Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. N 53-рп Об утверждении типовых форм государственных контрактов

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2010 г. N 53-рп

В целях своевременного исполнения государственных контрактов:

1. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

отслеживать ход исполнения контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), поддерживать необходимый уровень контроля за действиями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), привлекать к ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за ненадлежащее исполнение или неисполнение условий контрактов;

проводить претензионно-исковую работу в отношении поставщиков (исполнителей, подрядчиков), виновных в ненадлежащем или несвоевременном исполнении обязательств либо неисполнении условий, предусмотренных государственными контрактами;

направлять своевременно в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, для включения в реестр недобросовестных поставщиков;

до 1 апреля 2010 года провести инвентаризацию полноты и своевременности исполнения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по заключенным с 1 января 2008 года государственным контрактам, а также по государственным контрактам, заключенным подведомственными учреждениями, и представить информацию в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обеспечить соблюдение порядка ведения реестров государственных контрактов, установленного Правительством Российской Федерации, ежеквартально составлять справку о несвоевременно выполненных (невыполненных) государственных контрактах и представлять ее в Правительство Кабардино-Балкарской Республики до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

ГАРАНТ:

См. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

См. также:

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 2005 г. N 193-ПП "О реестрах государственных контрактов (договоров) КБР"

Приказ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2007 г. N 148 "О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о размещении заказов"

3. Утвердить типовые формы государственных контрактов на:

выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд;

поставку товаров для государственных нужд;

выполнение строительных работ для государственных нужд (на объекты капитального строительства).

4. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, государственным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции государственных заказчиков от имени Кабардино-Балкарской Республики:

при размещении заказа путем проведения торгов предъявлять требование к участникам размещения заказа об их отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;

применять типовые формы государственных контрактов, утвержденные настоящим распоряжением;

требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов в случае несвоевременного исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных государственным контрактом;

предусматривать авансовые платежи по государственным контрактам только в случае необходимости на основе анализа в каждом конкретном случае.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики принять аналогичные решения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Т. Тхазаплижева.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Меркулов

Утверждена

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 марта 2010 г. N 53-рп

Типовая форма государственного контракта
на выполнение
работ (оказание услуг) для государственных нужд

Государственный контракт N _______
на _________________________________________
г.____________________	"___"__________ 20___ г.

______________________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в соответствии с Положением о __________________________________________ (уставом), утвержденным _____________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________________ ___, действующего на основании __________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных актов Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа ______ (путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного подрядчика (исполнителя) (протокол N _____ от __________ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы (оказать услуги) по _________________________ в объеме, установленном в Сметной документации согласно приложению N 1 к настоящему Контракту, являющейся его неотъемлемой частью (далее - Сметная документация), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___(_____) рублей ___(_____) копеек, в том числе НДС - _____%, __(_____) рублей ___ (_____) копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.4. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) в соответствии со статьей 9 Федерального закона Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких услуг) Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом.

2.5. Государственный заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами настоящего Контракта акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту, в течение ___(_____) банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.

2.6. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными со дня списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1 Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг)# согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью (далее - Календарный план).

3.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в соответствии с Календарным планом.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее ___(_____) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/ произвести доработку и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработки в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг) он принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащее исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременное устранение выявленных недостатков;

5.1.2. требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом;

5.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком;

5.1.4. запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг);

5.1.5. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

5.2.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом;

5.2.3. при получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:

5.3.1. требовать своевременное подписание Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта;

5.3.2. требовать своевременную оплату выполненных работ (оказанных услуг);

5.3.3. с письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом;

5.3.4. запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта;

5.3.5. получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.3.6. досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:

5.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта;

5.4.2. обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством;

5.4.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет;

5.4.4. приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение ____ (_____) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).

5.4.5. представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее _____ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;

5.4.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет ___(_____) месяца со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).

7.3. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Государственный заказчик обязан потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере _______ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день просрочки со дня направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до дня исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла в следствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае выполнении работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Государственный заказчик обязан потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки в размере _____ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги) ненадлежащего качества, за каждый день со дня направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до дня устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным п. 5.4.2 настоящего Контракта.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке.

8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. существенного нарушения Контракта Подрядчиком (Исполнителем);

8.2.2. нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ____ (_____) рабочих дней;

8.2.3. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

8.2.4. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

8.2.5. установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.2.6. наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан вернуть государственному заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение ____ (_____) банковских дней со дня расторжения настоящего Контракта, при этом учитываются выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы, оказанные услуги, которые в соответствии с настоящим Контрактом приняты Государственным заказчиком. День расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ____ % от Цены Контракта, в форме ____ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом).

9.2. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Контракта или увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.3. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг). Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, установленного настоящим Контрактом до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-балкарской Республики (либо Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики).

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

12.2. Контракт действует до "___"__________ 20___ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение N 1 "Сметная документация", приложение N 2 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)#", приложение N 3 "Форма акта сдачи-приемки работ (услуг)".

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в государственном реестре контрактов.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон __________, факс ___________

Электронный адрес:

Получатель: л/с_____________________

ОГРН _____________________________

ИНН ______________________________

КПП ______________________________

БИК _______________________________

р/с ________________________________

М.П.

Подрядчик (Исполнитель):

Адреса;

- юридический:

- фактический:

Телефон ___________, факс ___________

Электронный адрес:

Получатель: л/с______________________

ОГРН ______________________________

ИНН _______________________________

КПП _______________________________

БИК ________________________________

р/с _________________________________

М.П.

Приложение N 1

к Государственному контракту

N_____ от __________ 20___ г.

Сметная документация

N п/п	Наименование работ (услуг)	Описание (характеристика) работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
					единицы измерения	всего

Государственный заказчик:	Подрядчик (Исполнитель):
"___"__________ 20___ г.	"___"__________ 20___ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 2

к Государственному контракту

N_____ от __________ 20___ г.

Календарный план (график выполнения работ (оказания услуг)#

N п/п	Наименование работ (услуг)	Кол-во (объем)	Срок выполнения работ (услуг)	Примечание

Государственный заказчик:	Подрядчик (Исполнитель):
"___"__________ 20___ г.	"___"__________ 20___ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 3

к Государственному контракту

N_____ от_________ 20___ г.

Акт сдачи-приемки работ (услуг)

г.______________________

"___"__________ 20___ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем Государственный

заказчик, в лице _______________________________________________________,

действующего на основании _____________________________, с одной стороны,

и ______________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Подрядчик (исполнитель), в лице _________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом N___ от "__"______ 20__ г.

(далее - Государственный  контракт)   Подрядчик  (исполнитель)  выполнил

обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), а именно:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует

(не соответствует) требованиям Контракта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные   работы   (услуги) согласно Государственному контракту

должны  быть  выполнены  (оказаны) "___"___________ 200__ г., фактически

выполнены (оказаны) "___" __________ 200__ г.

4. Недостатки выполненных  работ (оказанных  услуг) выявлены/не выявлены)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Результаты  выполненных  работ  (оказанных услуг) по Государственному

контракту:

Сдал:	Принял:
Подрядчик (исполнитель)	Государственный заказчик
М.П.	МП.

Утверждена

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 марта 2010 года N 53-рп

Типовая форма государственного контракта на поставку
товаров для государственных нужд

Государственный контракт N _______
на _________________________________________
г.____________________	"___"__________ 20___ г.

__________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик в соответствии с Положением о ________ (уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных актов Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа ___________ (путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика), протокол N ________ от ________ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (Вариант: подведомственным учреждениям и организациям _____ согласно разнарядке контракта, выдаваемой государственным заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта) ________ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых по форме согласно приложению N 1 к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров), в сроки, установленные в Графике поставки согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Государственному заказчику (Вариант: подведомственным учреждениям и организациям ____________ согласно разнарядке контракта) (вариант: поставка товара осуществляется за счет государственного заказчика организацией-перевозчиком, выбранной в порядке, установленном Федеральным законом, моментом поставки товара является получение товара государственным заказчиком (организацией-перевозчиком) на складе поставщика).

1.3. Страной происхождения поставляемого товара является____________________.

Документы, подтверждающие страну происхождения:

- _______________________________________________________________________;

- _______________________________________________________________________;

- _______________________________________________________________________.

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

1.4.1. ___________________________________________________________________

в срок: _____________________________.

1.4.2. ___________________________________________________________________

в срок: _____________________________.

1.5. Государственный заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________(_____) рублей ___(_____) копеек, в том числе НДС - ____%, _______(_____) рублей ___(_____) копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.4. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

2.5. В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, а также если заказ размещается у единственного поставщика в соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 55 Федерального закона Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

2.6. При поставке дополнительного количества таких товаров (пп. 2.4, 2.5 Контракта) Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.7. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочных (навесных) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, шефмонтажных и пуско-наладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение ________________ рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

2.9. Оплата Цены Контракта производится Государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта) в течение ___(_____) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.

2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком по форме согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначении и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966 г.;

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству N П-6 от 15.06.1965 г.

4.2. Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки по форме согласно приложению N 2 к настоящему Контракту телефонограммой или по факсимильной связи.#

4.3. Поставщик поставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Государственному заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.

4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.11. В случае поставки некачественного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___(_____) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение ___(_____)___ заменит поставленные товары качественными товарами.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Государственный заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.12. В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение ___(_____) дней со дня заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

В случае, если Поставщик не доукомплектовал товар в течение ___(_____) дней со дня заявления такого требования, Государственный заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

4.13. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (и сопутствующих услуг) Государственный заказчик подписывает акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В случае если поставка осуществляется в адрес заказчиков согласно разнарядке Контракта, эта обязанность возлагается на таких заказчиков.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

5.1.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

5.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту;

5.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

5.1.5. привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом, для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Государственным заказчиком акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту;

5.3.2. требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта;

5.3.3. с письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту;

5.3.4. запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта;

5.4.2. предоставить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено действующим законодательством и такие документы передаются вместе с товаром;

5.4.3. представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.4.4. представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;

5.4.5. предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемые товары на срок, превышающий установленный изготовителем гарантийный срок на эти товары;

5.4.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом;

5.4.7. заключить договор страхования товара на сумму __________ с _______ (указываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой организации). Договор страхования товара должен включать следующие обязательные условия ______________).

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении государственного заказа на поставку _____ в 20___ году, и закрепленным в приложении N 3 к настоящему Контракту.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки товара (оборудования) в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки, Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в периоде поставки, установленном в Графике поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки. Размер такой неустойки составляет _______ (размер неустойки в каждом случае определяется государственным заказчиком самостоятельно. При этом размер неустойки должен составлять не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде, установленном в графике поставки) от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае поставки некачественных товаров Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере _______ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров согласно приложению N 1 к настоящему Контракту, за каждый день со дня направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до дня надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Государственного заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Государственным заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).

7.5. В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _______ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости таких товаров за каждый пень со дня направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до дня надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Государственным заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке.

8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

8.2.2. в случае просрочки поставки товара более чем на ______;

8.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

8.2.4. в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.2.5. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _______ рублей, что составляет ______ % от Цены Контракта, в форме ____ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом).

9.2. В случае продления срока поставки в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Контракта или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать государственному заказчику в залог дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более ___(_____) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики (либо Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики).

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____(_____) календарных дней с даты ее получения.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступаете силу со дня его подписания Сторонами.

12.2. Контракт действует до "___" __________ 20___ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение настоящего Контракта в случаях, предусмотренных законодательством, возможны по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в государственном реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в ___(_____) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение N 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение N 2 "График поставки", приложение N 3 "Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание)", приложение N 4 "Форма акта приемки-передачи товара".

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в государственном реестре контрактов.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон __________, факс _____________

Электронный адрес:

Получатель: л/с_______________________

ОГРН _______________________________

ИНН ________________________________

КПП ________________________________

БИК _________________________________

р/с __________________________________

М.П.

Поставщик:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон ___________, факс ____________

Электронный адрес:

Получатель: л/с _______________________

ОГРН _______________________________

ИНН ________________________________

КПП _________________________________

БИК _________________________________

р/с __________________________________

М.П.

Приложение N 1

к Государственному контракту

N_____ от __________ 20___ г.

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Страна происхождения	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
			-
Итого

Наименование сопутствующей услуги	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Государственный заказчик:	Подрядчик (Исполнитель):
"___"__________ 20___ г.	"___"__________ 20___ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 2

к Государственному контракту

N _____ от__________ 20___ г.

График поставки

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Срок исполнения поставки	Примечание

Государственный заказчик:	Подрядчик (Исполнитель):
"___"__________ 20___ г.	"___"__________ 20___ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 3

к Государственному контракту

N_____ от__________ 20___ г.

Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание)

N п/п	Наименование товара	Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации	Гарантийный срок	Срок службы товара

Государственный заказчик:	Подрядчик (Исполнитель):
"___"__________ 20___ г.	"___"__________ 20___ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 4

к Государственному контракту

N_____ от__________ 20___ г.

Форма акта приемки-передачи товаров

г.______________________

"___"__________ 20___ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем Государственный

заказчик, в лице _______________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и _____________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________,

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом N___ от "__"______ 20__ г.

(далее - Государственный  контракт)  Поставщик выполнил обязательства по

поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не

соответствует) требованиям Контракта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Государственному контракту должны быть

выполнены "___"_______ 20__ г., фактически выполнены "___"_______ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Результаты работ по Государственному контракту:

Сдал:	Принял:
Подрядчик (исполнитель)	Государственный заказчик
М.П.	МП.

Утверждена

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 марта 2010 г. N 53-рп

Типовая форма Государственного контракта на выполнение строительных
работ для государственных нужд (на объекты капитального строительства)

Государственный контракт N _______
на _________________________________________
г.____________________	"___"__________ 20___ г.

__________________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Положением о ______________________ (уставом), утвержденным ________________, в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ___________________ (реквизиты свидетельства о регистрации в ЕГРЮП или паспортные данные для физического лица), именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице ________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа ____________________ (путем проведения конкурса, аукциона), протокол N ________ от ______________ г., принятия решения о размещении заказа у единственного подрядчика на основании п. ________________ ч. 2 ст. 55 Федерального закона заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - _____________ (далее - Объект) в соответствии с строительными нормами. Приемка и ввод в эксплуатацию с проектно-сметной документацией ____________, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, указанные в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена _________.

1.3. Государственный заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета ____________.

Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ руб. с учетом НДС, который составляет ______%, или _______ руб., и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 9 Федерального закона.

3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пуско-наладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет _____________.

3.3. Датой начала работ по Контракту является дата подписания акта приемки строительной площадки, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт приемки строительной площадки должен быть подписан не позднее _________ 20___ г.

3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее _________ 20___ г.

Статья 4. Обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик обязуется:

4.1. своевременно за свой счет заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту;

4.2. передать Генеральному подрядчику не позднее чем за ___ рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

4.2.1. проектно-сметную документацию в отношении Объекта.

Представление Государственным заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению;

4.2.2. строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Государственному заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора;

4.2.3. порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ;

4.2.4. геодезическую разбивку осей Объекта;

4.2.5. перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта;

4.2.6. технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства;

4.3. содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора;

4.4. не позднее чем за ______ рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;

4.5. осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства;

4.6. обеспечить ведение авторского надзора за строительством;

4.7. обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц;

4.8. по письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию;

4.9. совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пуско-наладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с коммунальными службами;

4.10. содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.;

4.11. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика

Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный подрядчик обязуется:

5.1. до начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Государственному заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ;

5.2. качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и совместно с Государственным заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии;

5.3. обеспечить:

выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

по всем видам деятельности, подлежащей лицензированию, осуществляемым по настоящему Контракту, наличие действующих лицензий в течение всего срока исполнения Контракта;

представление Государственному заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет;

установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

5.4. принять по акту приемки строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;

5.5. осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;

5.6. обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП;

5.7. известить Государственного заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет;

5.8. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта;

5.9. обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом;

5.10. в случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией;

5.11. немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнении работ;

иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

5.12. вывезти в течение __________ со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор;

5.13. при строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Государственного заказчика;

5.14. обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию (до выпуска префектом административного округа правового акта на эксплуатацию Объекта);

5.15. произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Государственного заказчика и эксплуатирующей организации;

5.16. нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации;

5.17. нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки;

5.18. нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией;

5.19. при проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта;

5.20. обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта;

5.21. осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке.

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб;

5.22. в случае принятия решения о консервации Объекта в______ - дневный срок со дня уведомления о принятом решении вернуть Государственному заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту;

5.23. представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее _____ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;

5.24. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с указанным графиком.

Статья 7. Порядок выполнения работ

7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ после подписания Государственным заказчиком акта приемки строительной площадки в соответствии с п. 3.3 настоящего Контракта.

7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Государственный заказчик в 3-дневный срок со дня передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Государственный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком.

7.5. Генеральный подрядчик письменно за ___(_____) дня до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается трехсторонним актом, с участием проектировщика промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его апробации.

7.7. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Государственный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном действующим законодательством о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Государственный заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.8. В случае внесения Государственным заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, необходимую для начала выполнения работ, он обязан не позднее чем за _______ дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после согласования Сторонами возможности исполнения настоящего Контракта в рамках действующего законодательства.

7.9. Государственный заказчик определяет в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов своего уполномоченного представителя на строительство, который от имени Государственного заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственно при соблюдении Правил техники безопасности присутствовать при проведении всех видов работ в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Государственного заказчика помещением для работы.

7.10. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Государственным заказчиком.

7.11. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Государственный заказчик в ____ - дневный срок:

принимает решение о консервации Объекта;

оплачивает фактически выполненные работы;

принимает незавершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

8.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта от твердой цены в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31 мая 2005 года N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке, установленном ниже.

8.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

8.3. Государственный заказчик в течение ____ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.4. В случае, если Государственный заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении ___ рабочих дней со дня получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Государственным заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

8.5. Государственный заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах твердой цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта, в течение ___ банковских дней после подписания Государственным заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период.

8.6. Государственный заказчик не позднее чем через ____ дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта.

По результатам приемки Объекта Государственный заказчик оформляет акт приемки Государственным заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика.

8.7. Государственный заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:

выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.

8.8. Не позднее 15 дней после утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Государственному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме N КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100.

Государственный заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение ______ рабочих дней со дня получения справки или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.

8.9. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по строительству Объекта и их результат производится Государственным заказчиком не позднее 30 календарных дней со дня утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

8.10. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

8.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.12. Государственный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Гарантии качества

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _________ со дня утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 10.3 настоящего Контракта недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение ______ дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение ____________ дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получен письменный отказ от устранения дефектов и недостатков либо уклонение Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном действующим законодательством о размещении государственных заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ______% от Цены Контракта в форме ___ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом.

11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.

11.3. В случае продления срока строительства в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Контракта Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в банковскую гарантию.

В случае увеличения стоимости работ по Контракту Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в банковскую гарантию по настоящему Контракту либо передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

11.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.

12.4. Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

12.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.6. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Государственный заказчик обязан потребовать от Генерального подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере _____ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки со дня направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до дня исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

12.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Государственный заказчик обязан потребовать от Генерального подрядчика уплату неустойки в размере _______ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день со дня направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до дня устранения недостатков выполненных работ, оказанных услуг.

12.8. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Государственному заказчику пени в размере _____ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

12.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 13. Охрана строительной площадки

13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до дня утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

Статья 14. Страхование Объекта строительства

14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее ______ рублей.

14.2. Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на день наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика.

14.5. Страхование не освобождает Государственного заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 15. Порядок урегулирования споров

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики (либо Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики).

До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее ____ календарных дней с даты ее получения.

Статья 16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке.

16.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

16.2.1. при существенном нарушении Контракта Генеральным подрядчиком;

16.2.2. нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___(_____) рабочих дней;

16.2.3. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

16.2.4. установления факта проведения процедуры ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

16.2.5. установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

16.2.6. наличия у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.

16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.

16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Государственного контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Государственный заказчик.

16.5. Генеральный подрядчик обязан вернуть государственному заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение _____ банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта, при этом учитываются выполненные Генеральным Подрядчиком работы, которые в соответствии с настоящим Контрактом приняты Государственным заказчиком. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.

16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

Статья 17. Особые условия

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___"__________ 20___ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

17.3. Любые изменения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в государственном реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Государственным заказчиком в указанном Реестре в течение ______ дней со дня их подписания обеими Сторонами.

17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

17.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Государственного контракта.

Статья 18. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон __________, факс _______________

Электронный адрес:

Получатель: л/с_________________________

ОГРН _________________________________

ИНН __________________________________

КПП___________________________________

БИК ___________________________________

р/с ____________________________________

М.П.

Генеральный подрядчик:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон __________, факс ________________

Электронный адрес:

Получатель: л/с__________________________

ОГРН __________________________________

ИНН ___________________________________

КПП____________________________________

БИК ____________________________________

р/с _____________________________________

М.П.