Приложение N 5. Форма договора подряда

Приложение N 5

к распоряжению

Главы администрации г. Липецка

от 17 июня 2003 г. N 848-р

                             Договор подряда

__________________              г. Липецк           N ___________________

_____________________________________________________________ именуемое в

дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                             (полное наименование Предприятия)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________

_________________________________, действующего на основании ____________

______________________________, с  другой  стороны,  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. "Подрядчик" принимает на себя обязательство по выполнению  ____

_________________________________________________________________________

                           (наименование работ)

_________________________________________________________________________

из материалов "Заказчика" либо из собственных материалов в соответствии с

заданием "Заказчика" по утвержденным сметам и графиком работ.

                   2. Цена договора и порядок расчетов

     2.1.  Цена  подлежащей  выполнению  работы  по  настоящему  Договору

определяется  по  смете,  представленной  "Подрядчиком"  для  утверждения

"Заказчиком",        и        составляет        (сумма         прописью):

____________________________________________ руб. с учетом НДС, в т.ч. из

средств городского бюджета _________________________________________ руб.

     2.2. "Заказчик" оплачивает выполненные  работы  в  течение  10  дней

после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

     Стороны вправе  заключить  дополнительное  соглашение  о  проведении

встречной поставки продукции  "Заказчика"  за  выполненные  "Подрядчиком"

работы.

     При возникновении потребности  в  продукции  "Заказчика"  "Подрядчик

подписывает  в  2-х  экземплярах  и  прилагает  к   настоящему   Договору

дополнительное соглашение и направляет его в адрес "Заказчика" почтой.

     Поставка  продукции  осуществляется  "Заказчиком"  после  подписания

Дополнительного соглашения и согласования спецификации.

     2.3.  Оплата  выполненных  объемов  работ  возможна  путем  передачи

векселей и других ценных бумаг, согласно акту приема-передачи.

     2.4. До начала работ "Заказчик" по согласованию  сторон  перечисляет

предоплату в сумме ________________, (но не более 20% стоимости работ  по

договору).

                          3. Обязанности сторон

     3.1. "Подрядчик" обязан:

     3.1.1.  Качественно  выполнить  все  работы  в  объеме  и  в  сроки,

предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы "Заказчику".

     3.1.2.   Обеспечить   выполнение   персоналом    "Подрядчика"    при

производстве работ правил техники  безопасности,  пожарной  безопасности,

требований охраны окружающей среды.

     3.1.3.  Иметь  и  предъявлять  "Заказчику"  лицензии  на  проведение

поручаемых "Заказчиком" работ.

     3.1.4. Дополнительные обязательства  _______________________________

________________________________________________________________________.

     3.2. "Заказчик" обязан:

     3.2.1. Передать "Подрядчику" необходимые материалы и оборудование  в

соответствии с согласованными сторонами перечнем.

     3.2.2. Выделить ответственного представителя для постоянной связи  с

"Подрядчиком",  решения  всех  вопросов,   возникающих   при   исполнении

настоящего Договора.

     3.2.3. Дополнительные обязательства  _______________________________

________________________________________________________________________.

                             4. Приемка работ

     4.1. По окончании  выполнения  работ  "Подрядчик"  обязан  письменно

известить  "Заказчика"  о  готовности  предмета   к   сдаче   в   течение

________________________________________________________________________.

     4.2. Сдача результата работ "Подрядчиком" и приемка его "Заказчиком"

оформляется актом, подписанным обеими сторонами, и производится в течение

______ дней с момента извещения "Заказчика" о готовности предмета подряда

к приемке.

                               5. Гарантии

     5.1. Гарантийный срок выполненных  работ  _________________  со  дня

подписания сторонами акта приемки  выполненных  работ  (акта  технической

готовности).

     5.2. Устранение дефектов, выявленных в течение  гарантийного  срока,

производится "Подрядчиком" за свой счет.

     5.3. Наличие дефектов,  выявленных  в  течение  гарантийного  срока,

устанавливается двухсторонним актом "Заказчика" и "Подрядчика".

     Для  участия  в  составлении  акта  согласования  порядка  и  сроков

устранения дефектов "Подрядчик" обязан направить своего представителя  не

позднее 3 дней со дня получения письменного извещения "Заказчика".

     5.4. В случае  неявки  представителя  "Подрядчика"  для  составления

акта,  отказа  "Подрядчика"  от  составления  или  подписания   акта   об

обнаруженных дефектах, окончательным документом по фиксированию  дефектов

и  их  характера  является   акт   экспертизы,   составленный   экспертом

торгово-промышленной палаты.

     5.5. В случае, если "Подрядчик" не устранил дефекты в  установленные

сроки, "Заказчик" имеет право устранить дефекты своими силами или  силами

третьих лиц  за  счет  "Подрядчика",  взыскав  при  этом  с  "Подрядчика"

неустойку в размере 20% стоимости работ по устранению недостатков.

                        6. Ответственность сторон

     6.1.  За  нарушение  срока  выполнения  работы  в   целом   или   ее

определенных  этапов  "Подрядчик"  уплачивает  "Заказчику"  неустойку   в

размере 1,0% стоимости невыполненных работ за каждый  день  просрочки  до

полного исполнения обязательств и  сумму  убытков,  вызванных  нарушением

сроков выполнения работ.

     6.2.  За  некачественное  выполнение  работ  "Подрядчик"  уплачивает

"Заказчику" штраф в размере 20% стоимости работ, подлежащих  исправлению,

и устраняет недостатки (дефекты) за свой счет в ___________________ срок.

                          7. Рассмотрение споров

     7.1. Споры,  возникшие  при  исполнении  настоящего  Договора  и  не

урегулированные  в  добровольном   порядке,   подлежат   рассмотрению   в

арбитражном суде Липецкой  области  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

     До обращения  с  иском  в  арбитражный  суд  сторона,  чьи  интересы

нарушены,  обязана  предъявить  претензию  другой  стороне,  на   которую

последняя  обязана  ответить  в  30-дневный  срок  с  момента   получения

претензии.

                        8. Срок действия договора

     8.1. Договор (изменения,  дополнения  к  нему)  вступает  в  силу  с

момента подписания его (их) первыми лицами Сторон и регистрации в  едином

реестре   договоров   администрации   г.   Липецка   и    действует    до

_____________________________________________________________________.

     8.2. Настоящий Договор, а также все  изменения,  дополнения,  заказы

(спецификации) и иная переписка  к  нему  действительны,  если  подписаны

первыми лицами Сторон, имеющими право на  совершение  подобных  действий,

согласно  действующим  Учредительным  документам,  либо  другими   лицами

Сторон,  имеющими   доверенности   на   совершение   подобных   действий,

оформленными в соответствии с действующим законодательством.

     Каждая Сторона при подписании  настоящего  Договора,  а  также  всех

изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и  иной  переписки  к  нему

вправе  ознакомиться   с   оригиналами   вышеуказанных   документов   или

потребовать  предоставления   их   копий,   заверенных   первыми   лицами

соответствующей из Сторон.

     8.3. "Заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий

Договор, письменно предупредив "Подрядчика" за 20 дней до  предполагаемой

даты расторжения.

     При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер  в  едином

реестре договоров администрации г. Липецка

                  Юридические адреса и реквизиты сторон

                                                  "Заказчик" "Подрядчик"

Полное наим. предприятия
Краткое наим. предприятия
Государство
Почтовый индекс
Населенный пункт
Адрес в насел. пункте
Контактный телефон и Ф.И.О. (отв. исполнителя)
Телефакс (отдел, подразделение)
Эл. почта (отдел, подразделение)
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Почтовый индекс
Населенный пункт
Адрес в насел. пункте
Номер корсчета
ОКПО
ОКНХ
Абон. телеграф

     Приложение: 1. Смета

                 2. График работ

                 3. _____________________________________________________

     Заказчик                                     Подрядчик

     М.П. __________________                       М.П. _________________

                                                      Визы:

                                                      Юридический отдел

                                                      Экономический отдел

                                                      Бухгалтерия

                                                      Отдел снабжения

                                                      Технический отдел