Приложение N 2. Типовая форма муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30 сентября 2009 г. N 431

Типовая форма
муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

                 Муниципальный контракт N __________

    на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

г. Улан-Удэ                                          "___" _________ 20__ г.

____________________________________________________________________________

           (наименование муниципального заказчика с указанием

____________________________________________________________________________

                    организационно-правовой формы)

в лице _____________________________________________________________________,

                   (ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________,

                                           (указать документ)

именуемое в дальнейшем Заказчик, и__________________________________________

                                       (наименование организации или

                                       индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________,

                   (ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________,

                                          (указать документ)

именуемое в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), совместно именуемые Стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         I. Предмет Контракта

   1.1. По настоящему Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию

Заказчика выполнить работу (оказать услуги (совершить определенные действия

или осуществить определенную деятельность)) _________________________________

_____________________________________________________________________________

 (указать вид работы (услуги), адрес выполнения работ (оказания услуг) или

                              номер приложения)

и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы

(услуги) и оплатить его.

                  II. Основания заключения Контракта

   2.1. Настоящий Контракт заключен на основании_____________________________

                                              (указывается N и дата протокола

_____________________________________________________________________________

 рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо оценки и сопоставления заявок

                           на участие в конкурсе;

_____________________________________________________________________________

    N и дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе либо

                            протокола аукциона;

_____________________________________________________________________________

         N и дата протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

_____________________________________________________________________________

           решение органа, уполномоченного на осуществление контроля

_____________________________________________________________________________

    в сфере размещения заказов; пункт, часть, статья Федерального закона

_____________________________________________________________________________

      от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

_____________________________________________________________________________

   выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных

_____________________________________________________________________________

           нужд" (далее по тексту - Закон о размещении заказов))

                     III. Цена и порядок расчетов

   3.1. Цена настоящего Контракта определяется по результатам проведения

процедуры ______________________ и составляет _______________________________,

(торгов, запроса котировок)            (сумма указывается цифрами и прописью)

в том числе НДС (в случае, если облагается) _________________(приложение N 1).

                                          (цифрами и прописью)

   3.2. Источник финансирования Контракта с указанием выделенных лимитов

финансирования согласно графика финансирования утвержденного комитетом по

финансам (приложение N 2).

                 (бюджетные средства, внебюджетный источник)

   3.3. Код бюджетной классификации расходов бюджета городского округа

"город Улан-Удэ"______________________________________________________________

   3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения,

предусмотренного настоящим Контрактом объема работ (услуг) и иных условий

исполнения настоящего Контракта.

   3.5. Заказчик после подписания Контракта перечисляет Подрядчику (Исполнителю)

авансовую предоплату в размере ________________________% от цены Контракта

                                   (не более 30%)

в срок до _______________. после поступления средств из бюджета.

(Данный пункт включается в Контракт при необходимости).

   3.6. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ (услуг) путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании

подписанных актов выполненных работ (услуг) в срок до _____________ после

поступления средств из бюджета.(подписанных актов и т.п.)

            IV. Условия и сроки выполнения работ (оказание услуг)

   4.1. Работы (услуги), являющиеся предметом настоящего Контракта, оказываются

в срок до _________________________________.

   4.2. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по Контракту могут быть

определены в соответствии с графиком, являющимся приложением N 3

к настоящему Контракту.

                        V. Качество работы (услуги)

   5.1. Качество выполненной работы (оказанной услуги) должно соответствовать

требованиям _________________________________________________________________

                      (указываются СНиПы, другие требования, обычно

                предъявляемые к работам (услугам) соответствующего рода)

   5.2. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует Заказчику качество выполненной

работы (оказанной услуги) в течение __________________________________________

                                     (указывается срок гарантии или иной срок,

______________________________________________________________________________

 установленный в конкурсной документации, документации об аукционе, извещении

______________________________________________________________________________

                       о проведении запроса котировок)

со дня подписания сторонами _________________________________________________.

                                     (акт прима - передачи и т.п.)

   5.3. Гарантия качества результата работы (услуги) распространяется на все

составляющее результат работы (услуги).

   5.4. В случае, когда на результат работы (услуги) не установлен гарантийный

срок, требования, связанные с недостатками результата работы (услуги), могут

быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный

срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы (услуги).

   5.5. В случае когда предусмотренный настоящим Контрактом гарантийный срок

составляет менее двух лет и недостатки результата работы (услуги) обнаружены

Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента,

когда результат выполненной работы (оказанной услуги) был принят или должен

был быть принят Заказчиком, Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность,

если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы

(услуги) Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

   5.6. Если результат работы (услуги) принят Заказчиком по частям, течение

срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы (услуги)

в целом.

   5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные

работы (услуги), то Подрядчик (Исполнитель) своими силами и без увеличения

общей стоимости работ (услуг) обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать

эти работы (услуги) для обеспечения их надлежащего качества.

   5.8. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается

двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем).

   5.9. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения

дефектов Подрядчик (Исполнитель) обязан направить своего представителя не позднее

3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

   5.10. При отказе Подрядчика (Исполнителя) от составления или подписания акта

обнаруженных дефектов Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения

независимой экспертизы специализированную организацию, которая

составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты.

   5.11. В случае если Подрядчик (Исполнитель) не устранил дефекты в установленные

сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих

лиц за счет Подрядчика (Исполнителя), взыскав при этом с Подрядчика (Исполнителя)

убытки в размере стоимости работ (услуг) по устранению недостатков.

   5.12. В соответствии с ________________________________________________________

                               (указывается пункт, номер и дата конкурсной

                                  документации, документации об аукционе)

установлено обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту

_________________________________________________________________________________.

     (указывается размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту)

   5.13. Исполнение Контракта обеспечено _________________________________________.

                                       (безотзывная банковская гарантия, страхование

                                          ответственности, договор поручительства

                                                  или денежные средства)

являющим(ей)ся неотъемлемой частью контракта.

   5.14. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику (Исполнителю) путем

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком (Исполнителем),

либо в виде возврата оригинала банковской гарантии (страхования ответственности,

договора поручительства) в течение пяти банковских дней со дня выполнения Подрядчиком

(Исполнителем) всех обязательств по Контракту.

   5.15. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов

Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение (дата почтового отправления).

   5.16. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий настоящего Контракта

обеспечение исполнения муниципального контракта Заказчиком не возвращается.

                         VI. Порядок осуществления приемки

                        выполняемых работ (оказанных услуг)

   6.1. При осуществлении приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик обязан

проверить их качество требованиям, обычно предъявляемым к работам (услугам)

соответствующего рода.

   6.2. При выявлении недостатков качества оказываемых работ (услуг) Заказчик обязан

незамедлительно письменно уведомить Подрядчика (Исполнителя).

   6.3. Работы (услуги) считаются оказанными после подписания обеими сторонами ______

___________________________________________________________________________________.

               (акт выполненных работ, акт приема-передачи и т.п.)

   6.4. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется

по накладной.

   6.5. При выполнении обязательств Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику

____________________________________________________________________________________

  (акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ и комплект проектно-сметной

  документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями контракта)

   6.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения ________________________

____________________________________________________________________________________

   (акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ и комплект проектно-сметной

   документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями контракта)

обязан его подписать и направить Подрядчику (Исполнителю) и/или мотивированный

отказ от приемки работ (услуг).

   6.7. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с

перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

                VII. Права и обязанности Подрядчика (Исполнителя)

   7.1. В рамках настоящего Контракта Подрядчик (Исполнитель) обязан:

   7.1.1. Исполнить принятые обязательства по настоящему контракту надлежащего

качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

   7.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки.

   7.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ (оказания услуг) указания

Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта;

   7.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке

выполненных работ (оказанных услуг), за свой счет.

   7.1.5. Выполнять работы (оказывать услуги) в полном объеме в срок, предусмотренный

настоящим Контрактом.

   7.1.6. Безвозмездно устранять все выявленные недостатки в течение ____ дней

с момента извещения его Заказчиком.

   7.1.7. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или)

реквизитов, указанных в Контракте.

   7.2. Права Исполнителя:

   7.2.1. Получать оплату оказанных услуг в размере и порядке, которые предусмотрены

настоящим Контрактом.

                     VIII. Права и обязанности Заказчика.

   8.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и несет

следующие обязанности:

   8.1.1. Представить Подрядчику (Исполнителю), не позднее чем за 10 рабочих

дней после заключения муниципального контракта все исходные данные необходимые

для выполнения обязательств по настоящему контракту.

   8.1.2. Осуществлять оплату работ (услуг), выполненных Подрядчиком

(Исполнителем), в размере, порядке, и сроки, предусмотренные настоящим

Контрактом.

   8.2.Права Заказчика:

   8.2.1. Уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объем работ

(услуг) ниже установленного настоящим Контрактом.

   8.2.2. Имеет право осуществлять контроль и надзор за процессом выполнения

работ (оказания услуг), его ходом и качеством, соблюдением сроков, не вмешиваясь

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (Исполнителя).

   8.2.3. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора

за процессом выполняемых работ (оказываемых услуг) отступлений от условий

настоящего Контракта, или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом

Подрядчику (Исполнителю).

   8.2.4. Сообщать Подрядчику (Исполнителю) необходимую информацию по вопросам

выполнения муниципального контракта.

                           IX. Ответственность Сторон

   9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, с Подрядчика (Исполнителя) взыскивается

неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства,

в размере 1% от общей стоимости контракта.

   9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных

настоящим Контрактом, с Подрядчика (Исполнителя) взыскивается неустойка

(штраф, пени) в размере 1% от общей стоимости контракта за каждый день до момента

фактического устранения Подрядчиком (Исполнителем) нарушения условий настоящего

Контракта.

   9.3. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие

непреодолимой силы или по вине Заказчика.

   9.4. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика (Исполнителя)

от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

   9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) вправе требовать уплату неустойки

(штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки

(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

в день до момента фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего

Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим

Контрактом срока исполнения обязательства.

   9.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой

силы или по вине другой стороны.

   9.7. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение

принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

                          X. Форс-мажорные обстоятельства

   10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,

действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы

и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

   10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также

последствия, вызванные этими обстоятельствами.

   10.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные

меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств

по настоящему Контракту.

   10.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить

другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать)

дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого

события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

   10.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий

любого события форс-мажора.

                       XI. Срок действия и расторжение Контракта

   11.2. Срок действия настоящего Контракта: с "___" __________ 20__ г.

по "___" _________ 20__ г.

   11.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от

исполнения обязательств по настоящему Контракту.

   11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон

или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

                                XII. Прочие условия

   12.1. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они

оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них

внесены в Реестр муниципальных контрактов городского округа "город Улан-Удэ".

   12.2. При исполнении настоящего Контракта перемена Подрядчика (Исполнителя) не

допускается, за исключением случаев, если новый Подрядчик (Исполнитель) является

правопреемником Подрядчика (Исполнителя) вследствие реорганизации юридического лица

в форме преобразования, слияния или присоединения.

   12.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности

Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на

тех же условиях.

   12.4. Если при исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,

обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая

из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению

таких препятствий.

   12.5. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны

будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

   12.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта,

разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта другой

стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение ___ дней с момента

ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде

Республики Бурятия.

   12.7. Настоящий Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными

представителями Сторон каждой страницы Контракта.

   12.8. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение 1 ________________________

Приложение 2 ________________________ и т.д.

   12.9. Контракт на _________ листах составлен в ____экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.

           XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                              Подрядчик (Исполнитель)

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

______________________________                        _______________________________

М.П.                                                  М.П.