Приказ Республиканской службы государственного строительного надзора Республики Бурятия от 2 декабря 2014 г. N 54 "Об утверждении Административного регламента осуществления Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 2 ноября 2018 г. - Приказ Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия от 29 октября 2018 г. N 117

См. предыдущую редакцию

Приказ Республиканской службы государственного строительного надзора Республики Бурятия от 2 декабря 2014 г. N 54
"Об утверждении Административного регламента осуществления Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2015 г., 26 сентября 2016 г., 18 сентября, 27 декабря 2017 г., 10 июля, 29 октября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 N 414-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости", а также в связи с принятием постановления Правительства Республики Бурятия от 22.08.2014 N 400 "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Бурятия" приказываю:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 2 ноября 2018 г. - Приказ Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия от 29 октября 2018 г. N 117

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

Н.Ю. Рузавин

Информация об изменениях:

Регламент изменен с 2 ноября 2018 г. - Приказ Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия от 29 октября 2018 г. N 117

См. предыдущую редакцию

Административный регламент
исполнения Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(утв. приказом Республиканской службы государственного строительного надзора от 2 декабря 2014 г. N 54)

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2015 г., 26 сентября 2016 г., 18 сентября, 27 декабря 2017 г., 10 июля, 29 октября 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Наименование государственного контроля (надзора)

Осуществление регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - региональный государственный контроль и надзор).

1.2. Наименование исполнительного органа, осуществляющего государственный контроль (надзор)

Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора (далее - Госстройжилнадзор).

1.3. Перечень нормативных актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)

Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) размещается на официальном сайте Госстройжилнадзора РБ в сети "Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

1.4. Предмет республиканского государственного контроля (надзора)

Соблюдение застройщиком обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля и надзора

1.5.1. Должностные лица Госстройжилнадзор в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в пределах своих полномочий имеют право:

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - долевое строительство);

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - застройщики);

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков;

4) получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, определенный статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) сведения и (или) документы, и перечень которых установлен нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия;

5) направлять в адрес лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Госстройжилнадзор, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, обязательных требований;

6) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного контроля и надзора (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

7) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков;

9) осуществлять контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона N 214-ФЗ, а также рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона N 214-ФЗ;

10) направлять лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Госстройжилнадзора, и устанавливать сроки устранения этих нарушений;

11) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации;

12) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

13) осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом N 214-ФЗ полномочия;

14) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства, в предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ случаях;

15) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

16) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, в том числе:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования, о нахождении в розыске;

17) направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме в случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не соответствуют документам и (или) информации, полученным Госстройжилнадзором в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

18) получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ;

19) получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ.

1.5.2. Должностные лица Госстройжилнадзора при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя Госстройжилнадзора о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя Госстройжилнадзора и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;

12) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 19.04.2016 N 724-р.

17) осуществлять контроль на территории опережающего социально- экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) размещать на официальном сайте Госстройжилнадзора РБ http://egov-buryatia.ru/rsgji/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях Госстройжилнадзора РБ о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона N 214-ФЗ;

19) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

20) рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Госстройжилнадзор РБ установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Госстройжилнадзора РБ вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

21) в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального закона N 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направлять в письменной форме руководителю или заместителю руководителя Госстройжилнадзора РБ мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона N 294-ФЗ, направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, резидент территории опережающего социально-экономического развития при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Госстройжилнадзора, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Госстройжилнадзором в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Госстройжилнадзор по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Госстройжилнадзора;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Госстройжилнадзора, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия к участию в проверке.

8) предоставлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе предоставить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, в случае, если представленные документы и (или) информация не соответствуют документам и (или) информации, полученным Госстройжилнадзором в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору):

1) в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона N 294-ФЗ при проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;

2) для проведения документарной проверки в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона N 294-ФЗ в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить в Госстройжилнадзор указанные в запросе документы;

3) в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны предоставить должностным лицам Госстройжилнадзора, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) исключен:

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 4 пункта 1.6.2

5) обеспечить для должностных лиц Госстройжилнадзора, проводящих выездную проверку, отдельное рабочее место для ознакомления с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

1.7. Описание результата осуществления государственного контроля (надзора)

Результатом осуществления государственного контроля (надзора) является:

1) составление, вручение (направление) акта по результатам проверки соблюдения обязательных требований, а также внесение результатов проверки в журнал учета проверок;

2) оформление, вручение (направление) предписания об устранении нарушений;

3) оформление, вручение или направление протокола об административном правонарушении;

4) вынесение постановления по делу об административном правонарушении;

5) внесение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

6) оформление заключения о соответствии обязательным требованиям (далее - заключение) либо вручение (направление) заключения о несоответствии обязательным требованиям по результатам анализа проектных деклараций и (или) ежеквартальных отчетностей;

7) подготовка, направление ответа по результатам рассмотрения обращения граждан и юридических лиц о фактах нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ;

8) подготовка, направление, при необходимости, материалов в судебные органы, органы внутренних дел, прокуратуры, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) подготовка Госстройжилнадзором обращения в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

10) подготовка и направление письменного уведомления застройщику или лицу, привлекающему денежные средства участников долевого строительства для долевого строительства, об устранении замечаний (нарушений) требований, указанных в подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего Регламента;

11) подготовка, направление заявления в арбитражный суд о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства;

12) подготовка, направление заявления в арбитражный суд о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

2. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)

2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного контроля (надзора)

2.1.1. Место нахождения и график работы Госстройжилнадзора РБ, справочные телефоны отдела по контролю за долевым строительством, в том числе номер телефона-автоинформатора, адрес официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной связи Госстройжилнадзора РБ в сети "Интернет" размещаются на официальном сайте Госстройжилнадзора РБ в сети "Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о порядке осуществления государственного контроля (надзора) предоставляется непосредственно в Госстройжилнадзоре РБ при личном обращении (устные обращения), путем ответов на письменные обращения, с использованием телефонной связи, электронной почты, посредством размещения на странице Госстройжилнадзора РБ на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, а также посредством размещения информации на информационных стендах.

Структурным подразделением Госстройжилнадзора РБ, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора), является отдел по контролю за долевым строительством.

Публичное информирование граждан о порядке и ходе осуществления государственного контроля (надзора) осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, путем размещения информации на официальной странице Госстройжилнадзора РБ в сети Интернет, на информационных стендах Госстройжилнадзора РБ, а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия.

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы Госстройжилнадзора РБ, а также о процедурах осуществления государственного контроля (надзора) размещаются по адресу нахождения Госстройжилнадзора РБ.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, должности, фамилии, имени, отчества должностного лица.

В указанных помещениях размещаются стенды с необходимой информацией. На информационных стендах размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора);

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;

перечни документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора), и требования, предъявляемые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора), и требования к ним;

- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Госстройжилнадзора РБ;

- номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела, осуществляющих государственный контроль (надзор), и режим приема ими граждан;

- порядок получения консультаций;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор).

На территории, прилегающей к месту расположения Госстройжилнадзора РБ, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ представителей юридических лиц к парковочным местам является бесплатным. Центральный вход в здание Госстройжилнадзора РБ оборудован информационной табличкой (вывеской).

2.1.2. Консультации по процедурным вопросам осуществления государственного контроля (надзора) предоставляют должностные лица.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.

Письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Госстройжилнадзор РБ осуществляется путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо посредством сети Интернет в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в соответствии с установленным порядком.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)

Осуществление государственного контроля (надзора) осуществляется на безвозмездной основе за счет средств республиканского бюджета.

2.3. Срок осуществления государственного контроля (надзора)

Государственный контроль (надзор) осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Госстройжилнадзора на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Госстройжилнадзора на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Госстройжилнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Госстройжилнадзора, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего социально- экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц Госстройжилнадзора РБ проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

Осуществление государственного контроля (надзора) состоит из следующих административных процедур логически обособленных последовательностей - административных действий:

1) рассмотрение документов;

2) подготовка и организация осуществления государственного контроля (надзора);

3) проведение контрольных и надзорных мероприятий:

а) плановых или внеплановых проверок;

б) контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений;

в) анализ ежеквартальной отчетности;

г) анализ проектной декларации;

4) организация формирования, учета, ведения и хранения дел застройщиков (далее - надзорное дело) и иных документов, связанных с осуществлением государственного контроля (надзора);

5) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;

6) организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

3.2. Административная процедура "Рассмотрение документов"

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов является получение должностным лицом документов, в том числе:

1) проектной декларации, а также изменений, внесенных в проектную декларацию;

2) ежеквартальной отчетности застройщика;

3) документов, направленных застройщиками или лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, на основании запроса Госстройжилнадзора для проведения проверки по результатам устранения нарушений;

4) обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

5) приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона N 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.2.2. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, проводится по следующим критериям:

1) наличия в документах или сведениях необходимой и достаточной информации для осуществления государственного контроля (надзора);

2) документов на предмет их соответствия установленным требованиям, удостоверяющим, что:

а) представлены все документы, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора);

б) документы составлены по установленной форме с заполнением всех разделов;

в) тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения, контактных телефонов и иных обязательных реквизитов;

3) при поступлении документов в составе ежеквартальной отчетности:

а) наличия полного (фирменного) наименования застройщика, сокращенного наименования застройщика на русском языке, его местонахождения на основании данных, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;

б) наличия идентификационного номера (ИНН) застройщика;

в) наличия сведений о документе, удостоверяющем соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации);

г) указания периода, за который составлена ежеквартальная отчетность, подписи руководителя, главного бухгалтера, лица, ответственного за составление отчетности, а также полноту заполнения иных, предусмотренных в формах отчетности, реквизитов;

д) четкого заполнения форм отчетности, при котором не допускается: изменение смыслового содержания показателей, указанных в формах ежеквартальной отчетности, исключение или изменение установленной последовательности форм отчетности, отражение нескольких показателей в одной графе ежеквартальной отчетности, нарушающее логическую структуру формы ежеквартальной отчетности, внесение исправлений в формы ежеквартальной отчетности;

Документы, входящие в состав ежеквартальной отчетности, представляемой в бумажном виде, должны быть пронумерованы, сшиты, подписаны руководителем организации застройщика либо лицом, его заменяющим, а также лицом, ответственным за ее составление, скреплены печатью застройщика (при ее наличии).

Не допускаются к рассмотрению документы, заполненные карандашом и документы, имеющие подчистки и иные исправления или повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать их содержание.

3.2.3. Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет не более 7 рабочих дней от даты получения должностным лицом документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.

3.2.4. Рассмотрение документов уполномочены проводить должностные лица отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора.

В соответствии с критериями должностными лицами принимаются решения, изложенные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.7 настоящего Регламента.

3.2.5. При получении Госстройжилнадзором ежеквартальной отчетности от застройщика, проектной декларации от лица, ранее не осуществлявшего привлечение денежных средств участников долевого строительства:

1) должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов, в течение 3-х рабочих дней от даты получения документа:

а) оформляет в 2-х экземплярах проект распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройжилнадзора для осуществления государственного контроля (надзора);

б) формирует надзорное дело в последовательности, определенной в соответствии с разделом 3.8 настоящего Регламента;

в) регистрирует проектную декларацию (ежеквартальную отчетность) в журнале регистрации;

2) должностное лицо Госстройжилнадзора в течение 3-х рабочих дней направляет застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом заверенную копию распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении должностного лица Госстройжилнадзора для осуществления государственного контроля (надзора).

3.2.6. При получении Госстройжилнадзором проектной декларации, либо ежеквартальной отчетности, иных документов, направленных застройщиками или лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, по запросу Госстройжилнадзора для проведения проверки исполнения предписания, должностное лицо в течение одного рабочего дня регистрирует полученные документы в журналах регистрации, в случае, если надзорное дело было ранее сформировано и включает полученные документы в надзорное дело.

3.2.7. При получении Госстройжилнадзором информации, изложенной в подпункте 4 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, должностное лицо в течение 7 рабочих дней определяет основания для осуществления государственного контроля (надзора) и по результатам рассмотрения осуществляет одну из процедур по подготовке:

1) проекта письменного отказа в осуществлении государственного контроля (надзора) с мотивированным объяснением причин отказа;

2) проекта письма в органы прокуратуры, другие правоохранительные и надзорные органы, если документы содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госстройжилнадзора и проекта письма лицу, направившему обращение, о переадресации обращения;

3) проекта распоряжения (приказа) о назначении должностного лица, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора) и формирования надзорного дела.

3.2.8. Оснований для приостановления рассмотрения документов действующим законодательством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в осуществлении государственного контроля (надзора) Госстройжилнадзором являются случаи, определенные частью 3 статьи 1 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие (следующие действия):

1) оформление распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении должностного лица Госстройжилнадзора, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора);

2) формирование надзорного дела;

3) направление застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, заверенной копии распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении должностного лица, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора);

4) регистрация документа в журналах регистрации при соблюдении требований, определенных пунктом 3.2.2 настоящего Регламента;

5) оформление проекта распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о проведении внеплановой документарной и (или) выездной проверки;

6) направление письменного обращения гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя в органы прокуратуры, другие правоохранительные и надзорные органы, если эти обращения содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госстройжилнадзора с уведомлением лица, направившего обращение, о переадресации обращения;

7) направление письменного ответа об отказе в осуществлении государственного контроля (надзора) с мотивированным объяснением причин такого решения.

3.3. Административная процедура "Подготовка и организация осуществления государственного контроля (надзора)"

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и организации осуществления государственного контроля (надзора) является:

1) наступление срока проведения плановой проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок (далее - ежегодный план проверок);

2) поступление в Госстройжилнадзор документов и информации, изложенных в подпунктах 4 - 6 пункта 3.2.1. настоящего Регламента, и распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении ответственного должностного лица Госстройжилнадзора за осуществление государственного контроля (надзора);

3) истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований Федерального закона N 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Госстройжилнадзора, если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;

4) отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев;

5) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

6) мотивированное представление должностного лица Госстройжилнадзора РБ по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Госстройжилнадзор РБ обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами "а", "б", "в" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;

7) поступление в Госстройжилнадзор РБ уведомления уполномоченного банка, предусмотренного части 4 статьи 18.2 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.3.2. Госстройжилнадзор в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ ежегодно формирует проект ежегодного плана проверок и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет проект ежегодного плана проверок в Прокуратуру Республики Бурятия для рассмотрения на предмет законности включения в него субъектов государственного контроля и надзора и внесения предложений Госстройжилнадзору о проведении совместных плановых проверок.

3.3.3. Основанием для включения плановой проверки в проект ежегодного плана проверок является истечение одного года:

1) от даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства разрешения на строительство;

2) от даты окончания проведения последней плановой проверки такого лица на территории субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется строительство.

3.3.4. Госстройжилнадзор рассматривает предложения Прокуратуры Республики Бурятия, по итогам их рассмотрения ежегодный план проверок утверждается руководителем (заместителем руководителя) Госстройжилнадзора и направляется в Прокуратуру Республики Бурятия в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3.5. Утвержденный руководителем (заместителем руководителя) Госстройжилнадзора ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на интернет-сайте Госстройжилнадзора официального Портала органов государственной власти Республики Бурятия и информационном стенде Госстройжилнадзора.

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры по подготовке и организации осуществления государственного контроля (надзора) составляет:

1) 10 рабочих дней до даты наступления срока проведения проверки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.3.1 настоящего Регламента;

2) не более 7 рабочих дней от даты поступления документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.

3.3.7. Подготовку и организацию осуществления государственного контроля (надзора) уполномочены проводить должностные лица отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора РБ.

3.3.8. Подготовка и организация осуществления государственного контроля (надзора) осуществляется должностным лицом:

1) не позднее, чем за двенадцать рабочих дней до даты проведения проверки - оформлением проекта распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о проведении плановой (внеплановой) выездной и (или) документарной проверки и уведомление о проверке. Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении проверки утверждена приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141.

2) не позднее одного дня от даты регистрации в журналах регистрации документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 3.2.1 настоящего Регламента.

3.3.9. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностным лицом:

а) ведется информационная база данных (реестр) застройщиков и объектов капитального строительства, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

б) ведется надзорное дело в порядке, определенном разделом 3.8 настоящего Регламента.

3.3.10. Оснований для приостановления рассмотрения документов действующим законодательством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в осуществлении государственного контроля (надзора) Госстройжилнадзором являются случаи, определенные частью 3 статьи 1 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.3.11. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие (следующие действия):

а) оформление проекта распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора РБ о проведении плановой (внеплановой) документарной и (или) выездной проверки.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Госстройжилнадзором РБ не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя

Госстройжилнадзора РБ о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Госстройжилнадзор РБ, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются

Госстройжилнадзором РБ не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Госстройжилнадзор РБ;

б) оформление письменных ответов в соответствии с подпунктами 1 - 2 пункта 3.2.7 настоящего Регламента.

3.3.12. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Госстройжилнадзор РБ, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Госстройжилнадзора РБ при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами Госстройжилнадзора РБ может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Госстройжилнадзора РБ, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Госстройжилнадзора РБ. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо Госстройжилнадзора РБ подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

Решение о проведении предварительной проверки принимается руководителем или его заместителями путем издания приказа о проведении предварительной проверки.

По результатам предварительной проверки готовится справка.

По решению руководителя, заместителя руководителя Госстройжилнадзора РБ предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Госстройжилнадзор РБ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Госстройжилнадзором РБ в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.4. Административная процедура "Проведение плановых и внеплановых проверок"

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановых и внеплановых проверок является:

приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о проведении плановой (внеплановой) проверки (далее - распоряжение) и направление его почтовым отправлением и (или) вручение должностным лицом, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика или руководителю лица (иного должностного лица или уполномоченного представителя), осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, заверенной печатью копии распоряжения одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

3.4.2. В распоряжении указывается о необходимости представления в Госстройжилнадзор в установленный срок перечня сведений и документов, необходимых для проведения проверки (далее - Перечень). Перечень установлен постановлением Правительства Республики Бурятия.

Срок представления Перечня в Госстройжилнадзор составляет 10 рабочих дней с момента получения застройщиком (лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства) соответствующего письменного требования.

3.4.3. Документарная (плановая и внеплановая) проверка проводится по месту нахождения Госстройжилнадзора.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в сведениях и документах, имеющихся в распоряжении Госстройжилнадзора вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, Госстройжилнадзор направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить в течение десяти дней иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

3.4.4. При отказе руководителя застройщика или руководителя лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, или их уполномоченного должностного лица предоставить документацию, необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве, делается отметка в акте проверки должностным лицом Госстройжилнадзора.

В случае непредставления застройщиком (лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства) в установленный срок в Госстройжилнадзор Перечня, необходимого для проведения проверки, или представления Перечня не в полном объеме, или недостоверных сведений, должностное лицо осуществляет действия в соответствии с частью 4 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В случае непредставления или несвоевременного представления в Госстройжилнадзор сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления Госстройжилнадзором (должностным лицом Госстройжилнадзора) его законной деятельности, а равно представление в Госстройжилнадзор (должностному лицу Госстройжилнадзора) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ, должностным лицом осуществляются действия, определенные статьей 19.7 КоАП РФ.

3.4.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Госстройжилнадзора документах и (или) полученным в ходе документарной проверки, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.6. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Госстройжилнадзор установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического адреса застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.4.7. Внеплановые выездные проверки субъектов предпринимательства осуществляются в порядке, определенном федеральным законодательством.

3.4.8. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений в имеющихся в распоряжении инспекции документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.4.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом, проводящим проверку, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по надзору (контролю), составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

3.4.10. Срок исполнения административной процедуры по проведению плановых и внеплановых проверок составляет не более 20 рабочих дней на каждую проверку от даты, указанной в распоряжении, уведомлении о проведении проверки до даты вручения или направления Госстройжилнадзором акта проверки и (или) направления документов, приведенных в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 3.4.18 настоящего Регламента.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) Госстройжилнадзора, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3.4.11. Ответственными за проведение проверки являются должностное лицо или лица отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора, уполномоченное (уполномоченные) распоряжением на проведение проверки.

3.4.12. Проверка может проводиться только должностным лицом или лицами, которые указаны в распоряжении.

3.4.13. Возможность приостановления осуществления государственного контроля (надзора) не предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

3.4.14. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта (плановой, внеплановой (документарной / выездной) проверки соблюдения требований, установленных Федеральным законом N 214-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - акт проверки).

При выявлении нарушений обязательных требований кроме акта проверки по выявленным нарушениям, должностное лицо при наличии оснований, а также в соответствии с пунктом 15, с пунктом 16 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ:

1) выдает застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, предписание об устранении нарушений при долевом строительстве (далее - предписание) по образцу, приведенному в Приложении N 2 к настоящему Регламенту и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

2) при наличии состава административного правонарушения должностное лицо уведомляет застройщика или лицо, осуществляющее привлечение денежных средств граждан для строительства, о составлении протокола, составляет протокол об административном правонарушении при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - протокол) по образцу, приведенному в Приложении N 3 к настоящему Регламенту и направляет материалы дела об административном правонарушении руководителю (заместителю) Госстройжилнадзора для рассмотрения в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3) принимает меры для обращения в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в случаях, определенных пунктами 1 - 4 части 15 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ;

4) принимает меры для обращения в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных, предусмотренных федеральными законами случаях;

5) в соответствии с КоАП РФ принимает меры для внесения юридическим и должностным лицам представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

6) в случае обращения в арбитражный суд с заявлениями в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства, уведомляет органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

Должностными лицами органа Госстройжилнадзора осуществляется запись в журнале учета проверок о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании контролирующего органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.4.15. По результатам проверки должностными лицами Госстройжилнадзора РБ, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме и предписание в двух экземплярах.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки, предписание, протокол оформляются непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, предписанием, протоколом. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, предписанием, протоколом акт, предписание и (или) протокол направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, предписания, протокола, хранящемуся в деле Госстройжилнадзора РБ. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки, предписание, протокол может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, предписание, протокол руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, предписание, протокол направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, предписание, протокол проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Госстройжилнадзора РБ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Госстройжилнадзор РБ в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Госстройжилнадзор РБ. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

3.4.16. В случае выявления должностным лицом при проведении проверки нарушений застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Госстройжилнадзора, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или орган прокуратуры.

3.4.17. Результаты проверки должностным лицом Госстройжилнадзора (акт проверки, предписание, протокол об административном правонарушении) регистрируются в журнале регистрации, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего проверку и его (их) подпись.

3.4.18. Административная процедура по проведению проверок завершается:

1) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, акта проверки, внесением должностным лицом (лицами) Госстройжилнадзора записи в журнал учета проверок застройщика, представленного при проведении выездной проверки, регистрацией акта проверки в журнале регистрации актов проверок;

2) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания, а также регистрацией этого предписания в журнале регистрации;

3) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, протокола об административном правонарушении, а также регистрация этого протокола в журнале регистрации;

4) подготовкой служебной записки руководителю (заместителю руководителя) о наличии оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением для осуществления действий, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3.4.14. настоящего Регламента;

5) направлением ответа по результатам рассмотренного обращения физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти и органов местного самоуправления (при проведении проверки на основании письменного обращения по вопросам, относящимся к исполнению государственной функции);

6) направлением, при необходимости, информации в судебные органы, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) вручением или направлением застройщику в соответствии с КоАП РФ представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3.4.19. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Госстройжилнадзора РБ составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Госстройжилнадзор РБ в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.20. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории опережающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации должностные лица Госстройжилнадзора РБ выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.

3.4.21. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней. Указанные положения не применяются при проведении внеплановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны.

3.5. Административная процедура "Контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений"

3.5.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является истечение срока исполнения застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания.

3.5.2. Должностное лицо, выдавшее предписание, осуществляет контроль за исполнением сроков устранения выявленных нарушений, установленных в этом предписании.

3.5.3. Утратил силу с 4 октября 2017 г. - Приказ Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия от 18 сентября 2017 г. N 62

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

3.5.4. Утратил силу с 4 октября 2017 г. - Приказ Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия от 18 сентября 2017 г. N 62

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

3.5.5. При получении от застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, извещения об устранении нарушений при долевом строительстве должностное лицо проводит анализ представленных документов, подтверждающих исполнение предписания. В случае представления документов, подтверждающих устранение предписания, соблюдение установленных сроков устранения, должностное лицо оформляет заключение об исполнении предписания, оформляемое по образцу, приведенному в приложении N 4 к настоящему Регламенту, без организации проведения внеплановой проверки.

3.5.6. При истечении срока исполнения предписания, в случае отсутствия извещения в Госстройжилнадзора об устранении выявленных нарушений от лица, которому было выдано предписание, должностным лицом (лицами) Госстройжилнадзора организуется проведение внеплановой (документарной или выездной) проверки исполнения выданного предписания в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента.

3.5.7. При выявлении факта неисполнения застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, сроков устранения нарушений, указанных в предписании, должностным лицом составляется протокол об административном правонарушении за невыполнение в установленный срок законного предписания Госстройжилнадзора.

Один экземпляр заключения об исполнении предписания, а также документы, составленные либо полученные при проведении анализа на предмет исполнения предписания, остаются в надзорном деле.

Один экземпляр заключения об исполнении предписания, после завершения анализа направляется (вручается) руководителю застройщика или руководителю лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, или уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения об исполнении предписания, остающемуся в деле контролирующего органа.

3.5.8. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.

3.5.9. Ответственными за проведение проверки являются должностное лицо или лица отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора, уполномоченное (уполномоченные) распоряжением на проведение проверки.

3.5.10. Проверка может проводиться только должностным лицом или лицами, которые указаны в распоряжении.

3.5.11. Возможность приостановления осуществления государственного контроля (надзора) не предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

3.5.12. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие либо действия:

1) составление заключения об исполнении предписания, в котором указывается о снятии с контроля Госстройжилнадзора указанного предписания;

2) подготовка проекта распоряжения о назначении внеплановой проверки исполнения предписания и направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, уведомления о проведении внеплановой проверки исполнения предписания;

3) направление застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, решения Госстройжилнадзора, указанного в пункте 3.5.4 настоящего Регламента;

4) направление информации в органы внутренних дел, прокуратуры и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.13. Госстройжилнадзор РБ проводит внеплановую проверку резидента территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.

При неисполнении резидентом территории опережающего социально- экономического развития предписания об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа.

3.6. Административная процедура "Анализ ежеквартальной отчетности"

3.6.1. Основаниями для начала осуществления административной процедуры по анализу ежеквартальной отчетности (далее - анализ) является регистрация поступившей в Госстройжилнадзор ежеквартальной отчетности застройщика о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - отчетность).

Отчетность может представляться застройщиком в Госстройжилнадзор в письменной форме, в форме электронного документа или электронного сообщения.

3.6.2. Должностным лицом Госстройжилнадзора проводится анализ бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), а также отчетности на соответствие обязательным требованиям.

Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:

1) своевременность представления отчетности;

2) полнота представления отчетности;

3) правильность оформления форм отчетности;

4) достоверность сведений, содержащихся в отчетности;

5) соблюдение застройщиком установленных нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности.

Срок проведения анализа отчетности - в течение 60 дней со дня ее поступления в Госстройжилнадзор.

3.6.3. Оснований для приостановления анализа отчетности действующим законодательством не предусмотрено.

3.6.4. Анализ отчетности уполномочены проводить должностные лица отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора.

3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является оформление заключения о соответствии (несоответствии) отчетности обязательным требованиям (далее - заключение о соответствии либо о несоответствии) по образцу, приведенному в приложении N 5 к настоящему Регламенту. Заключение о соответствии либо о несоответствии содержит выводы о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требований.

3.6.6. Заключение о соответствии оформляется в одном экземпляре, регистрируется в системе электронного документооборота Госстройжилнадзора и приобщается в надзорное дело.

3.6.7. Заключение о несоответствии оформляется в двух экземплярах.

3.6.8. Заключение о несоответствии отчетности обязательным требованиям является основанием для организации проведения внеплановой (документарной или выездной) проверки в порядке, установленном разделом 3.3 настоящего Регламента.

Один экземпляр заключения приобщается в надзорное дело, второй экземпляр заключения одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней направляется (вручается) руководителю застройщика или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, либо уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения, остающемуся в надзорном деле.

3.6.9. Действие настоящей административной процедуры завершается одним или несколькими действиями:

1) оформлением должностным лицом заключения о соответствии обязательным требованиям и приобщением к надзорному делу;

2) оформлением должностным лицом заключения о несоответствии отчетности обязательным требованиям;

3) подготовкой и организацией проведения внеплановой документарной проверки в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента;

4) направлением (вручением) заключения о несоответствии отчетности обязательным требованиям одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки руководителю застройщика или уполномоченному представителю под расписку либо направлением посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения о несоответствии отчетности, остающемуся в надзорном деле.

3.7. Административная процедура "Анализ проектной декларации"

3.7.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является регистрация должностным лицом проектной декларации, в том числе изменений, внесенных в проектную декларацию (далее - проектная декларация) от застройщика.

3.7.2. Анализ проектной декларации - определение полноты и достоверности сведений, содержащихся в проектной декларации, а также наличия (отсутствия) нарушений Федерального закона N 214-ФЗ, проводимого по следующим критериям:

1) оценка соответствия сведений, содержащихся в проектной декларации (изменениях к ней), представленной в Госстройжилнадзор, опубликованной в средствах массовой информации и (или) размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, требованиям Федерального закона N 214-ФЗ;

2) оценка соответствия сроков опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования проектной декларации (изменений к ней) требованиям частей 2 и 6 статьи 19 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.7.3. Проектная декларация до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости направляются застройщиком в Госстройжилнадзор РБ, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3.7.4. Госстройжилнадзор РБ в срок не более тридцати дней со дня получения проектной декларации выдает застройщику заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона N 214-ФЗ, или отказ в выдаче такого заключения. В целях подтверждения соответствия застройщика требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ Госстройжилнадзор РБ, запрашивает в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях необходимые сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Должностные лица Госстройжилнадзора РБ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 дней с момента получения проектной декларации направляют следующие запросы:

- в Федеральную налоговую службу России - для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документов и информации, необходимых для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных п. 7 ч. 2 ст. 3 Федерального закона N 214-ФЗ;

- в Министерство внутренних дел Российской Федерации - для получения документов и информации, необходимых для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных п. 8 ч. 2 ст. 3 Федерального закона N 214-ФЗ;

Должностные лица Госстройжилнадзора РБ в течение 10 календарных дней с момента получения проектной декларации получают информацию в отношении юридического лица - застройщика:

- на сайте Федеральной налоговой службы России: www.egrul.nalog.ru - о наличии (отсутствии) процедуры ликвидации;

- на сайте Арбитражных судов Российской Федерации: www.kad.arbitr.ru и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: www.bankrot.fedresurs.ru - о наличии (отсутствии) решения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания;

- на сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

на сайте Федеральной антимонопольной службы России: www.mp.fas.gov.ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Информация, полученная по вышеуказанным запросам, а также информация о размере уставного капитала и максимальной площади объектов долевого строительства отражаются должностным лицом Госстройжилнадзора РБ, проводившим проверку, в акте проверки соответствия застройщика согласно приложению N 7 к настоящему Регламенту. Результаты проверки проектной декларации отражаются должностным лицом Госстройжилнадзора РБ, проводившим проверку в акте проверки проектной декларации согласно приложению N 8 к настоящему Регламенту.

3.7.5. На основании акта проверки соответствия застройщика и акта проверки проектной декларации должностным лицом Госстройжилнадзора РБ, проводившим проверку, в течение двух рабочих дней с момента окончания проверки готовится проект заключения согласно приложению N 10 к настоящему Регламенту или мотивированный отказ в выдаче такого заключения по форме согласно приложению N 9 к настоящему Регламенту, и представляются на подпись заместителю руководителя по строительному надзору или лицу, исполняющим его обязанности.

Мотивированный отказ в выдаче заключения готовится в случае выявления должностным лицом Госстройжилнадзора РБ, проводившим проверку, фактов несоответствия застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона N 214-ФЗ. Отказ в выдаче заключения по иным основаниям не допускается.

Заключение или мотивированный отказ в выдаче заключения подписываются заместителем руководителя или лицом, исполняющим его обязанности и передаются на утверждение руководителю Госстройжилнадзора РБ или лицу, исполняющим его обязанности в течение одного рабочего дня со дня их представления должностным лицом Госстройжилнадзора РБ, проводившим проверку.

Руководитель Госстройжилнадзора РБ утверждает поступившее заключение или мотивированный отказ в выдаче заключения в течение рабочего дня со дня их представления заместителем руководителя по строительному надзору.

Должностное лицо Госстройжилнадзора РБ, проводившее проверку, извещает застройщика любым доступным способом о готовности заключения (мотивированного отказа в выдаче заключения) в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.

Заключение (мотивированный отказ) вручается руководителю застройщика либо направляется почтовым отправлением в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их утверждения.

3.7.6. Заключение о соответствии оформляется в одном экземпляре, регистрируется в системе электронного документооборота Госстройжилнадзора и приобщается в надзорное дело.

3.7.7. Заключение о несоответствии оформляется в двух экземплярах.

3.7.8. Заключение о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям является основанием для организации проведения внеплановой документарной проверки в порядке, установленном разделом 3.3 настоящего Регламента.

Один экземпляр заключения остается в надзорном деле, второй экземпляр заключения одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней направляется (вручается) руководителю застройщика или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, либо уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения, остающемуся в надзорном деле.

3.7.9. Действие настоящей административной процедуры завершается одним или несколькими действиями:

1) оформлением должностным лицом заключения о соответствии обязательным требованиям и приобщением к надзорному делу;

2) оформлением должностным лицом заключения о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям;

3) подготовкой и организацией проведения внеплановой документарной проверки в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента;

4) направлением (вручением) заключения о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки руководителю застройщика или уполномоченному представителю под расписку либо направлением посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения о несоответствии проектной декларации, остающемуся в надзорном деле.

3.8. Административная процедура "Организация формирования, учета и хранения надзорных дел застройщиков и иных документов, связанных с осуществлением государственного контроля (надзора)"

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение (приказ) руководителя (заместителя руководителя) Госстройжилнадзора о назначении должностного лица, уполномоченного для осуществления государственного контроля (надзора).

3.8.2. Должностным лицом при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства формируется надзорное дело застройщика.

3.8.3. Надзорное дело подлежит формированию должностным лицом не позднее трех рабочих дней после получения хотя бы одного из документов, являющихся основанием для осуществления регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства, определенных пунктом 3.2.1 настоящего Регламента.

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, являются основанием для формирования надзорного дела в том случае, если деятельность застройщика подлежит региональному государственному контролю и надзору и надзорное дело, применительно к такому застройщику, не сформировано.

3.8.4. Формируемому надзорному делу присваивается номер, определяемый в соответствии с номенклатурой дел, установленной в Госстройжилнадзоре.

3.8.5. Должностными лицами заполняются следующие журналы:

а) журнал регистрации проектных деклараций, заключений о соответствии (несоответствии) проектной декларации обязательным требованиям;

б) журнал регистрации ежеквартальных отчетностей, заключений о соответствии (несоответствии) ежеквартальных отчетностей обязательным требованиям;

в) журнал регистрации актов проверок, предписаний, протоколов об административных правонарушениях;

Госстройжилнадзор вправе вести иные журналы, дополнительно к журналам, перечисленным в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

3.8.6. Все составленные или полученные при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства документы (далее - документы) до включения их в надзорное дело подлежат регистрации в журналах регистрации, указанных в пункте 3.8.5 настоящего Регламента.

3.8.7. Регистрация документа представляет собой надпись на документе, содержащую регистрационный номер и дату. Указанный регистрационный номер и дата заносятся в журнал регистрации, после чего документ включается (подшивается) в надзорное дело.

3.8.8. В надзорное дело вносятся документы, полученные только в официальном порядке, установленном для документооборота. Документы внутри надзорного дела располагаются в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями.

3.8.9. Объем надзорного дела не должен превышать 250 листов. При наличии в надзорном деле нескольких томов (частей) номер (индекс) и заголовок надзорного дела проставляются на каждом томе с добавлением "т.1", "т.2" и т.д.

3.8.10. После представления отчетности застройщиком о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства должностным лицом осуществляется исключение такого застройщика из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства.

3.8.11. Должностное лицо производит необходимые действия по подготовке дела к хранению и передает надзорное дело застройщика для передачи его на хранение в архив.

3.8.12. Максимальный срок от даты исключения из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства до даты передачи надзорного дела застройщика в архив составляет 14 рабочих дней.

3.8.13. Надзорное дело прошивается, все листы пронумеровываются, составляется опись (реестр) всех документов, включенных в надзорное дело, на котором делается отметка о соответствии перечня документов, включенных в надзорное дело перечню (реестру) и подписывается должностным лицом Госстройжилнадзора.

3.8.14. Должностное лицо, ответственное за организацию хранения надзорного дела в архиве, регистрирует его в журнале учета надзорных дел и обеспечивает его хранение, движение и ликвидацию в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.8.15. Результатом исполнения административной процедуры является направление руководителю (заместителю руководителя) Госстройжилнадзора служебной записки должностного лица об исключении застройщика из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства с отметкой должностного лица, ответственного за хранение документов о приеме надзорного дела застройщика на хранение.

3.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Госстройжилнадзор РБ осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

3.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Госстройжилнадзор РБ проводит следующие мероприятия:

1) размещает на официальном сайте Госстройжилнадзора РБ в срок, указанный в программе профилактики, перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля, а также текстов указанных нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Госстройжилнадзор РБ подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают ежегодное (не позднее 20 декабря текущего года) обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) и размещают указанное обобщение на официальном сайте Госстройжилнадзора РБ;

4) в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке и сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения".

3.9.3. Результатом административной процедуры является составление не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, ежегодной справки, подтверждающей выполнение программы профилактики, а также предостережения о недопустимости обязательных требований.

3.9.4. Способом фиксации результата является регистрация в порядке делопроизводства справки, подтверждающей выполнение программы профилактики.

3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

3.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Госстройжилнадзора РБ с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем), относятся:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации;

б) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такое лицо в соответствии с федеральным законом;

в) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

3.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем проводятся уполномоченными должностными лицами Госстройжилнадзора РБ в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или его заместителем.

3.10.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требований должностные лица Госстройжилнадзора РБ принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю (заместителю руководителя) мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.10.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Госстройжилнадзор РБ направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.10.5. Результатом исполнения административной процедуры является мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях, а также предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.10.6. Способом фиксации результата является регистрация в порядке делопроизводства мотивированного представления с информацией о выявленных нарушениях, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора)

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами исполнительного органа положений административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием решений

4.1.1. Контроль за осуществлением государственного контроля (надзора) осуществляется в форме текущего контроля.

4.1.2. Текущий контроль за осуществлением государственного контроля (надзора) осуществляется должностным лицом, уполномоченным на его проведение, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, Административного регламента по осуществлению государственного контроля (надзора), утвержденного приказом Госстройжилнадзора.

4.1.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Административного регламента по осуществлению государственного контроля (надзора) или требований законодательства Российской Федерации должностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет руководителю (заместителю руководителя) Госстройжилнадзора предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.1.4. Контроль за работой Госстройжилнадзора по осуществлению государственного контроля (надзора) осуществляет Правительство Республики Бурятия.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления государственного контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления государственного контроля (надзора)

4.2.1. Осуществление контроля осуществления государственного контроля (надзора), текущего контроля (внутреннего контроля) может носить плановый характер (осуществляться в соответствии с планом работы на год) и внеплановый характер (по поступлению обращений, заявлений граждан, юридических лиц и т.д.).

4.2.2. Срок проведения плановых проверок указывается в плане Госстройжилнадзора на год.

4.2.3. Контроль осуществляется в форме документарных проверок.

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

4.3. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственной функции

4.3.1. Должностные лица, участвующие в исполнении государственной функции, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществлении государственного контроля (надзора).

4.3.2. Ответственность за осуществление государственного контроля (надзора) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением государственного контроля (надзора), в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль осуществления государственного контроля (надзора) Госстройжилнадзора осуществляется руководителем Госстройжилнадзора и иными должностными лицами Госстройжилнадзора.

4.4.2. Контроль осуществления государственного контроля (надзора) осуществляется путем:

- проведения проверок в целях выявления нарушений прав застройщиков, а также лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (далее - застройщики);

- принятия мер по недопущению нарушения сроков рассмотрения документов, представленных застройщиками;

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Госстройжилнадзора, участвующих в осуществлении государственного контроля (надзора).

4.4.3. Граждане, их общественные объединения вправе осуществлять контроль на любой стадии осуществления государственного контроля (надзора) путем получения информации согласно п. 2.1.1. настоящего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления государственного контроля (надзора)

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушения положений настоящего Регламента, а также решения и действия (бездействие), принятые должностными лицами (сотрудниками) Госстройжилнадзора в нарушение требований федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.3.2. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению.

5.3.3. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 5.3.2 настоящего Регламента, в течение семи дней со дня регистрации жалобы об обстоятельствах, препятствующих рассмотрению жалобы, сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является направление заинтересованным лицом жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Госстройжилнадзора в Госстройжилнадзор или должностным лицам, которым может быть направлена жалоба.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия в Госстройжилнадзоре.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Жалоба на решения и (или) действие (бездействие) Госстройжилнадзора и должностных лиц Госстройжилнадзора подается в Госстройжилнадзор и рассматривается руководителем Госстройжилнадзора.

5.6.2. Жалоба на решения, принятые руководителем Госстройжилнадзора, подается в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Госстройжилнадзора, должностного лица Госстройжилнадзора в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8.1. Применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования по результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Госстройжилнадзором опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления государственной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8.1 настоящего Регламента, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(с изменениями от 26 сентября 2016 г.)

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Предписание N ___
об устранении нарушений при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

________________________	________________________
(место составления)	(дата составления)

Выдано застройщику, осуществляющему привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

____________________________________________________________________ ________

(наименование лица, осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

для долевого строительства (создания) объекта

____________________________________________________________________ ________

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

____________________________________________________________________ ________

(указать почтовый

____________________________________________________________________ ________

или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт N _______________ от ______________ 20___, на основании которого

Предписываю устранить нарушения законодательства, регулирующего отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

N п/п	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3

Разъясняю, что в соответствии с частью 4 статьи 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания в сроки, указанные выше в таблице, уведомить Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Экземпляр предписания получил

____________________________________________________________________ ___________

(заполняется представителем застройщика с указанием реквизитов документа о представительстве)

"____" ______________ _______ г.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Предписание N от __ __________ 20 г. составлено на

Экземпляр предписания получил

____________________________________________________________________ ___________

(заполняется представителем застройщика с указанием реквизитов документа о представительстве)

"____" ______________ _______ г.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Предписание N ________________

от _____________ 20__ г. составлено на 2-х (двух) листах.

Служебные отметки:

____________________________________________________________________ ___________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 2
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(с изменениями от 26 сентября 2016 г.)

Протокол N ____
об административном правонарушении при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

_____________________	______________________	____________________
(место составления акта)	(время составления акта)	(дата составления акта)

Мною, ________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

____________________________________________________________________ ___________

руководствуясь ст. ст. 23.64, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен настоящий протокол о том, что в действиях (бездействии)

____________________________________________________________________ ___________

(должностного лица) юридического лица (ненужное зачеркнуть)

1. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество должностного лица)

____________________________________________________________________ ___________

2. Дата и место рождения (генеральный директор)

____________________________________________________________________ ___________

3. Адрес места жительства (юридический адрес, контактный телефон)

____________________________________________________________________ ___________

4. Место работы /фактический адрес/

____________________________________________________________________ ___________

5. Занимаемая должность _______________________________________________________

Для юридического лица

Банковские реквизиты:

Р/с N ________________________, К/с N ____________________________

Наименование банка _____________________________________________

БИК ________________________ ИНН ______________________________

6. Документ, удостоверяющий личность _______________________________________

(название документа, серия,

____________________________________________________________________ _______

номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда

____________________________________________________________________ ____________

(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

Усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный

____________________________________________________________________ ____________

Нарушены (не выполнены) ________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты требования, которые были нарушены)

а именно: _______________________________________________________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

____________________________________________________________________ ____________

существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность, предусмотренная частью _____________ статьи __________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Юридическому лицу, должностному лицу,

(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________ ___________

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен.

____________________________________________________________________ ___________

(подпись лица, в отношении которого оформляется протокол об административном правонарушении)

_________________	__________________	_________________
должность	подпись	Ф.И.О

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

(подпись лица в отношении которого оформляется протокол об административном правонарушении)

подпись __________________________/_______________________/

(расшифровка подписи)

______________________	____________________	_____________
Должность лица, оформившего протокол	подпись лица, оформившего протокол	ФИО должностного лица

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию настоящего протокола получил "______" ____________________________ 20__ г.

______________________	____________________	_____________
Должность	подпись	ФИО

Извлечения из:

Конституции Российской Федерации

______________________	____________________	_____________
Должность	подпись	ФИО

Приложение N 3
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(с изменениями от 26 сентября 2016 г.)

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Заключение
об исполнении предписания об устранении нарушений N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ представленных документов, подтверждающих исполнение предписания об устранении нарушений

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа представленных документов:

____________________________________________________________________ _____________

(рабочих дней/часов)

Заключение составлено: ___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ представленных документов

____________________________________________________________________ _____________

Установлено:

Застройщиком ______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Выполнены _______________________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты

____________________________________________________________________ _____________

требования, которые были исполнены, срок устранения нарушений)

Заключение:

На основании анализа документов, представленных застройщиком, об исполнении предписания Госстройжилнадзора об устранении нарушений

____________________________________________________________________ _____________

(дата и N предписания об устранении нарушений)

Установлено, что застройщиком

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица)

исполнено предписание в полном объеме и в установленный срок. Указанное предписание об устранении нарушений снимается с контроля Госстройжилнадзора.

______________________	____________________	_____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи должностного лица)

Заключение получил "_____" ________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки: ______________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 4
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(с изменениями от 26 сентября 2016 г.)

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Заключение
о соответствии (несоответствии) ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, обязательным требованиям N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

Заключение составлено: ___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

Нарушены (не выполнены) __________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты требования, которые были нарушены)

а именно: __________________________________________________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

____________________________________________________________________ _____________

существо нарушения или невыполнения)

Заключение:

Отчетность застройщика

__________________________________________________________

(наименование застройщика)

за ___ квартал 20__ года.

обязательным __________________________________________________________

(соответствует, не соответствует, указать нужное)

требованиям.

______________________	____________________	_____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи должностного лица)

Заключение получил "_____"________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки: ______________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 5
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(с изменениями от 26 сентября 2016 г.)

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N ____

Заключение
о соответствии (несоответствии проектной декларации (в том числе изменений, внесенных в проектную декларацию) обязательным требованиям N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа проектной декларации)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ проектной декларации: __________________________________________

Застройщика: _____________________________________________________________________

Объект капитального строительства:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа проектной декларации:

____________________________________________________________________ _____________

Заключение составлено:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ проектной декларации: _____________________________________

В ходе проведения анализа проектной декларации: _____________________________________

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________ _____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено

Заключение:

Проектная декларация застройщика

____________________________________________________________________ _____________

(наименование застройщика)

от "___" ________ 20__ года.

обязательным ____________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует, указать нужное)

требованиям.

Заключение получил "_____"________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки: ______________________________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Приложение N 6
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора

Республикын гурэнэй Барилгын хиналтын албан

Красноармейская ул., д. 35, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия,

670034, тел. (301-2) 46-20-22, факс (301-2)44-01-24, http://egov-buryatia.ru/gosstroynadzor;

E-mail: info@rsgsn.govrb.ru

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35 _________________________ (место составления акта)

___ _________________20_ г. (дата составления акта) ______________________ (время составления акта)

Акт проверки соответствия застройщика от _________________

Застройщик: _________________________________________________________________

(наименование застройщика)

п/п	Требования, предъявляемые к застройщику	Результат проверки
	- уставный капитал застройщика
	- уставный капитал связанных с застройщиком юридических лиц
	- максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика
	- максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц
	Соответствие уставного капитала
	Наличие (отсутствие) процедуры ликвидации юридического лица - застройщика
	Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
	Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
	Наличие (отсутствие) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
	Наличие (отсутствие) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", отсутствуют сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
	Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика сведений в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
	Наличие (отсутствие) у юридического лица - застройщика недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период
	Наличие (отсутствие) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята)
	Наличие (отсутствие) в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации

Выводы:

Должностное лицо Госстройжилнадзора, проводившего проверку

__________________________ /подпись, Ф.И.О./

Приложение N 7
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора

Республикын гурэнэй Барилгын хиналтын албан

Красноармейская ул., д. 35, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия,

670034, тел. (301-2) 46-20-22, факс (301-2)44-01-24, http://egov-buryatia.ru/gosstroynadzor;

E-mail: info0rsgsn.govrb.ru

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35 _________________________ (место составления акта)

___ _________________20_ г. (дата составления акта) ______________________ (время составления акта)

Акт проверки проектной декларации N ___/___

По адресу/адресам: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, каб., 207.

На основании: положения о Госстройжилнадзоре, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 21 сентября 2015 года N 4 60.

Была проведена проверка проектной декларации застройщика - __________________________

____________________________________________________________________ ______________

(наименование застройщика)

По объекту: ______________________________________________________________________

Направленный "__"___________ 201_ года

дата размещения/опубликования, место размещения/опубликования.

Общая продолжительность проверки: с "__"__________ по "__"___________ 201_ года.

Лицо (должностные лица), проводившее(ие) проверку, - ________________________________

____________________________________________________________________ _____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Проверяемая информация в проектной декларации на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ.

Результат проверки

Раздел 1. Информация о застройщике.

Раздел 2. Информация о проекте строительства.

Вывод по проверке: в ходе проведения анализа проектной декларации установлено соответствие (несоответствие) проектной декларации требованиям, установленным статьями 20, 21 Федерального закона N 214-ФЗ.

Должностное лицо Госстройжилнадзора, проводившего проверку

__________________________ /подпись, Ф.И.О./

Приложение N 8
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

Утверждаю

Руководитель Республиканской

службы государственного

строительного и жилищного надзора

_________________________________

подпись, ФИО

"__"____________ 20__г.

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35 _________________________ (место составления акта)

___ _________________20_ г. (дата составления акта)

Мотивированный отказ в выдаче заключения

Рассмотрев заявление от "__"__________ 20__ г., рег. N ______, о выдаче заключения о соответствии застройщика

____________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, реквизиты (ИНН, ОГРН))

и проектной декларации _______________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией (указывается

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона N 214-ФЗ

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 6 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, отказывает в выдаче заключения по следующим основаниям:

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

Заместитель руководителя Госстройжилнадзора по строительному надзору	____________________________________
	(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 9
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного и жилищного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

Утверждаю

Руководитель Республиканской

службы государственного

строительного и жилищного надзора

_________________________________

подпись, ФИО

"__"____________ 20__г.

Заключение

Номер дела

N ________

Экземпляр г. Улан-Удэ

N _________

"__"_____________ 20__ г.

Настоящее заключение выдано ________________________________________________________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

(наименование застройщика, свидетельство о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, юридический адрес)

и подтверждает, что ________________________________________________________________

(наименование застройщика)

и проектная декларация на объект капитального строительства ___________________________

____________________________________________________________________ ______________

Соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Заместитель руководителя Госстройжилнадзора по строительному надзору	____________________________________
	(подпись) (фамилия, инициалы)