Приложение 2. Реестр неблагонадежных партнеров (по состоянию на 01.02.2005)

Приложение 2

к решению

Думы муниципального образования

город Нижневартовск

от 24 марта 2005 г. N 464

Реестр неблагонадежных партнеров
(по состоянию на 01.02.2005)

N	Наименование предприятия, местонахождение	Заказчик муниципального контракта	Предмет муниципального контракта	Нарушения по данным Заказчиков
1	ЗАО "Сервис-Эмо" г. Нижневартовск	Управление здравоохранения города	Поставка независимых источников электроснабжения в МУ "ГБ N 1" и "ГБ N3"	Нарушены сроки поставки и монтажа источников электроснабжения
		Управление Образования города	Ремонт и усиление кровель школ N5, N17 и N22.	Нарушение сроков исполнения обязательств, низкая квалификация специалистов.
2	ЗАО "Электробыт" г. Нижневартовск	Управление здравоохранения города	Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания электрохозяйства учреждений здравоохранения города	У предприятия отсутствовал квалифицированный персонал для исполнения муниципального заказа, имели места срывы в круглосуточном обслуживании
3	ООО "Элкофин" г. Москва	Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства	Капитальный ремонт ЗАГСа	Нарушены сроки выполнения работ. Документы на расторжение договора направлены в Арбитражный суд ХМАО.
4	ООО "Юника Н" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N 3"	Ремонт шиферных кровель	Несоблюдение сроков выполнения работ, объемы переданы другому подрядчику
5	ООО "Корона" Нижневартовский район	Управление образования	Ремонтные работы в МОСШ N22, N13	Работы по договору не выполнены, нарушены сроки.
6	ООО "ИСК" Нижневартовский район	У по ЭЖК и ГХ, МУ ПКС	Ремонт общежитий, строительство жилого дома N15 по ул. Гагарина (без конкурса)	Нарушение сроков выполнения работ
7	ООО "Кенитекс-строй" г. Нижневартовск	МУ "Дворец искусств"	Ремонт помещений (1,2 этажа, буфета)	Нарушение сроков и низкое качество выполнения работ
8	ООО "ЮИС" г. Тюмень	Управление культуры	Поставка мобильной сцены и пластиковых полов	Поставлено некачественное оборудование, нарушены сроки поставки
9	ООО "Запсибстройинвест" г. Нижневартовск	У по ЭЖК и ГХ	Ремонт фасадов и устройство ограждений	Нарушены сроки выполнения работ, некачественное выполнение.
10	ЗАО "Энергостроймонтаж" г. Нижневартовск	МУП "ПРЭТ N 2"	Устройство пешеходных дорожек	Низкое к