Приложение 2. Реестр неблагонадежных партнеров

Приложение 2

к решению Думы

муниципального образования

город Нижневартовск

от 21 апреля 2004 г. N 358

Реестр неблагонадежных партнеров
(по состоянию на 01.01.2004)

N	Наименование предприятия, местонахождение	Заказчик муниципального контракта	Предмет муниципального контракта	Нарушения по данным Заказчиков	Информация об участии в муниципальных конкурсах
1	ЗАО "Сервис-Эмо" г.Нижневартовск	Управление здравоохранения города	Поставка независимых источников электроснабжения в МУ "ГБ N 1" и "ГБ N3"	Нарушены сроки поставки и монтажа источников электроснабжения	Участвовали в 7 конкурсах, победили в 3 конкурсах, по итогам которых заключено 7 контрактов, из которых 5 контрактов исполнены с нарушениями.
		Управление Образования города	Ремонт и усиление кровель школ N5, N17 и N22.	Нарушение сроков исполнения обязательств, низкая квалификация специалистов.
2	ЗАО "Электробыт" г.Нижневартовск	Управление здравоохранения города	Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания электрохозяйства учреждений здравоохранения города	У предприятия отсутствовал квалифицированный персонал для исполнения муниципального заказа, имели места срывы в круглосуточном обслуживании	Участвовали в 5 конкурсах, победили в 3 конкурсах, по итогам которых заключено 5 контрактов, из которых 2 контракта исполнены с нарушениями.
3	ООО "Элкофин" г.Москва	Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства	Капитальный ремонт ЗАГСа	Нарушены сроки выполнения работ. Документы на расторжение договора направлены в Арбитражный суд ХМАО.	Участвовали и победили в 1 конкурсе, по итогам которого заключен 1 контракт, исполненный с нарушениями.
4	ООО "Юника Н" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N 3"	Ремонт шиферных кровель	Несоблюдение сроков выполнения работ, объемы переданы другому подрядчику	Участвовали в 3 конкурсах, победили в 1 конкурсе, по итогам которого заключен 1 контракт, исполненный с нарушениями.
5	ООО "Корона" Нижневартовский район	Управление образования	Ремонтные работы в МОСШ N22, N13	Работы по договору не выполнены, нарушены сроки.	Участвовали в 7 конкурсах, победили в 2 конкурсах по итогам которых заключено 2 контракта, исполненных с нарушениями.
6	ООО "ИСК" Нижневартовский район	У по ЭЖК и ГХ, МУ ПКС	Ремонт общежитий, строительство жилого дома N15 по ул. Гагарина (без конкурса)	Нарушение сроков выполнения работ	Участвовали в 13 конкурсах, победили в 4 конкурсах, по итогам которых заключено 5 контрактов, из которых 3 исполнены с нарушениями сроков.
7	ООО "Кенитекс-строй" г. Нижневартовск	МУ "Дворец искусств"	Ремонт помещений (1,2 этажа, буфета)	Нарушение сроков и низкое качество выполнения работ	Участвовали в 3 конкурсах, победили в 1 конкурсе по итогам которого заключен 1 контракт, исполненный с нарушениями.
8	ООО "ЮИС" г. Тюмень	Управление культуры	Поставка мобильной сцены и пластиковых полов	Поставлено некачественное оборудование, нарушены сроки поставки	Участвовал и победил в 2-х конкурсах.
9	ООО "Запсибстройинвест" г. Нижневартовск	У по ЭЖК и ГХ	Ремонт фасадов и устройство ограждений	Нарушены сроки выполнения работ, некачественное выполнение.	Участвовали в 3 конкурсах, победили в 1.
10	ЗАО "Энергостроймонтаж" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N 2"	Устройство пешеходных дорожек	Низкое качество работ, нарушение сроков	Участвовали в 2-х конкурсах, победили в 1 конкурсе, по итогам которого заключен 1 контракт, исполненный с нарушениями.
11	Предприниматель Коновалов Н.П. г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N 3"	Ремонт шиферных кровель	Несоблюдение сроков выполнения работ, некачественная организация труда	Участвовал в 9 конкурсах, победил в 3 конкурсах, по итогам которых заключено 4 контракта, из которых 2 контракта - исполнены с нарушениями.
12	ООО "А-строй" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N1"	Облицовка фасада жилого дома кирпичом	Несоблюдение сроков выполнения работ, отсутствие навыков работ	Участвовали в 7 конкурсах, победил в 1-м, контракт исполнен с нарушениями
13	Предприниматель Я.И. Гавриш г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N1"	Облицовка фасада жилого дома	Несоблюдение сроков выполнения работ, нанесение материального ущерба жильцам	Участвовал в 7 конкурсах, победил в 1-м, контракт исполнен с нарушениями
14	ООО "Домремсервис" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N1"	Поставка материалов для ремонта санитарно-технического оборудования	Срыв сроков поставки материалов, изменение номенклатуры поставляемых материалов	Участвовали в 7-ми конкурсах, победили в 5-ти конкурсах
15	ЗАО "Арт-Дизайн" г. Нижневартовск	У по ЭЖК и ГХ	Создание снежного городка	Некачественное выполнение работ	Участвовали в 5 конкурсах, победили в 2-х ,от 1-го контракта отказались, 1 контракт исполнен с нарушениями