Приложение N 17. Типовой контракт на выполнение проектно-изыскательских работ

Приложение N 17
к приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
от 27.12.2017 N 109

(Подрядчик выполняет весь комплекс работ для индивидуального проектирования)

Контракт N
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

___________________________________________________

___________________________________________________

г. Тула "___" ___________ 20____ г.

____________________________________________________________________ __,

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________,

действующего на основании __________________________________, с одной

стороны и ________________________ (указать полное наименование подрядчика

(с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" социально ориентированной некоммерческой организацией) <1>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Федеральный закон N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения государственного заказа Тульской области путем проведения ________ (идентификационный код закупки ___________) заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (далее по тексту все вместе именуемое "работы") по объекту

_____________________________________________________________

в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение N 1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями данного контракта:

1-й этап:

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

2-й этап:

- инженерные изыскания, в том числе:

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- разработка стадии "проектная документация", в том числе сметная документация, с получением необходимых согласований и обеспечением получения положительного экспертного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;

3-й этап:

- разработка стадии "рабочая документация" с получением необходимых согласований.

1.2. Состав и объемы работ, которые Подрядчик должен выполнить и передать Заказчику, указаны в техническом задании.

1.3. По итогам выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику следующие результаты выполненных работ:

- предпроектные работы, в том числе отчеты по обследованиям;

- отчеты по инженерным изысканиям;

- проектную документацию, в том числе сметную, с необходимыми согласованиями;

- рабочую документацию с необходимыми согласованиями (далее по тексту все вместе именуемые "документация").

1.4. Результатом выполненной работы по контракту являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

1.5. Контроль за ходом и результатами выполняемых Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в соответствии с принятыми Сторонами обязательствами и положениями действующих на период выполнения работ нормативных документов.

1.6. Местоположение объекта: _________________________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов <2>

2.1. Цена контракта составляет ______________________ руб. (__________________ руб.), в том числе НДС 18% _________________ руб. (______________ руб.), в том числе:

1-й этап - _______ руб. (________ руб.), в том числе НДС <3> 18% руб. (______ руб.);

2-й этап - _______ руб. (________ руб.), в том числе НДС <4> 18% руб. (______ руб.);

3-й этап - _______ руб. (________ руб.), в том числе НДС <5> 18% руб. (______ руб.).

В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Цена контракта является твердой и определяется на весь период действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе уплату авторского вознаграждения, всех налогов, пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно техническому заданию:

- выполнение предпроектных работ;

- выполнение инженерных изысканий;

- разработку проектной документации и смет (далее по тексту - документация);

- получение согласований проектной документации с согласующими организациями;

- получение, при необходимости, в ходе выполнения работ дополнительных справок, данных;

- разработку рабочей документации, согласование рабочей документации с согласующими организациями.

2.3. <6> Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема и качества работ и иных условий исполнения контракта.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. Изменение цены контракта по настоящему контракту оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) работ.

2.6. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования - бюджет Тульской области ________________;

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК ____________ в сумме ____________.

Вариант 2: по КБК ____________ в том числе: за счет денежных средств, полученных из _________________;

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР _________.

Вариант 2: по КВР _________, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ... в сумме _________, ... в сумме ___________, ...".

2.7. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней <7> с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по этапам. Оплата за выполненные работы 2-го этапа осуществляется при выполнении работ в указанный срок по этапу и после получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и инженерным изысканиям.

2.8. Для оплаты Подрядчик обязан представить: акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры <8>.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

2.10. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ <9>

3.1. Начало выполнения работ - дата заключения контракта; окончание - по истечении _____ календарных дней с даты заключения контракта, в том числе:

1-й этап - ______ календарных дней с даты заключения контракта;

2-й этап - ______ календарных дней с даты окончания работ 1-го

этапа, в том числе ___________ календарных дней экспертизы;

3-й этап - по завершении работ 2-го этапа, окончание - через _______ календарных дней, но не позднее срока действия контракта.

3.2. Изменения сроков выполнения работ по настоящему контракту могут вноситься в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к контракту.

3.3. В дату завершения работ включены: сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения цены контракта.

4. Права и обязанности сторон <10>

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в контракте, в сроки согласно п. 3.1 настоящего контракта.

4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.

4.1.3. В период выполнения работ по запросу Заказчика обязан представить отчет о выполненных работах на дату получения запроса.

4.1.4. Выполнить предусмотренные контрактом работы в установленные сроки, в том числе по этапам. По результатам выполненных работ передать Заказчику необходимую документацию.

4.1.5. До передачи проектной документации для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости представить Заказчику проектную документацию, в том числе и сметы, в ___________ экземпляре с согласованиями на рассмотрение.

Проектную документацию и сметы передать Заказчику на бумажном носителе; инженерные изыскания передать Заказчику на бумажном носителе по 1 экземпляру по каждому виду изысканий.

4.1.6. Осуществить передачу проектной документации, смет, инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственных экспертиз, в электронной форме в формате согласно требованиям, указанным в Приказе N 728/пр от 21.11.2016 Минстроя России. Окончательную форму и формат уточнить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ с учетом действующих нормативных документов на момент проектирования.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приказ Минстроя России от 21.11.2014 N 728/п "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"

4.1.7. Устранять выявленные по результатам проверки Заказчиком представленной проектной документации недостатки в соответствии с требованиями Заказчика по полноте документации либо несоответствия проектной документации условиям настоящего контракта.

4.1.8. Осуществлять полномочия Заказчика в организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Контракт(ы) на проведение государственной экспертизы и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости заключает и оплачивает Заказчик.

4.1.9. За свой счет устранять допущенные ошибки и недоработки в документации как в ходе выполнения работ, а также в период прохождения согласований и экспертиз.

4.1.10. Осуществлять техническое сопровождение при прохождении экспертизы документации, работая непосредственно с экспертами, давать необходимые пояснения, вносить, при необходимости, изменения в документацию с целью получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.

4.1.11. В случае получения отрицательных заключений в минимально возможный срок устранить недостатки и передать документацию на повторную(ые) экспертизу(ы) с оплатой ее стоимости без дальнейшего предъявления затрат Заказчику.

Выполнение работ по исправлению недостатков результатов инженерных изысканий, проектной документации, смет, повторному обращению в экспертную организацию за пределами срока, установленного настоящим контрактом, является основанием для начисления Заказчиком пени за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего контракта.

4.1.12. Информировать Заказчика о ходе проведения экспертизы, о замечаниях, о результатах их рассмотрения и устранения.

4.1.13. В случае изменения требований нормативных документов в период выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан безвозмездно привести в соответствие с данными требованиями результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, сметы.

4.1.14. После выполнения работ 1-го этапа и получения технических условий Заказчиком Подрядчик готовит задание на проектирование, основанное на данном техническом задании, технологическом задании и нормативных документах, действующих на период проектирования.

В период проектирования технические решения могут уточняться, при этом необходимо внесение соответствующих изменений в технологическое задание и задание на проектирование.

4.1.15. <11> В соответствии с условиями контракта обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - по тексту субподрядчики, соисполнители) в объеме ______ процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

4.1.16. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

4.1.17. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.16 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.18. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.19. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.20. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.16 - 4.1.18 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.21. Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация представляется Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком <12>.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств иных лиц, исполняя функции генерального проектировщика, при этом неся ответственность за их действия как за свои собственные.

4.2.2. Требовать оплаты за выполненные работы при условии выполнения своих обязательств по данному контракту и приемки Заказчиком работ без замечаний.

4.2.3. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта.

4.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя <13>.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику в течение ________ (______) рабочих дней с даты подписания Контракта следующие исходные данные:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.

4. _______________________________________________________________________.

5. _______________________________________________________________________.

6. _______________________________________________________________________.

7. _______________________________________________________________________.

8. _______________________________________________________________________.

9. _______________________________________________________________________.

10. ______________________________________________________________________.

4.3.2. Произвести приемку выполненных работ (раздел 5 настоящего контракта).

4.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта, при поступлении средств из областного бюджета.

4.3.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

4.3.5. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

4.3.6. Перечислить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

4.3.7. <14> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.3.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту.

4.4.2. Распоряжаться выполненными работами по своему усмотрению без каких-либо ограничений со стороны Подрядчика.

4.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта, включая направление Подрядчику претензий о нарушении обязательств по контракту, в том числе по объему и качеству работ.

4.4.4. Требовать от Подрядчика возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

4.4.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно не выплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов <15>

5.1. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение _______ (_______) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ______ (______) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего контракта.

5.2. Сдача-приемка работ, выполненных в соответствии с требованиями контракта, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ по этапам (приложение N 2). Сдача-приемка осуществляется уполномоченными должностными лицами Заказчика и Подрядчика. Требования по выполнению и составу работ изложены в техническом задании. Работы Заказчиком принимаются при отсутствии замечаний как со стороны Заказчика, так и со стороны согласующих организаций и экспертной(ых) организации(ий).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.2. Если в процессе работы выяснится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны приостановить действие контракта. Вопрос целесообразности продолжения работы решается Сторонами на совместном совещании в течение _______ (____) рабочих дней с момента получения от заинтересованной Стороны уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненные им работы по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

5.3. Проектная документация, рабочая документация, сметы Заказчику представляются в ___ экземплярах на бумажных носителях, на электронном носителе (диски - CD, в pdf, AutoCAD, сметы в Word и в сметной программе) - в ___ экземплярах. Отчеты по инженерным изысканиям - в ____ экземплярах на бумажных носителях и по ____ экземпляра на электронных носителях (pdf). Предпроектная документация представляется Заказчику в ____ экземплярах на бумажных носителях, на электронном носителе (диск CD, в pdf).

5.4. Документация должна соответствовать требованиям технического задания и действующим на территории Российской Федерации на момент проектирования нормам, правилам, техническим регламентам и другим законодательным документам в области проектирования и строительства.

5.5. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Тульской области, от имени которой выступает государственный или муниципальный Заказчик, при этом авторское вознаграждение учтено при определении цены настоящего контракта. Исключительные имущественные права на объекты авторских и/или смежных прав, принадлежащие Заказчику, в частности включают в себя: право неоднократно использовать или разрешать использовать архитектурный и/или строительный проект, в том числе путем полной передачи прав третьим лицам, исключительное право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ, переработку архитектурного проекта, разработанной на его основе документации для строительства, а также изображений архитектурного объекта, право на переделку, достройку и реконструкцию построенного объекта без дополнительного согласования с Подрядчиком и/или авторами, право по своему усмотрению решать вопрос о привлечении авторов к реализации проекта, право по своему усмотрению разрешать или запрещать фото- и видеосъемку объекта, построенного с использованием архитектурного проекта и другой проектно-строительной документации.

5.6. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.7. Не позднее ___ (____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Подрядчику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии - подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа) или мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.8. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа) Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируются перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.10. Акт сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа) подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

5.11. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, а именно: наводнения, землетрясения, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

6.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. В случае когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения контракта.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество разработанной им документации будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям контракта и нормам технологического и строительного проектирования.

Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов документации и за соответствие результатов документации по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.

7.3. Сроки гарантии качества работ определяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных условиями настоящего контракта, качество выполнения документации, своевременное устранение недостатков документации при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком, при получении согласований документации соответствующими организациями, при прохождении государственной экспертизы и обязуется безвозмездно их устранить.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466)).

8.5.3. За непредставление Подрядчиком информации, указанной в пункте 4.1.21 настоящего контракта, с Подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеня ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 775). В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. Обеспечение исполнения контракта <16>

9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________, на сумму __________ руб. (_________ рублей ________ копеек), эквивалентную ________% от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ).

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем контракте.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

9.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий, в целях налогообложения.

9.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о представлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о представлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4 контракта.

9.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению N 3 к контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или представить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

12. Особые условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по ______ (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приемки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- <17> если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.3. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным Сторонами, с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.5. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне заблаговременно в письменном виде.

12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.10. Подрядчик в обязательном порядке осуществляет выезд на объект.

12.11. Дополнительные справки, сведения, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет в ходе выполнения работ, информируя при этом Заказчика, не предъявляя Заказчику требования об оплате.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством к настоящему контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще Сторонами.

13.3. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями:

1. Приложение N 1. Техническое задание на ___ л.

2. Приложение N 2. Образцы актов сдачи-приемки выполненных работ на ___ л.

3. Приложение N 3. Форма "Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии" на ___ л.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: ________________________ "__" ______ 20___ г. М.П.

Подрядчик: _____________________ "__" ______ 20___ г. М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНКО в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

<2> Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта.

<3> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

<4> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

<5> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

<6> Пункт 2.3 включается в проект контракта в случае, если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

<7> В случае осуществления закупки среди СМИ, СОНКО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.

<8> Для Подрядчика с общим режимам налогообложения.

<9> Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта.

<10> Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта.

<11> Пункты 4.1.15 - 4.1.20 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

<12> Пункт 4.1.21 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 775.

<13> Пункт 4.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

<14> Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.

<15> Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта.

<16> Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

<17> Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.