Приказ Республиканской службы государственного строительного надзора Республики Бурятия от 2 декабря 2014 г. N 54 "Об утверждении Административного регламента исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 N 414-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости", а также в связи с принятием постановления Правительства Республики Бурятия от 22.08.2014 N 400 "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Бурятия" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

Н.Ю. Рузавин

Административный регламент
исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(утв. приказом Республиканской службы государственного строительного надзора от 2 декабря 2014 г. N 54)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

Осуществление регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - региональный государственный контроль и надзор).

1.2. Наименование исполнительного органа, исполняющего государственную функцию

Республиканская служба государственного строительного надзора (далее - Госстройнадзор РБ).

1.3. Перечень нормативных актов, регулирующих исполнение государственной функции

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40);

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, N 52 (часть 1), ст. 6249);

постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.01.2007 N 14) (Собрание законодательства Российской Федерации 07.11.2005, N 45, ст. 4616);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.05.2006, N 18, ст. 2001);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 20.03.2006, N 12);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 29.01.2007, N 5);

постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2010 N 141 "Об утверждении Положения о Республиканской службе государственного строительного надзора" (газета "Бурятия", N 62 от 13.04.2010, Официальный вестник N 36);

постановление Правительства Республики Бурятия от 18.04.2011 N 177 "Об утверждении Перечня сведений и документов, представляемых в Республиканскую службу государственного строительного надзора лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Бурятия" (газета "Бурятия", N 67 от 20.04.2011, Официальный вестник N 42);

постановление Правительства Республики Бурятия от 22.08.2014 N 400 "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Бурятия" (газета "Бурятия", N 118, 26.08.2014, Официальный вестник N 60).

1.4. Предмет исполнения государственной функции

Соблюдение застройщиком обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля и надзора

1.5.1. Должностные лица Госстройнадзора РБ в рамках исполнения государственной функции в пределах своих полномочий имеют право:

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - долевое строительство);

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - застройщики);

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков;

4) получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, определенный статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) сведения и (или) документы, и перечень которых установлен нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия;

5) направлять в адрес лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Госстройнадзора РБ, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, обязательных требований;

6) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного контроля и надзора (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

7) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков;

9) осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона N 214-ФЗ, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона N 214-ФЗ;

10) направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

11) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом N 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

12) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

13) осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом N 214-ФЗ полномочия;

14) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства, в предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ случаях;

15) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

1.5.2. Должностные лица Госстройнадзора РБ в рамках исполнения государственной функции в пределах своих полномочий обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

14) в случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными частями 15 и 16 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, Госстройнадзор РБ в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства, уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Госстройнадзора РБ, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора);

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Госстройнадзора РБ, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия к участию в проверке.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору):

1) в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона N 294-ФЗ при проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;

2) для проведения документарной проверки в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона N 294-ФЗ в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить в Госстройнадзор РБ указанные в запросе документы;

3) в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны предоставить должностным лицам Госстройнадзора РБ, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации:

5) обеспечить для должностных лиц Госстройнадзора РБ, проводящих выездную проверку, отдельное рабочее место для ознакомления с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

1.7. Описание результата исполнения государственной функции

Результатом исполнения государственной функции является:

1) составление, вручение (направление) акта по результатам проверки соблюдения обязательных требований, а также внесение результатов проверки в журнал учета проверок;

2) оформление, вручение (направление) предписания об устранении нарушений;

3) оформление, вручение или направление протокола об административном правонарушении;

4) вынесение постановления по делу об административном правонарушении;

5) внесение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

6) оформление заключения о соответствии обязательным требованиям (далее - заключение) либо вручение (направление) заключения о несоответствии обязательным требованиям по результатам анализа проектных деклараций и (или) ежеквартальных отчетностей;

7) подготовка, направление ответа по результатам рассмотрения обращения граждан и юридических лиц о фактах нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ;

8) подготовка, направление, при необходимости, материалов в судебные органы, органы внутренних дел, прокуратуры, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) подготовка Госстройнадзором РБ обращения в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

10) подготовка и направление письменного уведомления застройщику или лицу, привлекающему денежные средства участников долевого строительства для долевого строительства, об устранении замечаний (нарушений) требований, указанных в подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего Регламента;

11) подготовка, направление заявления в арбитражный суд о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства;

12) подготовка, направление заявления в арбитражный суд о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции

2.1.1. Информация о местах нахождения и графиках работы исполнительных органов, исполняющих государственную функцию, их структурных подразделений, организаций, участие которых необходимо при исполнении государственной функции, способах получения информации об их местах нахождения и графиках работы.

Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется непосредственно в Госстройнадзоре РБ по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, приемная каб. 109 - при личном обращении (устные обращения), путем ответов на письменные обращения, с использованием телефонной связи, электронной почты, посредством размещения на странице Госстройнадзора РБ на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, а также посредством размещения информации на информационных стендах.

Структурным подразделением Госстройнадзора РБ, ответственным за исполнение государственной функции является сектор по контролю и надзору в области долевого строительства специализированного отдела.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, Республиканская служба государственного строительного надзора

Электронный адрес для направления обращений: info@rsgsn.govrb.ru

График (режим) работы Госстройнадзора РБ:

понедельник - четверг - 8.30 - 17.30 (перерыв 12.00 - 12.45);

пятница - 8.30 - 16.30 (перерыв 12.00 - 12.45).

Место нахождения сектора по контролю и надзору в области долевого строительства специализированного отдела Госстройнадзора РБ (далее - сектор по контролю и надзору Госстройнадзора РБ): 670034, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, кабинет 210.

Режим работы сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ:

понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, пятница - 8.30 - 16.30; суббота - воскресенье - выходные дни. В предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30 часов.

Телефон Госстройнадзора РБ для получения справок по входящей корреспонденции по вопросам исполнения государственной функции: (3012)46-20-22, телефон сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ (3012)44-20-69,(3012)44-27-22.

На официальной странице Госстройнадзора РБ http://egov-buryatia.ru/gosstroynadzor размещается следующая информация:

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;

- сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ;

- порядок информирования о ходе исполнения государственной функции.

Публичное информирование граждан о порядке и ходе исполнения государственной функции осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, путем размещения информации на официальной странице Госстройнадзора РБ в сети Интернет, на информационных стендах Госстройнадзора РБ, а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия (адрес: http://pgu.govrb.ru).

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы Госстройнадзора РБ, а также о процедурах исполнения государственной функции размещаются по адресу нахождения Госстройнадзора РБ.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, должности, фамилии, имени, отчества должностного лица.

В указанных помещениях размещаются стенды с необходимой информацией. На информационных стендах размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;

- перечни документов, необходимых для исполнения государственной функции, и требования, предъявляемые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для исполнения государственной функции, и требования к ним;

- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Госстройнадзора РБ;

- номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела, осуществляющих исполнение государственной функции, и режим приема ими граждан;

- порядок получения консультаций;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих государственную функцию.

На территории, прилегающей к месту расположения Госстройнадзора РБ, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ представителей юридических лиц, к парковочным местам является бесплатным. Центральный вход в здание Госстройнадзора РБ оборудован информационной табличкой (вывеской).

2.1.2. Консультации по процедурным вопросам осуществления государственной функции предоставляют должностные лица.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.

Письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Госстройнадзор РБ осуществляется путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо посредством сети Интернет в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в соответствии с установленным порядком.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)

Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе за счет средств республиканского бюджета.

2.3. Срок исполнения государственной функции

Государственная функция осуществляется в сроки, установленные статьей 13 Федерального закона N 294-ФЗ.

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью сложных и (или) длительных исследований и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Госстройнадзора РБ, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

Исполнение государственной функции состоит из следующих административных процедур логически обособленных последовательностей - административных действий:

1) рассмотрение документов;

2) подготовка и организация исполнения государственной функции;

3) проведение контрольных и надзорных мероприятий:

а) плановых или внеплановых проверок;

б) контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений;

в) анализ ежеквартальной отчетности;

г) анализ проектной декларации;

4) организация формирования, учета, ведения и хранения дел застройщиков (далее - надзорное дело) и иных документов, связанных с исполнением государственной функции.

Блок-схема исполнения Госстройнадзором РБ государственной функции приведена в Приложении N 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Административная процедура "Рассмотрение документов"

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов является получение должностным лицом документов, в том числе:

1) проектной декларации, а также изменений, внесенных в проектную декларацию;

2) ежеквартальной отчетности застройщика;

3) документов, направленных застройщиками или лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, на основании запроса Госстройнадзора РБ для проведения проверки по результатам устранения нарушений;

4) обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Федерального закона N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

5) приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона N 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.2.2. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, проводится по следующим критериям:

1) наличия в документах или сведениях необходимой и достаточной информации для исполнения государственной функции;

2) документов на предмет их соответствия установленным требованиям, удостоверяющим, что:

а) представлены все документы, необходимые для исполнения государственной функции;

б) документы составлены по установленной форме с заполнением всех разделов;

в) тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения, контактных телефонов и иных обязательных реквизитов;

3) при поступлении документов в составе ежеквартальной отчетности:

а) наличия полного (фирменного) наименования застройщика, сокращенного наименования застройщика на русском языке, его местонахождения на основании данных, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;

б) наличия идентификационного номера (ИНН) застройщика;

в) наличия сведений о документе, удостоверяющем соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации);

г) указания периода, за который составлена ежеквартальная отчетность, подписи руководителя, главного бухгалтера, лица, ответственного за составление отчетности, а также полноту заполнения иных, предусмотренных в формах отчетности, реквизитов;

д) четкого заполнения форм отчетности, при котором не допускается: изменение смыслового содержания показателей, указанных в формах ежеквартальной отчетности, исключение или изменение установленной последовательности форм отчетности, отражение нескольких показателей в одной графе ежеквартальной отчетности, нарушающее логическую структуру формы ежеквартальной отчетности, внесение исправлений в формы ежеквартальной отчетности;

Документы, входящие в состав ежеквартальной отчетности, представляемой в бумажном виде, должны быть пронумерованы, сшиты, подписаны руководителем организации застройщика либо лицом, его заменяющим, а также лицом, ответственным за ее составление, скреплены печатью застройщика.

Не допускаются к рассмотрению документы, заполненные карандашом и документы, имеющие подчистки и иные исправления или повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать их содержание.

3.2.3. Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет не более 7 рабочих дней от даты получения должностным лицом документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.

3.2.4. Рассмотрение документов уполномочены проводить должностные лица сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ.

В соответствии с критериями должностными лицами принимаются решения, изложенные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.7 настоящего Регламента.

3.2.5. При получении Госстройнадзором РБ ежеквартальной отчетности от застройщика, проектной декларации от лица, ранее не осуществлявшего привлечение денежных средств участников долевого строительства:

1) должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов, в течение 3-х рабочих дней от даты получения документа:

а) оформляет в 2-х экземплярах проект распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора РБ для осуществления государственной функции;

б) формирует надзорное дело в последовательности, определенной в соответствии с разделом 3.8 настоящего Регламента;

в) регистрирует проектную декларацию (ежеквартальную отчетность) в журнале регистрации;

2) должностное лицо Госстройнадзора РБ в течение 3-х рабочих дней направляет застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом заверенную копию распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении должностного лица Госстройнадзора РБ для осуществления государственной функции.

3.2.6. При получении Госстройнадзором РБ проектной декларации, либо ежеквартальной отчетности, иных документов, направленных застройщиками или лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, по запросу Госстройнадзора РБ для проведения проверки исполнения предписания, должностное лицо в течение одного рабочего дня регистрирует полученные документы в журналах регистрации, в случае, если надзорное дело было ранее сформировано и включает полученные документы в надзорное дело.

3.2.7. При получении Госстройнадзором РБ информации, изложенной в подпункте 4 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, должностное лицо в течение 7 рабочих дней определяет основания для осуществления государственной функции и по результатам рассмотрения осуществляет одну из процедур по подготовке:

1) проекта письменного отказа в исполнении государственной функции с мотивированным объяснением причин отказа;

2) проекта письма в органы прокуратуры, другие правоохранительные и надзорные органы, если документы содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госстройнадзора РБ и проекта письма лицу, направившему обращение, о переадресации обращения;

3) проекта распоряжения (приказа) о назначении должностного лица, ответственного за исполнение государственной функции и формирования надзорного дела.

3.2.8. Оснований для приостановления рассмотрения документов действующим законодательством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в исполнении государственной функции Госстройнадзором РБ являются случаи, определенные частью 3 статьи 1 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие (следующие действия):

1) оформление распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении должностного лица Госстройнадзора РБ, ответственного за исполнение государственной функции;

2) формирование надзорного дела;

3) направление застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, заверенной копии распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении должностного лица, ответственного за исполнение государственной функции;

4) регистрация документа в журналах регистрации при соблюдении требований, определенных пунктом 3.2.2 настоящего Регламента;

5) оформление проекта распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о проведении внеплановой документарной и (или) выездной проверки;

6) направление письменного обращения гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя в органы прокуратуры, другие правоохранительные и надзорные органы, если эти обращения содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госстройнадзора РБ с уведомлением лица, направившего обращение, о переадресации обращения;

7) направление письменного ответа об отказе в исполнении государственной функции с мотивированным объяснением причин такого решения.

3.3. Административная процедура "Подготовка и организация исполнения государственной функции"

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и организации исполнения государственной функции является:

1) наступление срока проведения плановой проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок (далее - ежегодный план проверок);

2) поступление в Госстройнадзор РБ документов и информации, изложенных в подпунктах 4 - 6 пункта 3.2.1. настоящего Регламента, и распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении ответственного должностного лица Госстройнадзора РБ за исполнение государственной функции;

3) неисполнение застройщиком в установленный срок предписания об устранении нарушения требований Федерального закона N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа.

3.3.2. Госстройнадзор РБ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ ежегодно формирует проект ежегодного плана проверок и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет проект ежегодного плана проверок в Прокуратуру Республики Бурятия для рассмотрения на предмет законности включения в него субъектов государственного контроля и надзора и внесения предложений Госстройнадзору РБ о проведении совместных плановых проверок.

3.3.3. Основанием для включения плановой проверки в проект ежегодного плана проверок является истечение одного года:

1) от даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства разрешения на строительство;

2) от даты окончания проведения последней плановой проверки такого лица на территории субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется строительство.

3.3.4. Госстройнадзор РБ рассматривает предложения Прокуратуры Республики Бурятия, по итогам их рассмотрения ежегодный план проверок утверждается руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора РБ и направляется в Прокуратуру Республики Бурятия в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3.5. Утвержденный руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора РБ ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на интернет-сайте Госстройнадзора РБ официального Портала органов государственной власти Республики Бурятия и информационном стенде Госстройнадзора РБ.

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры по подготовке и организации исполнения государственной функции составляет:

1) 10 рабочих дней до даты наступления срока проведения проверки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.3.1 настоящего Регламента;

2) не более 7 рабочих дней от даты поступления документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.

3.3.7. Подготовку и организацию исполнения государственной функции уполномочены проводить должностные лица сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ.

3.3.8. Подготовка и организация исполнения государственной функции осуществляется должностным лицом:

1) не позднее, чем за двенадцать рабочих дней до даты проведения проверки - оформлением проекта распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о проведении плановой (внеплановой) выездной и (или) документарной проверки и уведомление о проверке. Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении проверки утверждена приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141.

2) не позднее одного дня от даты регистрации в журналах регистрации документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 3.2.1 настоящего Регламента.

3.3.9. При исполнении государственной функции должностным лицом:

а) ведется информационная база данных (реестр) застройщиков и объектов капитального строительства, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

б) ведется надзорное дело в порядке, определенном разделом 3.8 настоящего Регламента.

3.3.10. Оснований для приостановления рассмотрения документов действующим законодательством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в исполнении государственной функции Госстройнадзором РБ являются случаи, определенные частью 3 статьи 1 Федерального закона N 214-ФЗ.

3.3.11. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие (следующие действия):

а) оформление проекта распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о проведении плановой (внеплановой) документарной и (или) выездной проверки и направление уведомления застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, о ее проведении не позднее, чем за десять рабочих дней до начала проведения проверки посредством направления заверенной копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя Госстройнадзора РБ о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

б) оформление письменных ответов в соответствии с подпунктами 1 - 2 пункта 3.2.7 настоящего Регламента.

3.4. Административная процедура "Проведение плановых и внеплановых проверок"

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановых и внеплановых проверок является:

приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о проведении плановой (внеплановой) проверки (далее - распоряжение) и направление его почтовым отправлением и (или) вручение должностным лицом, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика или руководителю лица (иного должностного лица или уполномоченного представителя), осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, заверенной печатью копии распоряжения одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

3.4.2. В распоряжении указывается о необходимости представления в Госстройнадзор РБ в установленный срок перечня сведений и документов, необходимых для проведения проверки (далее - Перечень). Перечень установлен постановлением Правительства Республики Бурятия.

Срок представления Перечня в Госстройнадзор РБ составляет 10 рабочих дней с момента получения застройщиком (лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства) соответствующего письменного требования.

3.4.3. Документарная (плановая и внеплановая) проверка проводится по месту нахождения Госстройнадзора РБ.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в сведениях и документах, имеющихся в распоряжении Госстройнадзора РБ вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, Госстройнадзор РБ направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить в течение десяти дней иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

3.4.4. При отказе руководителя застройщика или руководителя лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, или их уполномоченного должностного лица предоставить документацию, необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве, делается отметка в акте проверки должностным лицом Госстройнадзора РБ.

В случае непредставления застройщиком (лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства) в установленный срок в Госстройнадзор РБ Перечня, необходимого для проведения проверки, или представления Перечня не в полном объеме, или недостоверных сведений, должностное лицо осуществляет действия в соответствии с частью 4 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В случае непредставления или несвоевременного представления в Госстройнадзор РБ сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления Госстройнадзором РБ (должностным лицом Госстройнадзора РБ) его законной деятельности, а равно представление в Госстройнадзор РБ (должностному лицу Госстройнадзора РБ) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ, должностным лицом осуществляются действия, определенные статьей 19.7 КоАП РФ.

3.4.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Госстройнадзора РБ документах и (или) полученным в ходе документарной проверки, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.6. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Госстройнадзор РБ установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического адреса застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.4.7. Внеплановые выездные проверки субъектов предпринимательства осуществляются в порядке, определенном федеральным законодательством.

3.4.8. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений в имеющихся в распоряжении инспекции документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.4.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом, проводящим проверку, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по надзору (контролю), составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

3.4.10. Срок исполнения административной процедуры по проведению плановых и внеплановых проверок составляет не более 20 рабочих дней на каждую проверку от даты, указанной в распоряжении, уведомлении о проведении проверки до даты вручения или направления Госстройнадзором РБ акта проверки и (или) направления документов, приведенных в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 3.4.18 настоящего Регламента.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора РБ, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3.4.11. Ответственными за проведение проверки являются должностное лицо или лица сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ, уполномоченное (уполномоченные) распоряжением на проведение проверки.

3.4.12. Проверка может проводиться только должностным лицом или лицами, которые указаны в распоряжении.

3.4.13. Возможность приостановления исполнения государственной функции не предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

3.4.14. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта (плановой, внеплановой (документарной / выездной) проверки соблюдения требований, установленных Федеральным законом N 214-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - акт проверки).

При выявлении нарушений обязательных требований кроме акта проверки по выявленным нарушениям, должностное лицо при наличии оснований, а также в соответствии с пунктом 15, с пунктом 16 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ:

1) выдает застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, предписание об устранении нарушений при долевом строительстве (далее - предписание) по образцу, приведенному в Приложении N 2 к настоящему Регламенту и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

2) при наличии состава административного правонарушения должностное лицо уведомляет застройщика или лицо, осуществляющее привлечение денежных средств граждан для строительства, о составлении протокола, составляет протокол об административном правонарушении при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - протокол) по образцу, приведенному в Приложении N 3 к настоящему Регламенту и направляет материалы дела об административном правонарушении руководителю (заместителю) Госстройнадзора РБ для рассмотрения в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3) принимает меры для обращения в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в случаях, определенных пунктами 1 - 4 части 15 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ;

4) принимает меры для обращения в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных, предусмотренных федеральными законами случаях;

5) в соответствии с КоАП РФ принимает меры для внесения юридическим и должностным лицам представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

6) в случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 3.5.14. настоящего Регламента, в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для долевого строительства, уведомляет органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 3.5.14." имеется в виду "подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 3.4.14."

Должностными лицами органа Госстройнадзора РБ осуществляется запись в журнале учета проверок о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании контролирующего органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.4.15. Акт проверки, оформляемый по форме, утвержденной нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа государственной власти, и предписание составляются в двух экземплярах.

К акту проверки прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии), объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, связанные с мероприятиями по надзору и контролю.

Один экземпляр акта проверки, предписания и (или) протокола, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в надзорном деле.

Один экземпляр акта проверки, предписания и (или) протокола, а также копии указанных документов непосредственно после завершения проверки направляются (вручаются) руководителю застройщика или руководителю лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, или уполномоченному представителю под расписку, либо направляются посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле контролирующего органа.

В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.4.16. В случае выявления должностным лицом при проведении проверки нарушений застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Госстройнадзора РБ, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или орган прокуратуры.

3.4.17. Результаты проверки должностным лицом Госстройнадзора РБ (акт проверки, предписание, протокол об административном правонарушении) регистрируются в журнале регистрации, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего проверку и его (их) подпись.

3.4.18. Административная процедура по проведению проверок завершается:

1) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, акта проверки, внесением должностным лицом (лицами) Госстройнадзора РБ записи в журнал учета проверок застройщика, представленного при проведении выездной проверки, регистрацией акта проверки в журнале регистрации актов проверок;

2) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания, а также регистрацией этого предписания в журнале регистрации;

3) вручением или направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, протокола об административном правонарушении, а также регистрация этого протокола в журнале регистрации;

4) подготовкой служебной записки руководителю (заместителю руководителя) о наличии оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением для осуществления действий, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3.5.14. настоящего Регламента;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в подпунктах 3, 4 пункта 3.5.14." имеется в виду "в подпунктах 3, 4 пункта 3.4.14."

5) направлением ответа по результатам рассмотренного обращения физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти и органов местного самоуправления (при проведении проверки на основании письменного обращения по вопросам, относящимся к исполнению государственной функции);

6) направлением, при необходимости, информации в судебные органы, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) вручением или направлением застройщику в соответствии с КоАП РФ представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3.5. Административная процедура "Контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений"

3.5.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является истечение срока исполнения застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания.

3.5.2. Должностное лицо, выдавшее предписание, осуществляет контроль за исполнением сроков устранения выявленных нарушений, установленных в этом предписании.

3.5.3. Руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора РБ может быть рассмотрено письменное обращение (ходатайство) застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, о продлении срока исполнения предписания на основании мотивированного обоснования о продлении срока устранения выявленных нарушений.

3.5.4. По результатам рассмотрения ходатайства руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора РБ принимается решение об отказе либо об удовлетворении ходатайства и назначении нового срока исполнения предписания, либо об изменении полностью или частично требований выданного предписания.

В случае несогласия лица, направившего ходатайство, с решением Госстройнадзора РБ, его обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.5.5. При получении от застройщика или лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, извещения об устранении нарушений при долевом строительстве должностное лицо проводит анализ представленных документов, подтверждающих исполнение предписания. В случае представления документов, подтверждающих устранение предписания, соблюдение установленных сроков устранения, должностное лицо оформляет заключение об исполнении предписания, оформляемое по образцу, приведенному в приложении N 4 к настоящему Регламенту, без организации проведения внеплановой проверки.

3.5.6. При истечении срока исполнения предписания, в случае отсутствия извещения в Госстройнадзор РБ об устранении выявленных нарушений от лица, которому было выдано предписание, должностным лицом (лицами) Госстройнадзора РБ организуется проведение внеплановой (документарной или выездной) проверки исполнения выданного предписания в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента.

3.5.7. При выявлении факта неисполнения застройщиком или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, сроков устранения нарушений, указанных в предписании, должностным лицом составляется протокол об административном правонарушении за невыполнение в установленный срок законного предписания Госстройнадзора РБ.

Один экземпляр заключения об исполнении предписания, а также документы, составленные либо полученные при проведении анализа на предмет исполнения предписания, остаются в надзорном деле.

Один экземпляр заключения об исполнении предписания, после завершения анализа направляется (вручается) руководителю застройщика или руководителю лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, или уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения об исполнении предписания, остающемуся в деле контролирующего органа.

3.5.8. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.

3.5.9. Ответственными за проведение проверки являются должностное лицо или лица сектора по контролю и надзору Госстройнадзора РБ, уполномоченное (уполномоченные) распоряжением на проведение проверки.

3.5.10. Проверка может проводиться только должностным лицом или лицами, которые указаны в распоряжении.

3.5.11. Возможность приостановления исполнения государственной функции не предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

3.5.12. Результатом исполнения административной процедуры является следующее действие либо действия:

1) составление заключения об исполнении предписания, в котором указывается о снятии с контроля Госстройнадзора РБ указанного предписания;

2) подготовка проекта распоряжения о назначении внеплановой проверки исполнения предписания и направлением застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, уведомления о проведении внеплановой проверки исполнения предписания;

3) направление застройщику или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, решения Госстройнадзора РБ, указанного в пункте 3.5.4 настоящего Регламента;

4) направление информации в органы внутренних дел, прокуратуры и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Административная процедура "Анализ ежеквартальной отчетности"

3.6.1. Основаниями для начала осуществления административной процедуры по анализу ежеквартальной отчетности (далее - анализ) является регистрация поступившей в Госстройнадзор РБ ежеквартальной отчетности застройщика о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - отчетность).

Отчетность может представляться застройщиком в Госстройнадзор РБ в письменной форме, в форме электронного документа или электронного сообщения.

3.6.2. Должностным лицом Госстройнадзора РБ проводится анализ бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), а также отчетности на соответствие обязательным требованиям.

Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:

1) своевременность представления отчетности;

2) полнота представления отчетности;

3) правильность оформления форм отчетности;

4) достоверность сведений, содержащихся в отчетности;

5) соблюдение застройщиком установленных нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности.

Срок проведения анализа отчетности - в течение 60 дней со дня ее поступления в Госстройнадзор РБ.

3.6.3. Оснований для приостановления анализа отчетности действующим законодательством не предусмотрено.

3.6.4. Анализ отчетности уполномочены проводить должностные лица сектора по контролю и надзору за долевым строительством Госстройнадзора РБ.

3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является оформление заключения о соответствии (несоответствии) отчетности обязательным требованиям (далее - заключение о соответствии либо о несоответствии) по образцу, приведенному в приложении N 5 к настоящему Регламенту. Заключение о соответствии либо о несоответствии содержит выводы о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требований.

3.6.6. Заключение о соответствии оформляется в одном экземпляре, регистрируется в системе электронного документооборота Госстройнадзора РБ и приобщается в надзорное дело.

3.6.7. Заключение о несоответствии оформляется в двух экземплярах.

3.6.8. Заключение о несоответствии отчетности обязательным требованиям является основанием для организации проведения внеплановой (документарной или выездной) проверки в порядке, установленном разделом 3.3 настоящего Регламента.

Один экземпляр заключения приобщается в надзорное дело, второй экземпляр заключения одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней направляется (вручается) руководителю застройщика или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, либо уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения, остающемуся в надзорном деле.

3.6.9. Действие настоящей административной процедуры завершается одним или несколькими действиями:

1) оформлением должностным лицом заключения о соответствии обязательным требованиям и приобщением к надзорному делу;

2) оформлением должностным лицом заключения о несоответствии отчетности обязательным требованиям;

3) подготовкой и организацией проведения внеплановой документарной проверки в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента;

4) направлением (вручением) заключения о несоответствии отчетности обязательным требованиям одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки руководителю застройщика или уполномоченному представителю под расписку либо направлением посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения о несоответствии отчетности, остающемуся в надзорном деле.

3.7. Административная процедура "Анализ проектной декларации"

3.7.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является регистрация должностным лицом проектной декларации, в том числе изменений, внесенных в проектную декларацию (далее - проектная декларация) от застройщика.

3.7.2. Анализ проектной декларации - определение полноты и достоверности сведений, содержащихся в проектной декларации, а также наличия (отсутствия) нарушений Федерального закона N 214-ФЗ, проводимого по следующим критериям:

1) оценка соответствия сведений, содержащихся в проектной декларации (изменениях к ней), представленной в Госстройнадзор РБ, опубликованной в средствах массовой информации и (или) размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, требованиям Федерального закона N 214-ФЗ;

2) оценка соответствия сроков опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования проектной декларации (изменений к ней) требованиям частей 2 и 6 статьи 19 Федерального закона N 214-ФЗ.

Срок проведения анализа проектной декларации - в течение 60 дней со дня ее поступления в Госстройнадзор РБ.

3.7.3. Оснований для приостановления анализа проектной декларации действующим законодательством не предусмотрено.

3.7.4. Анализ проектной декларации уполномочены проводить должностные лица сектора по контролю и надзору за долевым строительством Госстройнадзора РБ.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является оформление заключения о соответствии (несоответствии) проектной декларации обязательным требованиям (далее - заключение о соответствии либо о несоответствии) по образцу, приведенному в приложении N 6 к настоящему Регламенту. Заключение о соответствии либо о несоответствии содержит выводы о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требований.

3.7.6. Заключение о соответствии оформляется в одном экземпляре, регистрируется в системе электронного документооборота Госстройнадзора РБ и приобщается в надзорное дело.

3.7.7. Заключение о несоответствии оформляется в двух экземплярах.

3.7.8. Заключение о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям является основанием для организации проведения внеплановой документарной проверки в порядке, установленном разделом 3.3 настоящего Регламента.

Один экземпляр заключения остается в надзорном деле, второй экземпляр заключения одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней направляется (вручается) руководителю застройщика или лицу, осуществляющему привлечение денежных средств граждан для строительства, либо уполномоченному представителю под расписку, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения, остающемуся в надзорном деле.

3.7.9. Действие настоящей административной процедуры завершается одним или несколькими действиями:

1) оформлением должностным лицом заключения о соответствии обязательным требованиям и приобщением к надзорному делу;

2) оформлением должностным лицом заключения о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям;

3) подготовкой и организацией проведения внеплановой документарной проверки в порядке, определенном разделом 3.3 настоящего Регламента;

4) направлением (вручением) заключения о несоответствии проектной декларации обязательным требованиям одновременно с распоряжением о проведении внеплановой проверки руководителю застройщика или уполномоченному представителю под расписку либо направлением посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру заключения о несоответствии проектной декларации, остающемуся в надзорном деле.

3.8. Административная процедура "Организация формирования, учета и хранения надзорных дел застройщиков и иных документов, связанных с исполнением государственной функции"

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение (приказ) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора РБ о назначении должностного лица, уполномоченного для осуществления государственной функции.

3.8.2. Должностным лицом при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства формируется надзорное дело застройщика.

3.8.3. Надзорное дело подлежит формированию должностным лицом не позднее трех рабочих дней после получения хотя бы одного из документов, являющихся основанием для осуществления регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства, определенных пунктом 3.2.1 настоящего Регламента.

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3.2.1 настоящего Регламента, являются основанием для формирования надзорного дела в том случае, если деятельность застройщика подлежит региональному государственному контролю и надзору и надзорное дело, применительно к такому застройщику, не сформировано.

3.8.4. Формируемому надзорному делу присваивается номер, определяемый в соответствии с номенклатурой дел, установленной в Госстройнадзоре РБ.

3.8.5. Должностными лицами заполняются следующие журналы:

а) журнал регистрации проектных деклараций, заключений о соответствии (несоответствии) проектной декларации обязательным требованиям;

б) журнал регистрации ежеквартальных отчетностей, заключений о соответствии (несоответствии) ежеквартальных отчетностей обязательным требованиям;

в) журнал регистрации актов проверок, предписаний, протоколов об административных правонарушениях;

Госстройнадзор РБ вправе вести иные журналы, дополнительно к журналам, перечисленным в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

3.8.6. Все составленные или полученные при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства документы (далее - документы) до включения их в надзорное дело подлежат регистрации в журналах регистрации, указанных в пункте 3.8.5 настоящего Регламента.

3.8.7. Регистрация документа представляет собой надпись на документе, содержащую регистрационный номер и дату. Указанный регистрационный номер и дата заносятся в журнал регистрации, после чего документ включается (подшивается) в надзорное дело.

3.8.8. В надзорное дело вносятся документы, полученные только в официальном порядке, установленном для документооборота. Документы внутри надзорного дела располагаются в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями.

3.8.9. Объем надзорного дела не должен превышать 250 листов. При наличии в надзорном деле нескольких томов (частей) номер (индекс) и заголовок надзорного дела проставляются на каждом томе с добавлением "т.1", "т.2" и т.д.

3.8.10. После представления отчетности застройщиком о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства должностным лицом осуществляется исключение такого застройщика из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства.

3.8.11. Должностное лицо производит необходимые действия по подготовке дела к хранению и передает надзорное дело застройщика для передачи его на хранение в архив.

3.8.12. Максимальный срок от даты исключения из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства до даты передачи надзорного дела застройщика в архив составляет 14 рабочих дней.

3.8.13. Надзорное дело прошивается, все листы пронумеровываются, составляется опись (реестр) всех документов, включенных в надзорное дело, на котором делается отметка о соответствии перечня документов, включенных в надзорное дело перечню (реестру) и подписывается должностным лицом Госстройнадзора РБ.

3.8.14. Должностное лицо, ответственное за организацию хранения надзорного дела в архиве, регистрирует его в журнале учета надзорных дел и обеспечивает его хранение, движение и ликвидацию в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.8.15. Результатом исполнения административной процедуры является направление руководителю (заместителю руководителя) Госстройнадзора РБ служебной записки должностного лица об исключении застройщика из реестра застройщиков, подлежащих региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства с отметкой должностного лица, ответственного за хранение документов о приеме надзорного дела застройщика на хранение.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами исполнительного органа положений административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием решений

4.1.1. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в форме текущего контроля.

4.1.2. Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется должностным лицом, уполномоченным на его проведение, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, Административного регламента по исполнению государственной функции, утвержденного приказом Госстройнадзора РБ.

4.1.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Административного регламента по исполнению государственной функции или требований законодательства Российской Федерации должностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет руководителю (заместителю руководителя) Госстройнадзора РБ предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.1.4. Контроль за работой Госстройнадзора РБ по исполнению государственной функции осуществляет Правительство Республики Бурятия.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции

4.2.1. Осуществление контроля исполнения государственной функции, текущего контроля (внутреннего контроля) может носить плановый характер (осуществляться в соответствии с планом работы на год) и внеплановый характер (по поступлению обращений, заявлений граждан, юридических лиц и т.д.).

4.2.2. Срок проведения плановых проверок указывается в плане Госстройнадзора РБ на год.

4.2.3. Контроль осуществляется в форме документарных проверок.

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.

4.3. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

4.3.1. Должностные лица, участвующие в исполнении государственной функции, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

4.3.2. Ответственность за исполнение государственной функции закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль исполнения государственной функции Госстройнадзора РБ осуществляется руководителем Госстройнадзора РБ и иными должностными лицами Госстройнадзора РБ.

4.4.2. Контроль исполнения государственной функции осуществляется путем:

- проведения проверок в целях выявления нарушений прав застройщиков, а также лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (далее - застройщики);

- принятия мер по недопущению нарушения сроков рассмотрения документов, представленных застройщиками;

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Госстройнадзора РБ, участвующих в исполнении государственной функции.

4.4.3. Граждане, их общественные объединения вправе осуществлять контроль на любой стадии исполнения государственной функции путем получения информации согласно п. 2.1.1. настоящего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушения положений настоящего Регламента, а также решения и действия (бездействие), принятые должностными лицами (сотрудниками) Госстройнадзора РБ в нарушение требований федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.3.2. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению.

5.3.3. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 5.3.2 настоящего Регламента, в течение семи дней со дня регистрации жалобы об обстоятельствах, препятствующих рассмотрению жалобы, сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является направление заинтересованным лицом жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Госстройнадзора РБ в Госстройнадзор РБ или должностным лицам, которым может быть направлена жалоба.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия в Госстройнадзоре РБ.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Жалоба на решения и (или) действие (бездействие) Госстройнадзора РБ и должностных лиц Госстройнадзора РБ подается в Госстройнадзор РБ и рассматривается руководителем Госстройнадзора РБ.

5.6.2. Жалоба на решения, принятые руководителем Госстройнадзора РБ, подается в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Госстройнадзора РБ, должностного лица Госстройнадзора РБ в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8.1. Применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования по результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Госстройнадзором РБ опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления государственной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8.1 настоящего Регламента, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Блок-схема исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Приложение N 2
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Предписание N ___
об устранении нарушений при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

________________________	________________________
(место составления)	(дата составления)

Выдано застройщику, осуществляющему привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

____________________________________________________________________ ________

(наименование лица, осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

для долевого строительства (создания) объекта

____________________________________________________________________ ________

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

____________________________________________________________________ ________

(указать почтовый

____________________________________________________________________ ________

или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт N _______________ от ______________ 20___, на основании которого

Предписываю устранить нарушения законодательства, регулирующего отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

N п/п	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3

Разъясняю, что в соответствии с частью 4 статьи 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания в сроки, указанные выше в таблице, уведомить Республиканскую службу государственного строительного надзора, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская,35.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность

Экземпляр предписания получил

____________________________________________________________________ ___________

(заполняется представителем застройщика с указанием реквизитов документа о представительстве)

"____"______________ _______ г.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Предписание N от __ __________ 20 г. составлено на

Экземпляр предписания получил

____________________________________________________________________ ___________

(заполняется представителем застройщика с указанием реквизитов документа о представительстве)

"____"______________ _______ г.

__________________	___________________	_________________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Предписание N ________________

от _____________ 20__ г. составлено на 2-х (двух) листах.

Служебные отметки:

____________________________________________________________________ ___________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 3
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Протокол N ____
об административном правонарушении при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

_____________________	______________________	____________________
(место составления акта)	(время составления акта)	(дата составления акта)

Мною,_______________________________________________________________ __________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

____________________________________________________________________ ___________

руководствуясь ст. ст. 23.64, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен настоящий протокол о том, что в действиях (бездействии)

____________________________________________________________________ ___________

(должностного лица) юридического лица (ненужное зачеркнуть)

1. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество должностного лица)

____________________________________________________________________ ___________

2. Дата и место рождения (генеральный директор)

____________________________________________________________________ ___________

3. Адрес места жительства (юридический адрес, контактный телефон)

____________________________________________________________________ ___________

4. Место работы /фактический адрес/

____________________________________________________________________ ___________

5. Занимаемая должность ____________________________________________

Для юридического лица

Банковские реквизиты:

Р/с N ________________________, К/с N __________________________

Наименование банка _____________________________________________

БИК ________________________ ИНН ______________________________

6. Документ, удостоверяющий личность _______________________________________

(название документа, серия,

____________________________________________________________________ ______

номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда

____________________________________________________________________ ___________

(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

Усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный

____________________________________________________________________ ___________

Нарушены (не выполнены) ________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты требования, которые были нарушены)

а именно: _______________________________________________________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

____________________________________________________________________ ___________

существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность, предусмотренная частью _____________ статьи __________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Юридическому лицу, должностному лицу,

(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________ ___________

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен.

____________________________________________________________________ ___________

(подпись лица, в отношении которого оформляется протокол об административном правонарушении)

_________________	__________________	_________________
должность	подпись	Ф.И.О

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

(подпись лица в отношении которого оформляется протокол об административном правонарушении)

подпись __________________________/_______________________/

(расшифровка подписи)

______________________	____________________	_____________
Должность лица, оформившего протокол	подпись лица, оформившего протокол	ФИО должностного лица

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию настоящего протокола получил "______"____________________________20__г.

______________________	____________________	_____________
Должность	подпись	ФИО

Извлечения из:

Конституции Российской Федерации

______________________	____________________	_____________
Должность	подпись	ФИО

Приложение N 4
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Заключение
об исполнении предписания об устранении нарушений N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ представленных документов, подтверждающих исполнение предписания об устранении нарушений

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа представленных документов:

____________________________________________________________________ _____________

(рабочих дней/часов)

Заключение составлено: ___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ представленных документов

____________________________________________________________________ _____________

Установлено:

Застройщиком ______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Выполнены _______________________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты

____________________________________________________________________ _____________

требования, которые были исполнены, срок устранения нарушений)

Заключение:

На основании анализа документов, представленных застройщиком, об исполнении предписания Госстройнадзора РБ об устранении нарушений

____________________________________________________________________ _____________

(дата и N предписания об устранении нарушений)

Установлено, что застройщиком

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица)

исполнено предписание в полном объеме и в установленный срок. Указанное предписание об устранении нарушений снимается с контроля Госстройнадзора РБ.

______________________	____________________	_____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи должностного лица)

Заключение получил "_____" ________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки:______________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 5
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N __

Заключение
о соответствии (несоответствии) ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, обязательным требованиям N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа ежеквартальной отчетности о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

Заключение составлено: ___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ ежеквартальной отчетности:

____________________________________________________________________ _____________

Нарушены (не выполнены) __________________________________________________________

(законодательные и (или) нормативные акты требования, которые были нарушены)

а именно: __________________________________________________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

____________________________________________________________________ _____________

существо нарушения или невыполнения)

Заключение:

Отчетность застройщика

__________________________________________________________

(наименование застройщика)

за ___ квартал 20__ года.

обязательным __________________________________________________________

(соответствует , не соответствует, указать нужное)

требованиям.

______________________	____________________	_____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи должностного лица)

Заключение получил "_____"________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки:______________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

Приложение N 6
к Административному регламенту
исполнения Республиканской службой государственного
строительного надзора государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

______________________	______________________	______________________
(место составления заключения)	(дата составления заключения)	(время составления заключения)

Номер дела N _____ Экземпляр N ____

Заключение
о соответствии (несоответствии проектной декларации (в том числе изменений, внесенных в проектную декларацию) обязательным требованиям N ___

____________________________________________________________________ _____________

(место проведения анализа проектной декларации)

На основании:

____________________________________________________________________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен анализ проектной декларации: __________________________________________

Застройщика: _____________________________________________________________________

Объект капитального строительства:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность времени при проведении анализа проектной декларации:

____________________________________________________________________ _____________

Заключение составлено:

____________________________________________________________________ _____________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо, проводившее анализ проектной декларации: _____________________________________

В ходе проведения анализа проектной декларации: _____________________________________

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________ _____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено

Заключение:

Проектная декларация застройщика

____________________________________________________________________ _____________

(наименование застройщика)

от "___" ________ 20__ года.

обязательным ____________________________________________________________________

(соответствует , не соответствует, указать нужное)

требованиям.

Заключение получил "_____"________________ _____ г.

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

Служебные отметки:______________________________________________________________

(Указывается порядок, реквизиты и дата направления документа)

______________________	____________________	_____________
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)