Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 2015 г. N 10-ПП "О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2015 - 2017 годах"

В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2016 годы;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта авто-мобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы;

перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.

2. Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

обеспечить выполнение установленных на 2015 - 2017 годы заданий по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике информацию о вводе мощностей, объемах выполненных работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2015 - 2017 годах на развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обеспечить финансирование расходов согласно распределению объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Виды расходов	Лимит на 2015 год, тыс. рублей		Всего, тыс. рублей	Лимит на 2016 год, тыс. рублей	Лимит на 2017 год, тыс. рублей
N п/п	Виды расходов	субсидии из федерального бюджета	средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики	Всего, тыс. рублей	Лимит на 2016 год, тыс. рублей	Лимит на 2017 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	103 271,800	278 674,154	381 945,954	646 555,226	646 555,226
2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)"		780,530	780,530
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		4 784,525	4 784,525	50 118,141	0,000
4	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения		231 550,562	231 550,562	240 000,000	246 417,890
5	Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения		12 716,022	12 716,022	37 396,795	17 199,030
6	Ремонт подъездных дорог к кладбищам		20 378,199	20 378,199
7	Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики		9 000,000	9 000,000	19 927,451	55 912,875
8	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		318 893,644	318 893,644	306 530,874	313 295,974
9	Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		38 841,765	38 841,765	29 953,613	30 470,205
10	Перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.		399 275,347	399 275,347
11	Компенсация ущерба федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Приэльбрусье"		24 634,400	24 634,400
12	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики		50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
13	Предоставление субсидии на строительство внутрипоселкового автодорожного перехода через р. Жемталинка в с. Жемтала		23 873,500	23 873,500
14	Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)		28 689,776	28 689,776
15	Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы		983,976	983,976
16	Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети		50,000	50,000
17	Уплата налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения		140 000,000	140 000,000	140 000,000	140 000,000
18	Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы		20 000,000	20 000,000	20 000,000	30 000,000
19	Нераспределенный резерв				310 077,800	404731,600
	Всего:	103 271,800	1 603 126,400	1 706 398,200	1 850 559,900	1 934 582,800
Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012 - 2014 годы
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		585 638,991	585 638,991
2	Ремонт подъездных дорог к кладбищам		30 000,000	30 000,000
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		236 355,709	236 355,709
4	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)		217 925,500	217 925,500
5	Проценты за пользование бюджетными кредитами		7 318,060	7 318,060
6	Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения		450,000	450,000
7	Нераспределенный резерв		327 878,800	327 878,800
	Всего		1 405 567,060	1 405 567,060
	Итого	103 271,800	3 008 693,460	3 111 965,260	1 850 559,900	1 934 582,800

Титульный список
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Виды работ	Сроки выполнения работ	Мощность (по проектно-сметной документации)	Сметная стоимость	Стоимость в ценах соответствующих лет		Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)		Лимит (в текущих ценах)			Ввод в действие
										объем финансирования, всего, тыс. рублей	объем финансирования, тыс. рублей
				км	тыс. рублей	тыс. рублей		км,	тыс. рублей		субсидии из федерального бюджета	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	км	квартал
				пог. м				пог. м					пог. м
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Всего, 2015 - 2017 годы				171,842	4359023,784	4338492,571		147,883	4195322,138	1675836,936	103271,800	1572565,136	71,324
				-				-					-
2015 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них				18,724	829024,384		808494,271	18,724	782515,523	382726,484	103271,800	279454,684	18,724
				-				-					-
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (1 пусковой комплекс)	реконструккция #	2014 - 2015 годы	10,2	223700,810		192 882,429	10,2	169 309,353	169 309,353	103 271,800	66 037,553	10,2	IV
				-				-					-
2	Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс км 10+132 - км 13+132)	реконструккция #	2014 - 2015 годы	3,0	93638,130		84 602,778	3,0	84 015,231	84 015,231		84 015,231	3,0	IV
				-				-					-
3	Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)	реконструккция #	2015 год	2,5	315984,769		315 984,77	2,5	315 984,769	84 000,000		84 000,000	2,5	IV
				-				-					-
4	Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - В. Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики	строительство и реконструкция	2015 год	3,024	193102,020		212 425,64	3,024	212 425,640	44 621,370		44 621,370	3,024	IV
				-				-					-
5	Дополнительные работы по объекту "Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус" (дополнительные работы по кюветам, укреплению откосов земляного полотна, площадке отдыха)		2014 - 2015 годы	-	2598,655		2 598,655	-	780,530	780,530		780,530	-	III
2016 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них				76,559	1764999,700	1764999,150		52,600	1647807,465	646555,226	0,000	646555,226	-
				-				-
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (2 пусковой комплекс)	реконструкция	2016 - 2017 годы	10,000	214215,470	214 215,470		10,000	97 023,785	117 107,735	-	117 107,735	-
				-
2	Реконструкция автодороги Новопавловск - Прохладный - Моздок	реконструкция	2016 - 2017 годы	16,500	192047,570	192 047,570		16,500	192 047,570	95 023,785	-	95 023,785	-
				-
3	Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 1,6 - км 37,7	реконструкция	2016 - 2017 годы	26,100	459840,550	459 840,000		26,100	459 840,000	217 856,382	-	217 856,382	-

4	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)	реконструкция	2016 - 2018 годы	23,959	898896,110	898 896,110		23,959	898 896,110	216 567,324	-	216 567,324	-
				-
2017 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них				76,559	1764999,700	1764999,150		76,559	1764999,150	646555,226	0,000	646555,226	52,600
				-				-					-
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (2 пусковой комплекс)	реконструкция	2016 - 2017 годы	10,000	214215,470	214 215,470		10,000	214 215,470	97 107,735	-	97 107,735	10,000	IV
				-				-					-
2	Реконструкция автодороги Новопавловск - Прохладный - Моздок	реконструкция	2016 - 2017 годы	16,500	192047,570	192 047,570		16,500	192 047,570	97 023,785	-	97 023,785	16,500	IV
				-				-					-
3	Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 1,6 - км 37,7	реконструкция	2016 - 2017 годы	26,100	459840,550	459 840,000		26,100	459 840,000	241 983,618	-	241 983,618	26,100	IV
				-				-					-
4	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)	реконструкция	2016 - 2018 годы	23,959	898896,110	898 896,110		23,959	898 896,110	210 440,088	-	210 440,088	-
				-				-

Титульный список
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2016 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Виды работ	Сроки выполнения работ	Мощность (по проектно-сметной документации)	Сметная стоимость	Стоимость в ценах соответствующих лет	Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)		Лимит (в текущих ценах), всего, тыс. рублей	Ввод в действие
				км,	тыс. рублей	тыс. рублей	км,	тыс. рублей		км,	квартал
				пог. м			пог. м			пог. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего, 2015 - 2016 годы				18,400	54902,666	54902,666	18,400	54902,666	54902,666	18,40
				-			-			-
2015 год
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				10,000	4784,525	4784,525	10,000	4784,525	4784,525	10,00
				-			-			-
1	Устройство поверхностной обработки на автодороге Прохладный - Советское (1 пусковой комплекс)	ремонт	2015 год	10,0	4784,525	4784,525	10,0	4784,525	4784,525	10,0	III
				-			-			-
2016 год
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				8,400	50118,141	50118,141	8,400	50118,141	50118,141	8,40
				-			-			-
1	Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменское (I пусковой комплекс)	капитальный ремонт	2016 год	8,40	50118,141	50118,141	8,40	50118,141	50118,141	8,40	IV
				-			-			-

Титульный список
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2016 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Сроки выполнения работ	Мощность (по проектно-сметной документации), км/пог. м			Сметная стоимость, тыс. рублей	Подлежит выполнению до конца ремонта с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)				Лимит, тыс. рублей	Ввод в действие
							мощность, км/пог. м			сметная стоимость, тыс. рублей		Ввод в действие
							мощность, км/пог. м			сметная стоимость, тыс. рублей		мощность, км/пог. м			квартал
1	2	3	4			5	6			7	8	9			10
Всего, 2015 - 2017 годы			123,23	/	42,70	922 954,432	123,23	/	42,70	940 248,992	717 968,452	108,50	/	42,70
2015 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			42,82	/	42,70	289 461,442	42,82	/	42,70	306 756,002	231 550,562	42,82	/	42,70
1	Ремонт автодороги Майский - Урожайное - граница с РСО-Алания	2014 - 2015 годы	28,20	/	-	193 004,753	28,20	/	-	205 984,494	162 827,574	28,20	/	-	III
2	Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз	2014 - 2015 годы	11,50	/	42,70	78 885,318	11,50	/	42,70	83 200,137	66 841,497	11,50	/	42,70	III
3	Ремонт автодороги Белая Речка - 4-й поселок	2014 - 2015 годы	2,70	/	-	16 371,371	2,70	/		16 371,371	681,491	2,70	/	-	III
4	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю "Джантуган"	2015 год	0,42	/	-	1 200,000	0,42	/	-	1 200,000	1 200,000	0,42	/	-	III
2016 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			45,53	/	0,00	334 500,610	45,53	/	0,00	334 500,610	240 000,000	30,80	/	0,00
1	Ремонт автодороги подъезд от автомагистрали "Кавказ" к г. Баксану	2016 год	4,41	/	0,00	28 377,500	4,41	/	0,00	28 377,500	28 377,500	4,41	/	-	IV
2	Ремонт автодороги Куба - Псыхурей - Кременчуг - Константиновское	2016 год	8,20	/	0,00	48 634,310	8,20	/	0,00	48 634,310	48 634,310	8,20	/	-	IV
3	Ремонт автодороги Нальчик - лесоохотхозяйство	2016 год	5,30	/	0,00	56 182,880	5,30	/	0,00	56 182,880	56 182,880	5,30	/	-	IV
4	Ремонт автодороги Чегем - Второй - Булунгу	2016 год	14,73	/	0,00	118 047,000	14,73	/	0,00	118 047,000	23 546,390	3,44	/	-	IV
5	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута	2016 - 2017 годы	3,44		0,00	26 744,410	3,44		0,00	26 744,410	26 744,410	-	/	-
6	Ремонт автодороги Старый Урух - Средний Урух	2016 год	9,46		0,00	56 514,510	9,46		0,00	56 514,510	56 514,510	9,46	/	-	IV
2017 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			34,88	/	0,00	298 992,380	34,88	/	0,00	298 992,380	246 417,890	34,88	/	0,00
1	Ремонт автодороги Майский - Урожайное (от Майского до Джулата)	2017 год	3,00	/	0,00	29 028,100	3,00	/	0,00	29 028,100	29 028,1	3,00	/	-	IV
2	Ремонт автодороги подъезд от Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала - Сукан-Суу	2017 год	3,75	/	0,00	53 326,900	3,75	/	0,00	53 326,900	53 326,900	3,75	/	-	IV
3	Ремонт автодороги Чегем-Второй - Булунгу	2017 год	14,73	/	0,00	118 047,000	14,73	/	0,00	118 047,000	94 500,610	14,73	/	-	IV
4	Ремонт автодороги Старый Черек - Черная Речка	2017 год	8,36	/	0,00	68 338,380	8,36	/	0,00	68 338,380	68 338,380	8,36	/	-	IV
5	Ремонт подъезда от автомагистрали "Кавказ" к с. Урух	2017 год	5,04		0,00	30 252,000	5,04		0,00	30 252,000	30 252,000	5,04	/	-	IV

Титульный список
объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ	Сроки выполнения	Мощность, пог. м	Лимит, тыс. рублей	Ввод в действие, квартал
1	2	3	4	5	6
Всего, 2015 - 2017 годы			372,350	67 311,847
2015 год
	Ремонт искусственных сооружений		51,200	12 716,022
1	Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный - Ново-Покровский - Прималкинское - Ново-Полтавское	2014 - 2015 годы	51,200	12 716,022	II
2016 год
	Ремонт искусственных сооружений		221,150	37 396,795
1	Ремонт путепровода км 21+350 через железную дорогу на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок	2016 год	221,150	37 396,795	IV
2017 год
	Ремонт искусственных сооружений		100,000	17 199,030
1	Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка	2017 год	51,000	4 071,829	IV
2	Ремонт путепровода км 39+00 через железную дорогу на автодороге Нальчик - Майский	2017 год	49,000	13 127,201	IV

Титульный список
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Стадия проектирования	Стоимость проектных, изыскательских работ и государственной экспертизы	Лимит, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Всего, 2015 - 2017 годы			110 690,118	68 795,378
2015 год
Всего, 2015 год			50 266,300	38 841,765
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		49 266,300	37 841,765
1	Реконструкция автодороги Чегем-Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)	П+РД	24 500,000	17 674,143
2	Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе "Чегем"	П+РД	14 300,000	10 347,469
3	Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)	П+РД	2 295,787	2 295,787
4	Реконструкция подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю "Джантуган" со строительством противолавинной галереи	ПСД	3 000,000	3 000,000
5	Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан - Верхний Аргудан	П+РД	987,433	987,433
6	Реконструкция подъезда от автомагистрали "Кавказ" к с. Камлюково	П+РД	4 183,080	3 536,933
	Разработка сметно-финансовых расчетов на восстановление линий электроосвещения и светофорных объектов	СФР	1 000,000	1 000,000
2016 год
Всего, 2016 год			29 953,613	29 953,613
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		23 859,208	23 859,208
1	Капитальный ремонт автодороги Дейское - Верхний Акбаш - Терекское	П+РД	0,000	0,000
2	Капитальный ремонт подъезда от автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания в с. Верхний Курп и с. Нижний Курп	П+РД	10 298,205	10 298,205
3	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от поста ГИБДД до границы с РСО-Алания через г. Терек)	П+РД	6 729,520	6 729,520
4	Капитальный ремонт автодороги объезд с. Нижний Курп	П+РД	0,000	0,000
5	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советское км 0 - км 1,2 (по г. Прохладному)	П+РД	0,000	0,000
6	Капитальный ремонт автодороги Солдатская - Карагач - Грабовец	П+РД	0,000	0,000
7	Капитальный ремонт автодороги Майский - Октябрьское	П+РД	1 563,424	1 563,424
8	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово	П+РД	0,000	0,000
9	Капитальный ремонт автодороги Нальчик - Майский	П+РД	0,000	0,000
10	Капитальный ремонт автодороги Баксан - Кишпек	П+РД	0,000	0,000
11	Капитальный ремонт автодороги Чегем-Второй - Чегемцук	П+РД	5 268,059	5 268,059
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений		6 094,405	6 094,405
1	Ремонт автодороги Баксан - Кишпек	ПСД	404,906	404,906
2	Ремонт автодороги Куба-Таба - Верхний Куркужин (с. Куба-Таба)	ПСД	0,000	0,000
3	Ремонт автодороги Безенги - Шики	ПСД	0,000	0,000
4	Ремонт автодороги Белая Речка - Карасу	ПСД	0,000	0,000
5	Ремонт автодороги Каменномостское - Б. Кураты	ПСД	209,434	209,434
6	Ремонт автодороги Сармаково - Совхозное - Зольское	ПСД	0,000	0,000
7	Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское	ПСД	893,585	893,585
8	Ремонт автодороги Чегем - Нальчик - Майский	ПСД	963,396	963,396
9	Ремонт автодороги Чегем - Яникой	ПСД	244,340	244,340
10	Ремонт автодороги объездная автодороги с. Каменка	ПСД	174,528	174,528
11	Ремонт автодороги Хушто-Сырт - Мыстыкам	ПСД	0,000	0,000
12	Ремонт автодороги подъезд к пансионату "Вольфрам"	СФР	0,000	0,000
13	Ремонт автодороги "Былым - Актопрак"	ПСД	195,472	195,472
14	Ремонт пешеходных тротуаров вдоль автодороги "Кенделен - Западный кинжал" по ул. Ленина в с. Кенделен	СФР	0,000	0,000
15	Ремонт автодороги подъезд к альплагерю "Баксан"	СФР	0,000	0,000
16	Ремонт автодороги Нарткала - Озрек - Старый Урух	ПСД	942,453	942,453
17	Ремонт автодороги объезд Черной Речки	ПСД	286,924	286,924
18	Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский	ПСД	1 549,811	1 549,811
19	Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам	СФР	229,556	229,556
2017 год
Всего, 2017 год			30 470,205	30 470,205
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них			27 839,140	27 839,140
1	Капитальный ремонт автодороги Дейское - Верхний Акбаш - Терекское	П+РД	12 915,241	12 915,241
2	Капитальный ремонт автодороги объезд с. Нижний Курп	П+РД	815,699	815,699
3	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советское км 0 - км 1,2 (по г. Прохладному)	П+РД	407,849	407,849
4	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово	П+РД	9 720,418	9 720,418
5	Капитальный ремонт автодороги Нальчик - Майский	П+РД	0,000	0,000
6	Капитальный ремонт автодороги Баксан - Кишпек	П+РД	1 872,710	1 872,710
7	Капитальный ремонт объездной автодороги в г. Тырныаузе	П+РД	2 107,223	2 107,223
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений			2 631,065	2 631,065
1	Ремонт автодороги Нижний Курп - граница с РСО-Алания	ПСД	223,396	223,396
2	Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от ул. Лермонтова в г. Тереке до границы с РСО-Алания)	ПСД	1 151,887	1 151,887
3	Ремонт автодороги Пролетарское - Виноградное - Гвардейское	ПСД	1 026,226	1 026,226
4	Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам	СФР	229,556	229,556

Перечень
объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Лимит на 2015 год, тыс. рублей
1	2	3
I	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	9 425,346
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО "Алания" (1 пусковой комплекс)	8 837,798
2	Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс)	587,547
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	99 012,858
1	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советское (1 пусковой комплекс)	39 351,978
	авторский надзор	258,465
2	Капитальный ремонт автодороги подъезд от автодороги Нальчик - Майский к х. Баксанскому (км 0+000 - км 3+000)	30 482,664
3	Капитальный ремонт трубы на км 63+980 автодороги Чегем-Второй - Булунгу	4 749,271
4	Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменское (2 пусковой комплекс, 1 стадия)	24 111,706
5	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советское (2 пусковой комплекс)	58,774
III	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	189 673,420
1	Ремонт автодороги Чегем - психинтернат	8 627,996
2	Ремонт автодороги Кенже - Шалушка	2 398,720
3	Ремонт автодороги Аргудан - Верхний Аргудан	44 570,042
4	Ремонт автодороги Терек - Дейское - Республиканская база отдыха	15 061,004
5	Ремонт автодороги Белая Речка - 4-й поселок	16 120,657
6	Ремонт автодороги Майский - Урожайное - граница с РСО-Алания	43 156,921
7	Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз	5 869,280
8	Ремонт автодороги Нальчик - Нарткала (от конца Адиюха до железнодорожного переезда)	43 642,157
9	Ремонт автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная ул. с. Хасанья)	10 226,644
IV	Объекты ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	8 721,332
1	Ремонт двух мостов на автодороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменское	7 695,125
2	Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный - Ново-Покровский - Прималкинское - Ново-Полтавское	1 026,207
V	Ремонт подъездных дорог к кладбищам	25 765,786
1	Ремонт подъезда к кладбищу в с. Залукокоаже	4 233,469
2	Ремонт подъезда к кладбищу в с. Этоко	4 233,469
3	Подъезд к кладбищу ст. Александровской	6 092,245
4	Подъезд к кладбищу х. Славянский
5	Подъезд от автодороги Прохладный - Лесной - Солдатская к кладбищу ст. Солдатской
6	Подъезд от автодороги Янтарное - Черниговское к кладбищу с. Черниговское
7	Ремонт подъезда к кладбищу в с. Ново-Хамидие	2 704,798
8	Ремонт подъезда от автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул. Шекихачевой, нижнее и верхнее кладбища)	4 609,515
9	Ремонт подъезда от автодороги Старый Черек - Черная Речка к кладбищу в г. Нарткале	4 609,515
10	Ремонт подъезда от автодороги подъезд от автомагистрали "Кавказ" к с. Анзорей, к кладбищам в с. Анзорей	1 714,203
11	Подъезд от автодороги Аргудан - Верхний Аргудан к кладбищам в с. Аргудан	6 411,555
12	Подъезд к кладбищу в с. Верхняя Балкария (от ул. Таулуева)
13	Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина)
VI	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	32 410,812
VII	Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	14 385,267
	Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	10 778,388
1	Реконструкция автодороги Чегем-Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)	6 825,857
2	Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе "Чегем"	3 952,531
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений	3 606,879
1	Ремонт автодороги Нальчик - лесоохотхозяйство	175,710
2	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к нейтринной обсерватории	547,560
3	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута	245,323
4	Ремонт автодороги Чегем-Второй - Булунгу км 0- км 15	412,046
5	Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка, ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 автодороги Нальчик - Майский, ремонт моста через ручей на км 23+485 автодороги Куба-Таба - Верхний Куркужин, ремонт путепровода через автомобильную и железную дороги на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок	2 226,240
VIII	Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	11 869,105
IX	Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы	100,000
X	Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети	3,548
XI	Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на автодорожном мосту через р. Лескен на участке км 14+800 подъезда от автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен к консервному заводу совхоза "Ерокский" Лескенского муниципального района (4-ЧС)	3 396,022
XII	Выполнение работ по восстановлению моста через Екатериноградский сбросной канал, на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения "Новопавловск - Прохладный - Моздок" (Прохладненский муниципальный район), подвергшегося разрушению в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера	1 941,164
XIII	Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам	2 382,036
XIV	Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам	143,647
XV	Проведение судебной экспертизы на основании определения Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики по делу от 6 ноября 2014 г. N А20-/2014	45,000
Всего		399 275,347

Титульный список
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012 - 2014 годы)
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Вид работ по объекту	Сроки выполнения работ	Мощность (по проектно-сметной документации)	Сметная стоимость	Стоимость в ценах соответствующих лет	Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)		Лимит на 2015 год (в текущих ценах)			Ввод в действие
									Объем финансирования, всего, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей
				км,	тыс. рублей	тыс. рублей	км	тыс. рублей		субсидии из федерального бюджета	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	км,	квартал
				пог. м			пог. м					пог. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них				50,100	1358736,660	1358736,660	50,100	1358736,110	585638,991	0,0	585638,991	-
				-			-					-
1	Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6 - км 37,7 (Зольский район)	реконструкция	2015 - 2016 годы	26,1	459 840,55	459 840,55	26,1	459 840,000	218 250,716	-	218 250,716	-

2	Реконструкция автодороги Чегем - Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)	реконструкция	2015 - 2017 годы	24,0	898 896,11	898 896,11	24,0		367 388,275		367 388,275	-

Титульный список
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012 - 2014 годы)
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Вид работ по объекту	Сроки строительства	Мощность по проектно-сметной документации	Сметная стоимость	Стоимость в ценах соответствующих лет	Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)		Лимит на 2015 год (в текущих ценах), всего, тыс. рублей	Ввод в действие
				км	тыс. рублей	тыс. рублей	км	тыс. рублей		км	квартал
				пог. м			пог. м			пог. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				12,670	249870,280	246974,405	12,670	236355,709	236355,709	12,67
				-			-			-
1	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советское (2 пусковой комплекс)	капитальный ремонт	2014 - 2015 годы	12,67	249870,280	246974,405	12,67	236355,709	236355,709	12,67	IV
				-			-			-

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.