срок.

   7.1.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику __________________

_______________________________________________________________________________

         (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара,

         сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия,

                     гарантийные документы и т.д.)

   7.1.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

   7.1.6. При исполнении Контракта предъявить документы, подтверждающие страну

происхождения товара.

   7.1.7. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или)

реквизитов, указанных в Контракте.

   7.2. Заказчик обязан:

   7.2.1. В течение __________ дней ____________________________________________

                                          (после подписания настоящего

                                       Контракта, с даты поставки товара,

                                         отдельной партии товара и др.)

обеспечить приемку товара.

   7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

   7.2.3. В случае изменения потребности в поставке части товаров изменить

первоначальную цену Контракта пропорционально количеству товаров, но неболее чем

на десять процентов цены Контракта в случаях, установленных Законом о размещении

заказов, документацией об аукционе или конкурсной документацией.

   7.3. Заказчик __________________________ возвращать Поставщику тару и упаковку

                   (обязан или не обязан)

в срок __________________________________________________________________________

                 (указывать срок только при возврате тары и упаковки)

   7.4. Заказчик вправе:

   7.4.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества потребовать безвозмездного

устранения недостатков товара в 3-дневный срок.

   7.4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без

несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются

вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены

товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.

   7.4.3. В случае недопоставки товаров потребовать доукомплектования товаров

в разумный срок.

                         VIII. Ответственность Сторон

   8.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику

неустойку в размере 1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом

срока исполнения обязательств.

   8.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или

по вине Заказчика.

   8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных

настоящим Контрактом, с Поставщика взыскивается неустойка за каждый день до момента

фактического устранения Поставщиком нарушения условий настоящего Контракта в размере

1% от общей стоимости контракта.

   8.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 7.1.4, одновременно

с передачей товара Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день

до момента фактического устранения Поставщиком данного нарушения в размере 1%

от общей стоимости контракта.

   8.5. В случае установления факта передачи Заказчику товара, обремененного

правами третьих лиц, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день

до момента фактического устранения Поставщиком данного нарушения в размере 1%

от общей стоимости контракта.

   8.6. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.

   8.7. За неисполнение своих обязательств Поставщик обеспечивает возврат денежных

средств, переданных ему Заказчиком, уплачивает штраф в размере 5% от стоимости товара

по контракту, возмещает убытки.

   8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом, Поставщик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней)

в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до момента

фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Контракта, начиная

со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока

исполнения обязательства.

   8.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой

силы или по вине другой стороны.

   8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение

принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

                        IX. Форс-мажорные обстоятельства

   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,

действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

   9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также

последствия, вызванные этими обстоятельствами.

   9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные

меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств

по настоящему Контракту.

   9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить

другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать)

дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого

события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

   9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий

любого события форс-мажора.

                     X. Срок действия и расторжение Контракта

   10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

Российской Федерации.

   10.2. Срок действия настоящего Контракта: с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

   10.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны

от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

                                 XI. Прочие условия

   11.1. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они

оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них

внесены в Реестр муниципальных контрактов городского округа "город Улан-Удэ".

   11.2. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается,

за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния

или присоединения.

   11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности

Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и

на тех же условиях.

   11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта,

разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта

другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение ___ дней

с момента ее получения.

   При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия

и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   11.5. Настоящий Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными

представителями Сторон каждой страницы Контракта.

   11.6. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

   - Приложение N 1 "Спецификации и сроки поставки товара".

   11.7. Контракт на _________ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.

                             XII. Юридические адреса,

                      банковские реквизиты и подписи Сторон

          Заказчик                                          Поставщик

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

______________________________                    _______________________________

М.П.                                              М.П.