Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 2015 г. N 10-ПП "О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2015 - 2017 годах"

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2016 годы;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы;

титульный список объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта авто-мобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы;

перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.

2. Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

обеспечить выполнение установленных на 2015 - 2017 годы заданий по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике информацию о вводе мощностей, объемах выполненных работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2015 - 2017 годах на развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обеспечить финансирование расходов согласно распределению объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП настоящее "Распределение объемов" изложено в новой редакции

См. текст Распределения в предыдущей редакции

Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Виды расходов	Лимит на 2015 год, тыс. рублей		Всего, тыс. рублей	Лимит на 2016 год, тыс. рублей	Лимит на 2017 год, тыс. рублей
		средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	395 615,370	381 945,954	777 561,324	646 555,226	646 555,226
2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)"	15 033,507	865,989	15 899,496
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		241 140,234	241 140,234	50 118,141	0,000
4	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения		319 806,630	319 806,630	240 000,000	246 417,890
5	Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения		15 212,022	15 212,022	37 396,795	17 199,030
6	Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики		4 197,029	4 197,029	19 927,451	55 912,875
7	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	92 944,600	225 949,055	318 893,655	306 530,874	313 295,974
8	Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		38 741,765	38 741,765	29 953,613	30 470,205
9	Перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на 1 января 2015 г.		399 271,799	399 271,799
10	Компенсация ущерба федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Приэльбрусье"		24 634,400	24 634,400
11	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики		50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
12	Предоставление субсидии на строительство внутрипоселкового автодорожного перехода через реку Жемталинка в с.п. Жемтала		23 873,500	23 873,500
13	Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)		28 689,776	28 689,776
14	Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального значения		1 483,976	1 483,976
15	Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети		50,000	50,000
16	Уплата налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения		559 258,971	559 258,971	140 000,000	140 000,000
17	Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы		20 000,000	20 000,000	20 000,000	30 000,000
18	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)		337 925,500	337 925,500
19	Проценты за пользование бюджетными кредитами		7 318,060	7 318,060
20	Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения		450,000	450,000
21	Нераспределенный лимит			0,000	310 077,800	404 731,600
	Всего	503 593,477	2 680 814,660	3 184 408,137	1 850 559,900	1 934 582,800

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП настоящий Список изложен в новой редакции

См. текст Списка в предыдущей редакции

Титульный список
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п		Наименования видов работ и объектов	Виды работ	Сроки выполнения работ	По проектно-сметной документации		Стоимость в ценах соответствующих лет	Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)			Лимит (в текущих ценах)
					мощность	сметная стоимость					объем финансирования, всего, тыс. рублей		объем финансирования, тыс. рублей					ввод в действие
					км пог. м	тыс. рублей	тыс. рублей	км пог. м	тыс. рублей				субсидии из федерального бюджета		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики			км пог. м				квартал
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12			13				14
Всего, 2015 - 2017 годы					244,728	5459148,354	5438617,141	220,769	4438252,204		2086571,272		410648,877		1675922,395			103,510
					95,60			95,60										95,60
2015 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них					91,610	1929148,954	1908618,841	91,610	1025445,589		793460,820		410648,877		382811,943		50,910
					95,60			95,60									95,60
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (1 пусковой комплекс)		реконструкция	2014 - 2015 годы	10,2	223700,810	192 882,429	10,2	169 309,353		169 309,353				169 309,353		10,2				IV
					-			-									-
2	Реконструкция автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс км 10+132 - км 13+132)		реконструкция	2014 - 2015 годы	3,0	93638,130	84 602,778	3,0	84 015,231		84 015,231				84 015,231		3,0				IV
					-			-									-
3	Реконструкция автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)		реконструкция	2015 год	2,5	315984,769	315 984,77	2,5	315 984,769		84 000,000				84 000,000		2,5				IV
					-			-									-
4	Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 (1 стадия)		реконструкция	2015 год	12,3	227811,100	227 811,100	12,3	227 811,100		227 811,100		227 811,100		0,000		12,3				IV
					45,00			45,00									45,00
5	Реконструкция автодороги Голубые озера - В. Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики		реконструкция	2014 - 2015 годы	3,024	193102,020	212 425,64	3,024	212 425,640		212 425,640		167 804,270		44 621,370		3,024				IV
					-			-									-
6	Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус		реконструкция	2014 - 2015 годы	60,586	872313,470	872313,470	60,586	15 118,966		15 118,966		15 033,507		85,459		19,886				III
					50,600			50,600									50,600
7	Дополнительные работы по объекту "Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус" (дополнительные работы по кюветам, по укреплению откосов земляного полотна, по площадке отдыха)		реконструкция	2014 - 2015 годы	-	2598,655	2 598,655	-	780,530		780,530				780,530		-				III
2016 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них					76,559	1764999,700	1764999,150	52,600		1647807,465		646555,226		0,000		646555,226				-
					-			-												-
1	реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (2 пусковой комплекс)		реконструкция	2016 - 2017 годы	10,000	214215,470	214 215,470	10,000		97 023,785		117 107,735		-		117 107,735				-
					-															-
2	Реконструкция автодороги Новопавловск - Прохладный - Моздок		реконструкция	2016 - 2017 годы	16,500	192047,570	192 047,570	16,500		192 047,570		95 023,785		-		95 023,785				-
					-															-
3	Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6 - км 37,7		реконструкция	2016 - 2017 годы	26,100	459840,550	459 840,000	26,100		459 840,000		217 856,382		-		217 856,382				-
																				-
4	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)		реконструкция	2016 - 2018 годы	23,959	898896,110	898 896,110	23,959		898 896,110		216 567,324		-		216 567,324				-
					-															-
2017 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них					76,559	1764999,700	1764999,150	76,559		1764999,150		646555,226		0,000		646555,226			52,600
					-			-											-
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (2 пусковой комплекс)		реконструкция	2016 - 2017 годы	10,000	214215,470	214 215,470	10,000		214 215,470		97 107,735		-		97 107,735			10,000				IV
					-			-											-
2	Реконструкция автодороги Новопавловск - Прохладный - Моздок		реконструкция	2016 - 2017	16,500	192047,570	192 047,570	16,500		192 047,570		97 023,785		-		97 023,785			16,500				IV
					-			-											-
3	Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6 - км 37,7		реконструкция	2016 - 2017	6,100	459840,550	459 840,000	26,100		459 840,000		241 983,618		-		241 983,618			26,100				IV
					-			-											-
4	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)		реконструкция	2016 - 2018	23,959	898896,110	898 896,110	23,959		898 896,110		210 440,088		-		210 440,088			-
					-			-											-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП настоящий Список изложен в новой редакции

См. текст Списка в предыдущей редакции

Титульный список
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2016 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Виды работ	Сроки выполнения работ	По проектно-сметной документации		Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей	Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)		Лимит (в текущих ценах), всего, тыс. рублей	Ввод в действие
				мощность, км/пог. м	сметная стоимость, тыс. рублей
							км	тыс. рублей		км	квартал
							пог. м			пог. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего, 2015 - 2016 годы				31,070	459832,771	447838,806	31,070	291258,375	291258,375	31,07
				-			-			-
2015 год
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				22,670	409714,630	397720,665	22,670	241140,234	241140,234	22,670
				-			-			-
1	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (1 пусковой комплекс)	капитальный ремонт	2014 - 2015 годы	10,00	159844,35	150746,26	10,00	4784,525	4784,525	10,00	III
				-			-			-
2	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс)	капитальный ремонт	2014 - 2015 годы	12,67	249870,280	246974,405	12,67	236355,709	236355,709	12,67	IV
				-			-			-
2016 год
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				8,400	50118,141	50118,141	8,400	50118,141	50118,141	8,40
				-			-			-
1	Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (I пусковой комплекс)	капитальный ремонт	2016 г.	8,40	50118,141	50118,141	8,40	50118,141	50118,141	8,40	IV
				-			-			-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП в настоящий Список внесены изменения

См. текст Списка в предыдущей редакции

Титульный список
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ и объектов	Сроки выполнения работ	Мощность (по проектно-сметной документации), км/пог. м			Сметная стоимость, тыс. рублей	Подлежит выполнению до конца ремонта с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)				Лимит, тыс. рублей	Ввод в действие
							мощность, км/пог. м			сметная стоимость, тыс. рублей
												мощность, км/пог. м			квартал
1	2	3	4			5	6			7	8	9			10
Всего, 2015 - 2017 годы			137,54	/	42,70	1011210,500	137,54	/	42,70	1028505,060	806224,520	122,81	/	42,70
2015 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			57,13	/	42,70	377717,510	57,13	/	42,70	395012,070	319806,630	57,13	/	42,70
1	Ремонт автодороги Майский - Урожайное - граница с РСО-Алания	2014 - 2015 годы	28,20	/	-	193 004,753	28,20	/	-	205 984,494	162 827,574	28,20	/	-	III
2	Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз	2014 - 2015 годы	11,50	/	42,70	78 885,318	11,50	/	42,70	83 200,137	66 841,497	11,50	/	42,70	III
3	Ремонт автодороги Белая Речка - 4-й поселок	2014 - 2015 годы	2,70	/	-	16 371,371	2,70	/		16 371,371	681,491	2,70	/	-	III
4	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю "Джантуган"	2015 год	0,42	/	-	1 200,000	0,42	/	-	1 200,000	1 200,000	0,42	/	-	III
5	Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0 - км 15	2015 год	14,73	/	-	89456,068	14,73	/		89456,068	89456,068	14,73	/	-	IV
2016 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			45,53	/	0,00	334 500,610	45,53	/	0,00	334 500,610	240 000,000	30,80	/	0,00
1	Ремонт автодороги подъезд от автомагистрали "Кавказ" к г. Баксану	2016 год	4,41	/	0,00	28 377,500	4,41	/	0,00	28 377,500	28 377,500	4,41	/	-	IV
2	Ремонт автодороги Куба - Псыхурей - Кременчуг - Константиновское	2016 год	8,20	/	0,00	48 634,310	8,20	/	0,00	48 634,310	48 634,310	8,20	/	-	IV
3	Ремонт автодороги Нальчик - лесоохотхозяйство	2016 год	5,30	/	0,00	56 182,880	5,30	/	0,00	56 182,880	56 182,880	5,30	/	-	IV
4	Ремонт автодороги Чегем - Второй - Булунгу	2016 год	14,73	/	0,00	118 047,000	14,73	/	0,00	118 047,000	23 546,390	3,44	/	-	IV
5	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута	2016 - 2017 годы	3,44		0,00	26 744,410	3,44		0,00	26 744,410	26 744,410	-	/	-
6	Ремонт автодороги Старый Урух - Средний Урух	2016 год	9,46		0,00	56 514,510	9,46		0,00	56 514,510	56 514,510	9,46	/	-	IV
2017 год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения			34,88	/	0,00	298 992,380	34,88	/	0,00	298 992,380	246 417,890	34,88	/	0,00
1	Ремонт автодороги Майский - Урожайное (от Майского до Джулата)	2017 год	3,00	/	0,00	29 028,100	3,00	/	0,00	29 028,100	29 028,1	3,00	/	-	IV
2	Ремонт автодороги подъезд от Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала - Сукан-Суу	2017 год	3,75	/	0,00	53 326,900	3,75	/	0,00	53 326,900	53 326,900	3,75	/	-	IV
3	Ремонт автодороги Чегем-Второй - Булунгу	2017 год	14,73	/	0,00	118 047,000	14,73	/	0,00	118 047,000	94 500,610	14,73	/	-	IV
4	Ремонт автодороги Старый Черек - Черная Речка	2017 год	8,36	/	0,00	68 338,380	8,36	/	0,00	68 338,380	68 338,380	8,36	/	-	IV
5	Ремонт подъезда от автомагистрали "Кавказ" к с. Урух	2017 год	5,04		0,00	30 252,000	5,04		0,00	30 252,000	30 252,000	5,04	/	-	IV

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП в настоящий Список внесены изменения

См. текст Списка в предыдущей редакции

Титульный список
объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ	Сроки выполнения	Мощность, пог. м	Лимит, тыс. рублей	Ввод в действие, квартал
1	2	3	4	5	6
Всего, 2015 - 2017 годы			372,700	69807,847
2015 год
	Ремонт искусственных сооружений		51,550	15212,022
1	Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный - Ново-Покровский - Прималкинское - Ново-Полтавское	2014 - 2015 годы	51,200	12 716,022	II
2	Ремонт железобетонной трубы диаметром 1,5 м на км 7+100 автодороги Каменномостское - Хабаз	2015 год	0,350	2496,000	III
2016 год
	Ремонт искусственных сооружений		221,150	37 396,795
1	Ремонт путепровода км 21+350 через железную дорогу на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок	2016 год	221,150	37 396,795	IV
2017 год
	Ремонт искусственных сооружений		100,000	17 199,030
1	Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка	2017 год	51,000	4 071,829	IV
2	Ремонт путепровода км 39+00 через железную дорогу на автодороге Нальчик - Майский	2017 год	49,000	13 127,201	IV

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП настоящий Список изложен в новой редакции

См. текст Списка в предыдущей редакции

Титульный список
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования видов работ	Стадия проектирования	Сроки выполнения работ	Стоимость проектных, изыскательских работ и государственной экспертизы	Лимит, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
Всего, 2015 - 2017 годы				110 590,118	99 165,583
Всего, 2015 год, в том числе:				50 166,300	38 741,765
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				49 466,300	38 041,765
1	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)	П+РД	2014 - 2015 годы	24 500,000	17 674,143
2	Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе "Чегем"	П+РД	2014 - 2015 годы	14 300,000	10 347,469
3	Реконструкция автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632	П+РД	2014 - 2015 годы	2 295,787	2 295,787
4	Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю "Джантуган"	П+РД	2015 г.	3 000,000	3 000,000
5	Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан - В. Аргудан	П+РД	2014 - 2015 годы	987,433	987,433
6	Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - Верхние Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики	РД	2015 г.	100,000	100,000
7	Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3	выделение стадий	2015 г.	100,000	100,000
8	Реконструкция подъезда от автомагистрали "Кавказ" к с. Камлюково	П+РД	2014 - 2015 годы	4 183,080	3 536,933
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений				700,000	700,000
9	Ремонт железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м на км 7+100 автодороги Каменномостское - Хабаз	РП	2015 г.	100,000	100,000
10	Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0 - км 15	выделение стадий, перерасчет	2015 г.	100,000	100,000
11	Разработка сметно-финансовых расчетов на восстановление линий электроосвещения и светофорных объектов	СФР	2015 г.	500,000	500,000
Всего, 2016 год, в том числе:				29 953,613	29 953,613
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них			23 859,208	23 859,208
12	Капитальный ремонт подъезда от автодороги Дейское - Н. Курп - граница с РСО - Алания в селениях В. Курп и Н. Курп	П+РД	2016 г.	10 298,205	10 298,205
13	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от поста ГИБДД до границы с РСО - Алания через г. Терек)	П+РД	2016 г.	6 729,520	6 729,520
14	Капитальный ремонт автодороги Майский - Октябрьский	П+РД	2016 г.	1 563,424	1 563,424
15	Капитальный ремонт автодороги Чегем Второй - Чегемцук	П+РД	2016 г.	5 268,059	5 268,059
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений				6 094,405	6 094,405
16	Ремонт автодороги Баксан - Кишпек	ПСД	2016 г.	404,906	404,906
17	Ремонт автодороги Каменномостское - Б. Кураты	ПСД	2016 г.	209,434	209,434
18	Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское	ПСД	2016 г.	893,585	893,585
19	Ремонт автодороги Чегем - Нальчик - Майский	ПСД	2016 г.	963,396	963,396
20	Ремонт автодороги Чегем - Яникой	ПСД	2016 г.	244,340	244,340
21	Ремонт автодороги Объездная автодорога с. Каменка	ПСД	2016 г.	174,528	174,528
22	Ремонт автодороги "Былым - Актопрак"	ПСД	2016 г.	195,472	195,472
23	Ремонт автодороги Нарткала - Озрек - Старый Урух	ПСД	2016 г.	942,453	942,453
24	Ремонт автодороги Объезд Черной Речки	ПСД	2016 г.	286,924	286,924
25	Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский	ПСД	2016 г.	1 549,811	1 549,811
26	Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам	СФР	2016 г.	229,556	229,556
Всего, 2017 год, в том числе:				30 470,205	30 470,205
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				27 839,140	27 839,140
27	Капитальный ремонт автодороги Дейское - Верхний Акбаш - Терекское	П+РД	2017 г.	12 915,241	12 915,241
28	Капитальный ремонт автодороги Объезд с. Нижний Курп	П+РД	2017 г.	815,699	815,699
29	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская км 0 - км 1,2 (по г.о. Прохладный)	П+РД	2017 г.	407,849	407,849
30	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово	П+РД	2017 г.	9 720,418	9 720,418
31	Капитальный ремонт автодороги Баксан - Кишпек	П+РД	2017 г.	1 872,710	1 872,710
32	Капитальный ремонт объездной автодороги в г.п. Тырныауз	П+РД	2017 г.	2 107,223	2 107,223
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений				2 631,065	2 631,065
33	Ремонт автодороги Нижний Курп - граница с РСО - Алания	ПСД	2017 г.	223,396	223,396
34	Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от ул. Лермонтова в г. Тереке до границы с РСО - Алания)	ПСД	2017 г.	1 151,887	1 151,887
35	Ремонт автодороги Пролетарское - Виноградное - Гвардейский	ПСД	2017 г.	1 026,226	1 026,226
36	Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам	СФР	2017 г.	229,556	229,556

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2015 г. N 98-ПП настоящий Перечень изложен в новой редакции

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень
объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2015 г.

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования объектов	Лимит на 2015 год, тыс. рублей
I	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	9 425,346
1	Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (1 пусковой комплекс)	8 837,798
2	Реконструкция автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс)	587,547
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	99 012,858
1	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (1 пусковой комплекс)	39 351,978
	авторский надзор	258,465
2	Капитальный ремонт автодороги подъезд от автодороги Нальчик - Майский к х. Баксанский (км 0+000-км 3+000)	30 482,664
3	Капитальный ремонт трубы на км 63+980 автодороги Чегем Второй - Булунгу	4 749,271
4	Капремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (II пусковой комплекс, 1 стадия)	24 111,706
5	Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс)	58,774
III	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	189 673,420
1	Ремонт автодороги Чегем - психинтернат	8 627,996
2	Ремонт автодороги Кенже - Шалушка	2 398,720
3	Ремонт автодороги Аргудан - Верхний Аргудан	44 570,042
4	Ремонт автодороги Терек - Дейское - Республиканская база отдыха	15 061,004
5	Ремонт автодороги Белая Речка - 4-й поселок	16 120,657
6	Ремонт автодороги Майский - Урожайное - граница с РСО - Алания	43 156,921
7	Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз	5 869,280
8	Ремонт автодороги Нальчик - Нарткала (от конца с. Адиюх до железнодорожного переезда)	43 642,157
9	Ремонт автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья)	10 226,644
IV	Объекты ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	8 721,332
1	Ремонт двух мостов на автодороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменка	7 695,125
2	Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный - Ново-Покровский - Прималкинское - Ново-Полтавское	1 026,207
V	Ремонт подъездных дорог к кладбищам	25 765,786
1	Ремонт подъезда к кладбищу в с. Залукокоаже	4 233,469
2	Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Этоко
3	Подъезд к кладбищу ст. Александровской	6 092,245
4	Подъезд к кладбищу х. Славянский
5	Подъезд от автодороги Прохладный - Лесной - Солдатская к кладбищу ст. Солдатской
6	Подъезд от автодороги Янтарный - Черниговское к кладбищу с. Черниговского
7	Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Ново-Хамидие	2 704,798
8	Ремонт подъезда от автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул. Шекихачевой, нижнее и верхнее кладбища)	4 609,515
9	Ремонт подъезда от автодороги Старый Черек - Черная Речка к кладбищу в г. Нарткале
10	Ремонт подъезда от автомагистрали "Кавказ" к с. Анзорей к кладбищам в с. Анзорей	1 714,203
11	Подъезд от автодороги Аргудан - Верхний Аргудан к кладбищам в с. Аргудан	6 411,555
12	Подъезд к кладбищу в с. Верхняя Балкария (от ул. Таулуева)
13	Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина)
VI	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	32 410,812
VII	Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	14 385,267
	Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	10 778,388
1	Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)	6 825,857
2	Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе "Чегем"	3 952,531
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений	3 606,879
1	Ремонт автодороги Нальчик - лесоохотхозяйство	175,710
2	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к нейтринной обсерватории	547,560
3	Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута	245,323
4	Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0- км 15	412,046
5	Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка, ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 автодороги Нальчик - Майский, ремонт моста через ручей на км 23+485 автодороги Куба-Таба - Верхний Куркужин, ремонт путепровода через автомобильную и железную дороги на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок	2 226,240
VIII	Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	11 869,105
IX	Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы	100,000
X	Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на автодорожном мосту через р. Лескен на участке км 14+800 подъезда от автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен к консервному заводу совхоза "Ерокский" Лескенского муниципального района (4-ЧС)	3 396,022
XI	Выполнение работ по восстановлению моста через Екатериноградский сбросной канал, на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения "Новопавловск - Прохладный - Моздок" Прохладненского муниципального района, подвергшегося разрушению в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера	1 941,164
XII	Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам	2 382,036
XIII	Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам	143,647
XIV	Проведение судебной экспертизы на основании Определения Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики по делу от 6 ноября 2014 г. N А20-/2014	45,000
Всего		399 271,799

Титульный список
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012 - 2014 годы)
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст Списка

Титульный список
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012 - 2014 годы)
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. N 10-ПП)

Утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст Списка