Приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. N 24 "Об утверждении конкурсной документации на определение заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства"

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года N 402-ПП "О Порядке формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы" в соответствии с приказами Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года N 21 "О Порядке определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства" и N 22 "О Порядке определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства" приказываю:

ГАРАНТ:

О порядке организации и проведения подрядных торгов (конкурсов) на строительство объектов (выполнение строительно-монтажных и проектных работ) для государственных нужд см. основные положения, утвержденные Госстроем РФ 6 мая 1997 г. N БЕ-18-9

1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на определение заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики Т.М. Кучменова.

Министр

А. Мамиев

Конкурсная документация по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства
(утв. приказом Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. N 24)

Извещение
о проведении открытого конкурса по определению заказчика-застройщика для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства

1. Организатор конкурса - Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

2. Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, тел/факс 40-88-84, 40-87-67, 40-92-85.

3. Контактное лицо: Жамборов Артур Русланович, 40-92-85.

4. Адрес электронной почты: minstroykbr@mail.ru.

5. Официальный сайт: www.stroykomplekskbr.ru.

6. Форма проведения конкурса: открытый конкурс

7. Наименование конкурса: Открытый конкурс по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства.

8. Предмет конкурса - право на заключение контракта с Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики о передаче части функций государственного заказчика заказчику-застройщику.

9. Предмет контракта - передача части функций государственного заказчика по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, государственным заказчиком которых является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики и финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов, а также в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов заказчику застройщику.

Перечень функций, передаваемых заказчику-застройщику по контракту:

а) хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, включенных в адресную программу, подготовленное в соответствии с действующим законодательством, а также документов об утверждении предпроектной и проектной документации.

б) разработка проектов конкурсной документации для обеспечения проведения торгов по объектам капитального строительства, объектов недвижимости, включенных в адресную программу.

в) осуществление в установленном порядке строительного контроля и технического надзора на объектах капитального строительства, включенных в адресную программу.

г) оказание генеральному подрядчику содействия в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных государственными контрактами (договорами).

д) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность.

е) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате выполненных ими работ (услуг), поставленной продукции и других произведенных затрат.

ж) учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений.

з) своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

10. Форма заявки: оригинал на фирменном бланке, по форме, прилагаемой к конкурсной документации, заверена подписью (для физического лица) или печатью (для юридического лица), подпись скреплена печатью, листы пронумерованы и прошнурованы, шнуровка заверена печатью и подписью.

11. Конкурсная документация размещена на официальном сайте, доступна для ознакомления без взимания платы. На основании поданного в письменной форме заявления от любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления такому лицу будет представлена Конкурсная документация.

12. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 31.12.2016 г.

13. Срок подачи заявок:

Участник конкурса может подать заявку на участие в конкурсе с момента опубликования извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте по форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Дата начала приема заявок - дата опубликования извещения в официальном печатном издании.

Дата окончания приема заявок - до 11 час 00 мин 12.04.2012 г.

14. Место подачи заявок: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, каб. 405.

15. Финансирование заказчика-застройщика осуществляется генеральными подрядчиками на основании договоров с заказчиком-застройщиком об оказании услуг по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства.

16. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться 12 апреля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, 3 этаж.

17. Срок подписания контракта с победителем конкурса: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней с момента проведения конкурса.

Раздел I. Общие условия проведения конкурса

1. Общие сведения

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года N 402-ПП "О Порядке формирования и реализации республиканской адресной программы", приказами Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года N 21 "О Порядке определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства", от 1 марта 2012 года N 22 "О составе, порядке работы конкурсной комиссии по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, критериях определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства".

Конкурсная документация - конкурсная документация определяет порядок организации и проведения конкурса по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства, условия участия в конкурсе, порядок рассмотрения предложений и определения победителя.

Участники конкурса - лица, претендующие на заключение контракта. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальные предприниматели. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта.

Конкурс является открытым и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предмет конкурса - право на заключение контракта с Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики о передаче функций заказчиков-застройщиков. Передача функций заказчиков-застройщиков по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов, а также в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов, заказчиком которых является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики (далее - контракт).

Государственный заказчик: Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, тел. 40-88-84, 40-87-67.

Контактное лицо: Жамборов Артур Русланович.

Организатором конкурса является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики (далее - Организатор). Конкурс проводит Конкурсная комиссия по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

Организатор Конкурса размещает в официальном печатном издании "Официальная Кабардино-Балкария" и в сети Интернет на официальном сайте государственного заказчика - www.stroykomplekskbr.ru (далее - официальный сайт) извещение о проведении конкурса (далее - извещение) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

Основными целями и задачами проведения конкурса являются:

определение заказчика-застройщика (победителя), гарантирующего выполнение архитектурно-градостроительных, инженерных и других требований и условий предоставления права заказчиков-застройщиков по объектам, строящимся за счет средств бюджета на территории Кабардино-Балкарской Республики, заказчиком по которым является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики и наиболее полно отвечающего критериям конкурсного отбора.

2. Требования к участникам конкурса и условия допуска

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальные предприниматели.

2.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

2.3. Комиссия отстраняет участника от участия в конкурсе в следующих случаях:

- представление неполного пакета документов;

- наличие в представленных документах недостоверной информации;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

3. Разъяснение положений конкурсной документации

3.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником размещения заявки не допускаются.

3.2. Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора на основании поданного в письменной форме заявления от любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Организатор конкурса обязан представить такому лицу документацию о конкурсном отборе в порядке, указанном в извещении о проведении конкурсного отбора.

3.3. Любой участник размещения заявки вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о конкурсном отборе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляется в письменной форме разъяснения положений документации о конкурсном отборе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

4. Внесение изменений в конкурсную документацию

4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

4.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

4.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

4.4. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте заказчика.

Конкурсная комиссия не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

5. Отказ от проведения конкурса

5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте заказчика в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения комиссией вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе

6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса;

Одновременно с заявкой претендентом на участие в конкурсе (далее - участник) представляются в комиссию следующие документы:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенная руководителем и печатью участника копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

- заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

- заверенная руководителем и печатью участника копия справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованию, установленному пунктом 2.2;

- участник размещения заявки в заявке должен описать оказываемые услуги;

- в заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2.2 конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью участника. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью участника опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника (Форма 1 Раздела III).

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

7.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и в составе, которые установлены конкурсной документацией. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте заказчика извещения о проведении конкурса.

7.2. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

7.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются. Представленная в комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты).

По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, секретарь конкурсной комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

7.4. Участник конкурса подает заявку (пакет документов, входящих в состав заявки) на участие в конкурсе. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

7.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками с учетом положений п. 10.2 конкурсной документации.

7.6. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, конкурсная комиссия, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

7.7. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

7.8. До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

7.9. Порядок отзыва заявок.

Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником конкурса.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе комиссия сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются комиссией в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

7.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются секретарем комиссии в Журнале регистрации конкурсных заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника конкурса, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе секретарь конкурсной комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

7.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. Требования к составу и оформлению заявки на участие в конкурсе

8.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены.

8.2. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью участником конкурса.

8.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заявки (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заявки или лицом, уполномоченным таким участником размещения заявки. Соблюдение участником размещения заявки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

8.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, входящие в состав заявки, не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, символов и иных неоговоренных исправлений, не оформленных должным образом.

8.5. Наименование участника конкурса, указанное в заявке, должно соответствовать наименованию, содержащемуся в выписке из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

9. Язык конкурсной заявки

9.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменивается участник конкурса, должны быть написаны на языке, указанном в информационной карте конкурсной документации. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником размещения заявки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Использование других языков для подготовки конкурсной заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

10.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

10.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса, поданные в отношении данного конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

10.4. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей и сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

10.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация об участниках размещения заявки, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

10.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

10.8. Комиссия обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников требованиям, установленным в соответствии c п. 2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника конкурса к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.

11.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

11.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заявки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений участников по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

12.3. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.

Для определения рейтинга заявки устанавливается следующий перечень критериев и перечень показателей по каждому критерию:

Наименование критерия

Значение критерия

Макс. балл

Опыт работы по оказанию услуг заказчика-застройщика не менее 5 лет

- наличие лицензии до вступления в силу допусков СРО (до 01.01.2010 г.);

- наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с 01.01.2010 г.);

- наличие инвестиционных программ строительства объектов для государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, утвержденных нормативными документами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в котором заказчиком указан участника настоящего конкурса;

- копии заверенных надлежащим образом заключенных и выполненных контрактов, подтверждающих количество объектов, по которым участником Конкурса осуществлялось исполнение функций заказчика-застройщика;

12, 5

12,5

Наличие свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14);

32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4);

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8);

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17);

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19);

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12);

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20);

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группы видов работ N 21);

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капительному ремонту автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25,29);

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (видов работ N 23.16, группа видов работ N 26).

12.4 Суммарная значимость критериев составляет 100 баллов. Из них опыт работы - 50 баллов, наличие свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - 50 баллов.

12.5. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальное количество баллов, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного количества баллов.

12.6. При равных количествах баллов нескольких заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена организатором позже.

12.7 Конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора и второго участника конкурса, наиболее полно отвечающего требованиям критериев отбора конкурса.

12.8 Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.

12.9. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

12.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.stroykomplekskbr.ru

12.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.

13. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

13.1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, признается уклонившимся от заключения контракта.

13.2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.stroykomplekskbr.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней с момента проведения конкурса.

13.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

13.4. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

14. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов на участие в конкурсе и участников конкурса

Действия (бездействие) организатора или конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

Перечень
работ и услуг, (выполняемых заказчиком-застройщиком) являющийся предметом размещения заявки.

ж) учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений.

Раздел II. Информационная карта

N п/п	Наименование пункта
	Наименование Государственного заказчика, адрес и контактная информация: Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, тел. 40-88-84, 40-87-67. Контактное лицо: Жамборов Артур Русланович
	Форма торгов: Открытый конкурс
	Предмет контракта: передача части функций государственного заказчика по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, государственным заказчиком которых является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики и финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов, а также в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов заказчику застройщику
	Место выполнения работ: объекты капитального строительства предусмотренных адресной инвестиционной программой, бюджетов всех уровней Условия выполнения работ: согласно требованиям конкурсной документации и проекту контракта. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до 31.12.2016 года
	Форма, сроки и порядок оплаты: Финансирование заказчика-застройщика осуществляется генеральными подрядчиками на основании договоров с заказчиком-застройщиком об оказании услуг по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства
	Участники конкурса: Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель.
	Требования к участникам конкурса: - не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
	Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса.
	Требования к оформлению заявки: Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны участником конкурса.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса; Одновременно с заявкой претендентом на участие в конкурсе (далее - участник) представляются в комиссию следующие документы: - нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - заверенная руководителем и печатью участника копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; - заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии); - документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку; - заверенная руководителем и печатью участника копия справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе; - копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованию, установленному пунктом 2.2; - участник размещения заявки в заявке должен описать оказываемые услуги; - в заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2.2 конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью участника. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью участника опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника (Форма N 1 раздела III).
	Время и дата начала приема и окончания подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе: Участник конкурса может подать заявку на участие в конкурсе с момента опубликования извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте по форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Дата начала приема заявок - дата опубликования извещения в официальном печатном издании. Дата окончания приема заявок - до 11.00 12 апреля 2012 года.
	Время и дата начала приема и окончания подачи разъяснений: Дата начала подачи разъяснений: с 12.03.2012 г. Дата окончания подачи разъяснений: до 06.04.2012 г.
	Место подачи заявок на участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, каб. 405
	Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 12 апреля 2012 г. в 11:00 часов.
	Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по адресу заказчика: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, 3 этаж.
	Время и дата рассмотрения конкурсных заявок: в 11 часов 00 минут 22.04.2012 г.
	Время и дата подведения итогов конкурса: в 11 часов 00 минут 1.05.2012 г.
	Язык заявки: Русский
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Опыт работы по оказанию услуг заказчика-застройщика не менее 5 лет: - наличие лицензии до вступления в силу допусков СРО (до 01.01.2010 г.); - наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с 01.01.2010 г.); - наличие инвестиционных программ строительства объектов для государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, утвержденных нормативными документами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в котором заказчиком указан участника настоящего конкурса; - копии заверенных надлежащим образом заключенных и выполненных контрактов, подтверждающих количество объектов, по которым участником Конкурса осуществлялось исполнение функций заказчика-застройщика; 2. Наличия свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем согласно перечню: 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14); 32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4); 32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8); 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19); 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20); 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группы видов работ N 21); 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капительному ремонту автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25,29); 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (видов работ N 23.16, группа видов работ N 26).
	Срок заключения контракта: Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.stroykomplekskbr.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней с момента проведения конкурса

Раздел III. Образцы форм и документов, подаваемых в составе заявки для участия в конкурсе

Форма N 1

Опись
документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на определение заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства

__________________________________________________________________

                  указать наименование участника размещения заявки

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе направляются ниже перечисленные документы:

N п/п	Наименование документов, подаваемых в составе заявки	Кол-во страниц

Участник размещения заявки

(уполномоченный представитель)

_________________________

___________________

        (подпись)                                 (ФИО)

МП

Форма N 2

В конкурсную комиссию

Заявка
на участие в конкурсе по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства

Кому: Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

От кого : ___________________________________________________________

                        (наименование заказчика-застройщика)

в лице ____________________________________________________________

          (должность руководителя или уполномоченного лица, его Ф.И.О.)

Адрес, телефон, факс _______________________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

ИНН ________________________ , КПП __________________________ .

Изучив извещение о проведении открытого конкурса определение заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капительного строительства, мы согласны заключить контракт на условиях, изложенных в извещении о проведении открытого конкурса, в том числе в проекте контракта.

N п/п	Наименование показателя	Значение
1.	Перечень работ и услуг (выполняемых заказчиком-застройщиком), являющийся предметом размещения заявки.	Участник размещения заявки должен указать конкретный перечень работ и услуг, которые будет оказывать

Настоящим ________________________________________________________

                    (наименование участника размещения заказа)

__________________________________________________________________

   (декларируется соответствие участника размещения заявки требованиям,

     предусмотренным в пунктах 2.2. конкурсной документации)

Участник размещения заявки

(уполномоченный представитель)

___________________ /______________________________/

         (подпись)                      (ФИО)

МП

Раздел IV. Проект контракта

Проект

Контракт
о передаче части функций государственного заказчика заказчику-застройщику

г. Нальчик

"___" ___________201__ года

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице министра Мамиева Артура Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик-застройщик", в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Государственный заказчик передает, а Заказчик-застройщик принимает на себя исполнение части функций Государственного заказчика по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, государственным заказчиком которых является Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, и финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов, а также в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 - 2016 годов.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Государственный заказчик передает Заказчику - застройщику исполнение следующих функций:

б) разработку проектов конкурсной документации для обеспечения проведения торгов по объектам капитального строительства, объектов недвижимости, включенных в адресную программу.

е) проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате выполненных ими работ (услуг), поставленной продукции и других произведенных затрат.

ж) учета и контроля расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений.

2. Срок оказания услуг

2.1. Заказчик-застройщик исполняет функции и обязанности, указанные в п. 1.2. и п. 5.2. настоящего Контракта с момента подписания настоящего Контракта до 31 декабря 2016 года.

3. Оплата услуг

3.1. Финансирование заказчика-застройщика осуществляется генеральными подрядчиками на основании договоров с заказчиком-застройщиком об оказании услуг по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства.

4. Права и обязанности Государственного заказчика

4.1. Государственный заказчик имеет право:

4.1.1. В любое время потребовать от Заказчика-застройщика предоставления устной информации или письменного отчета - по выбору Государственного заказчика - о ходе и качестве ведения строительных работ на Объектах.

4.1.2. Приостанавливать ведение строительных работ на Объектах.

4.1.3. Участвовать в работе комиссий по приемке выполненных строительно-монтажных работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить Заказчика-застройщика необходимыми документами, подтверждающими его полномочия.

4.2.2. Обеспечить Заказчику-застройщику доступ к строительным работам в целях осуществления непосредственного надзора за ведением строительных работ на Объектах.

4.2.3. Предоставить Заказчику-застройщику техническую документацию на Объекты.

4.3. Государственный заказчик имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

5. Права и обязанности Заказчика-застройщика

5.1. Заказчик-застройщик имеет право:

5.1.1. Круглосуточно присутствовать в месте проведения строительных работ.

5.1.2. Требовать содействия со стороны строительных подрядных организаций (генерального подрядчика, субподрядчиков).

5.1.3. Передавать строительным подрядным организациям утвержденную и зарегистрированную техническую документацию, следить, чтобы эти документы постоянно находились на строительной площадке для предъявления их контролирующим органам.

5.1.4. Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчиков периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

5.1.5. Определять объем выполненных работ и участвовать в комиссии по приемке работ, в том числе выполненных работ по законченным этапам, приемку скрытых работ, окончательную приемку с оформлением актов по установленным формам.

5.1.6. В пределах своей компетенции давать обязательные указания строительной подрядной организации, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с проектно-сметной документации, запрещать подрядной организации применять не отвечающие нормативно-техническим актам недоброкачественные строительные материалы, детали и конструкции.

5.1.7. Вносить в исполнительную документацию обязательные для строительных подрядных организаций требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций, а также о соблюдении требований руководящих документов.

5.2. Заказчик-застройщик обязан:

5.2.1. Осуществлять выполнение функций Заказчика-застройщика, переданных Государственным заказчиком.

5.2.2. Разрабатывать задание на проектирование вновь начинаемых строительством объектов, определять стоимость проектно-изыскательских работ, устанавливать сроки проектирования в соответствии с нормативными документами.

5.2.3. Обеспечивать проектной документацией строительные объекты, включенные в адресную инвестиционную программу.

5.2.4. Определять стадийность проектирования, получать необходимые исходные данные для проектирования, резервирования и отвода земельных участков.

5.2.5. Для разработки проектной документации обеспечивать полноту и качество исходных данных. Сбор исходных для проектирования данных может быть поручен проектной организации.

5.2.6. Согласовывать с проектной организацией календарный план выполнения работ и выдачи проектной документации, осуществлять контроль за его выполнением.

5.2.7. Осуществлять контроль за обеспечением качества проектных решений в процессе разработки проектной документации.

5.2.8. Организовывать рассмотрение и согласование архитектурно-градостроительных решений проектируемых объектов в органах управления архитектуры.

5.2.9. Обеспечивать проведение экспертизы проектной документации, в том числе государственной экологической экспертизы, для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, с этой целью заключать соответствующие договоры.

5.2.10. Организовывать работу по корректировке проектной документации в связи с изменением нормативной базы на проектирование, строительство и эксплуатацию сооружаемых объектов, а также сдачи в эксплуатацию объектов.

5.2.11. Осуществлять хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, включенных в адресную программу, подготовленное в соответствии с действующим законодательством, а также документов об утверждении предпроектной и проектной документации.

5.2.12. Организовывать и подавать информацию на размещение заказа с целью заключения Государственного контракта на строительные и проектные работы.

5.2.13. Разрабатывать проект конкурсной документации для обеспечения проведения торгов на право заключения договоров подряда по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства, выполнению проектных и изыскательских работ, включенных в адресную инвестиционную программу.

5.2.14. Осуществлять в установленном порядке строительный контроль и технический надзор на объектах капитального строительства включенных в адресную программу.

5.2.15. Фиксировать результаты технического надзора за строительством, реконструкцией в журнале работ или составлять акты, в которых должно быть указано, какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли, конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.

5.2.16. При обнаружении любых дефектов, отступлений от проектно-сметной документации, возникновении аварийных ситуаций на объектах, проведении проверки предписаний государственного строительного надзора немедленно сообщать об этом Государственному заказчику и приостановить работы до получения от него необходимых указаний.

5.2.17. Вести учет посещаемости авторским надзором Объектов и представлять соответствующую информацию Государственному заказчику.

5.2.18. Письменно извещать Государственного заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ, о выполнении этапов работ, об окончательном выполнении работ.

5.2.19. Оказывать генеральному подрядчику содействие в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных государственными контрактами.

5.2.20. Вести бухгалтерский и статистический учет, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность.

5.2.21. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате выполненных ими работ (услуг), поставленной продукции и других произведенных затрат.

5.2.22. Осуществлять учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений.

5.2.23. Своевременно предъявлять подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензии за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение договорных обязательств

5.3. Заказчик-застройщик имеет иные права, необходимые для осуществления деятельности, указанной в п. 1.2 и 5.2 настоящего Контракта, а также несет иные обязанности, установленные законами и иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Применение любой меры ответственности, распространяющимся на отношения, регулируемые Контрактом, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы ущерба.

6.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.4. Ответственность по настоящему Контракту наступает, если нарушившая Сторона не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую сторону в письменной форме.

7.3. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, подписавшие Контракт, должны провести переговоры с целью принятия согласованного решения.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Если в процессе переговоров Стороны не урегулировали возникшие между ними споры, они разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Срок действия контракта

10.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года.

11. Особые условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством, а спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке.

11.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на ______ листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Государственный заказчик

Заказчик-застройщик

Министерство строительства

и архитектуры КБР

ИНН 07211018477 КПП 072101001

ОКПО 00085960 ОКВЭД 75.11.21 ОГРН1060721064337

Р/с 402018103000000100083

ГРКЦ НБ КБР Банка России, г. Нальчик,

БИК 048327001

ОКТМО 83701000 ОКОГУ 23150

Адрес: 360000, г. Нальчик,

ул. И. Арманд, 43 тел: 40-88-84, 40-96-18

13. Подписи Сторон

_____________________ А.А. Мамиев

_________________

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.