Приложение N 6. Форма договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение N 6

к распоряжению

Главы администрации г. Липецка

от 17 июня 2003 г. N 848-р

                             Договор подряда

              на выполнение проектных и изыскательских работ

__________________               г. Липецк              N _______________

_____________________________________________________________ именуемое в

дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и "Подрядчик", в лице __________________________________

_________________________________, действующего на основании ____________

_____________________________, с   другой  стороны,  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя  выполнение

следующих проектно-изыскательских работ _________________________________

_________________________________________________________________________

     1.2. Технические, экономические  и  другие  требования  к  Проектной

документации  определяются  техническим  заданием   (приложение   N   1),

являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  К   техническому

заданию прилагаются необходимые исходные  данные  или  перечень  исходных

данных с указанием сроков их выдачи Заказчиком.

     1.3. Срок окончания работ по настоящему Договору _________________.

     1.4.  Содержание  и  сроки   выполнения   основных   этапов   работы

определяются календарным планом (приложение N 2).

     1.5.  Приемка  и  оценка  Проектной  документации  осуществляется  в

соответствии с требованиями технического задания (приложение N 1).

     1.6. Подрядчик имеет и по требованию Заказчика представляет лицензии

на  право  выполнения   предусмотренных   договором   работ,   подлежащих

лицензированию.

     1.7.  В  случае  привлечения  Подрядчиком  к  выполнению   отдельных

разделов   проекта   специализированных   организаций,   перечень    этих

организаций и объемы выполняемых ими  работ  должны  быть  предварительно

согласованы с Заказчиком.

                  2. Стоимость работ и порядок расчетов

     2.1.  За   выполненную   работу   Заказчик   перечислит   Подрядчику

_____________ руб. (без НДС), в том  числе  за  счет  средств  городского

бюджета ____________________________________________________________ руб.

     2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 60  дней  после

подписания  сторонами   актов   сдачи-приемки   Проектной   документации,

составленных  по  мере  готовности  этапов  работы   в   соответствии   с

календарным планом.

     2.3. Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение о проведении

встречной поставки продукции Заказчика за выполненные Подрядчиком работы.

     Поставка  продукции  осуществляется  Заказчиком   после   подписания

Дополнительного соглашения и согласования спецификации.

                          3. Право собственности

     3.1. Проектная документация, создаваемая по настоящему Договору,  не

может быть передана третьей стороне без письменного согласования сторон.

     3.2. Средства, получаемые от передачи Проектной документации третьей

стороне, распределяются  в  следующем  соотношении:  Исполнителю  -  50%,

Заказчику - 50%.

     3.3. Стороны обязуются охранять право собственности  друг  друга  на

Проектную   документацию   путем   соблюдения    конфиденциальности    ее

использования.

     3.4.  При  создании  изобретений  и  других  объектов   промышленной

собственности в результате выполнения настоящего Договора  исключительные

права на эти объекты принадлежат  совместно  Подрядчику  и  Заказчику,  а

использование этих объектов определяется отдельным Договором, заключаемым

между сторонами в случае совместной подачи заявок на патент.

     3.5.  При  отказе  Подрядчика  от   своих   прав   на   промышленную

собственность последняя принадлежит полностью Заказчику.

     3.6. При наличии  в  Проектной  документации  объектов  промышленной

собственности  передача  ее  третьей  стороне  осуществляется  на  основе

лицензионного Договора.

     3.7.   В   случае    предполагаемого    использования    Подрядчиком

запатентованных  решений,  последний  ставит  об   этом   в   известность

Заказчика. Заказчик рассматривает возможность  приобретения  лицензии  на

право их использования у патентовладельцев  в  соответствии  с  патентным

законодательством Российской Федерации и ставит  об  этом  в  известность

Подрядчика.

                     4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Перечень Проектной документации, подлежащей оформлению и  сдаче

Подрядчиком Заказчику на  отдельных  этапах  выполнения  и  по  окончании

Договора, определяется календарным планом.

     4.2. При завершении работ по каждому  этапу  Подрядчик  представляет

Заказчику Проектную документацию с приложением акта сдачи-приемки работ.

     4.3.  Передача  оформленной  в   установленном   порядке   Проектной

документации осуществляется по накладной в 4-х экземплярах.

     4.4. Дополнительные экземпляры  по  просьбе  Заказчика  выдаются  за

отдельную плату по предъявленному Подрядчиком платежному документу.

     4.5. Заказчик  при  получении  акта  сдачи-приемки  работ  обязан  в

течение   10-ти   дней   направить   Подрядчику   подписанный   акт   или

мотивированный отказ от приемки работ.

     В случае мотивированного отказа Заказчика стороны в 10-дневный  срок

составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их

исполнения.

     4,7. В случае досрочного выполнения работы в целом или отдельных  ее

этапов с согласия Заказчика последний  досрочно  принимает  и  оплачивает

работу по договорной цене.

     4.8. Если  в  процессе  выполнения  работы  выясняется  неизбежность

получения отрицательного результата  или  нецелесообразность  дальнейшего

проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом  в

известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы.

     В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о

целесообразности и направлениях продолжения работ.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. В случае нарушения  сроков  выполнения  работ,  предусмотренных

календарным планом, по вине Подрядчика Заказчик  взыскивает  неустойку  в

размере 0,5% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

     5.2. В случае задержки выдачи Заказчиком исходных  данных  (п.  1.2)

более, чем на 15 дней соответственно сдвигаются сроки выдачи  Подрядчиком

Проектной документации, указанные в календарном плане (приложение N 2).

     5.3. По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам  стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                          6. Рассмотрение споров

     6.1. Споры, возникающие при  исполнении  настоящего  Договора  и  не

урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в  Липецком

областном арбитражном суде в соответствии с законодательством  Российской

Федерации. До обращения с иском в арбитражный суд сторона,  чьи  интересы

нарушены,  обязана  предъявить  претензию  другой  стороне,  на   которую

последняя  обязана  ответить  в  10-дневный  срок  с  момента   получения

претензии.

                   7. Изменение и расторжение договора

     7.1.  Дополнения  и  изменения  Договора   должны   быть   оформлены

Дополнительным соглашением.

     7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке  расторгнуть  настоящий

Договор, письменно предупредив Подрядчика за 20  дней  до  предполагаемой

даты расторжения.

     7.3. В случае расторжения Договора не по  вине  Подрядчика  Заказчик

обязан  возместить  все  понесенные  Подрядчиком  фактические  затраты  в

соответствии с представленным Подрядчиком актом  на  выполненные  работы.

Подрядчик  обязан  по   требованию   Заказчика   предоставить   материалы

выполненных работ на момент расторжения Договора.

                            8. Прочие условия

     8.1. Каждой стороне предоставляется право на  публикацию  совместных

результатов работ с согласия другой стороны.

                        9. Срок действия договора

     9.1. Срок действия Договора: начало - с момента подписания  Договора

Заказчиком и его регистрации в едином реестре договоров администрации  г.

Липецка, окончание - после оплаты Заказчиком последнего этапа работы.

     Настоящий  Договор,  а  также  все  изменения,  дополнения  и   иная

переписка к нему действительны, если подписаны  лицами  Сторон,  имеющими

право на совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным

документам,  либо  другими  лицами  Сторон,  имеющими   доверенности   на

совершение подобных действий, оформленные в  соответствии  с  действующим

законодательством.

     Каждая Сторона при подписании  настоящего  Договора,  а  также  всех

изменений, дополнений и иной  переписки  к  нему  вправе  ознакомиться  с

оригиналами вышеуказанных документов или  потребовать  предоставления  их

копий, заверенных первыми лицами соответствующей Стороны.

                  Юридические адреса и реквизиты сторон

                                                  "Заказчик" "Подрядчик"

Полное наим. предприятия
Краткое наим. предприятия
Государство
Почтовый индекс
Населенный пункт
Адрес в насел. пункте
Контактный телефон и Ф.И.О. (отв. исполнителя)
Телефакс (отдел, подразделение)
Эл. почта (отдел, подразделение)
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Почтовый индекс
Населенный пункт
Адрес в насел. пункте
Номер корсчета
ОКПО
ОКНХ
Абон. телеграф

     Приложение: 1. Техническое задание

                 2. Календарный план

     Заказчик                                  Подрядчик

     М.П. _____________________                М.П. _____________________

                                                      Визы:

                                                      Юридический отдел

                                                      Экономический отдел

                                                      Бухгалтерия

                                                      Отдел снабжения

                                                      Технический отдел

ГАРАНТ:

Тексты приложений NN 1, 2 к Договорам о возмездном оказании услуг и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в справочно-информационной системе не приводятся