Приложение 2. Контракт на получение субсидии по частичному возмещению расходов на содержание переправы через реку Конда в апреле 2009 года

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к конкурсной документации

Контракт на получение субсидии по частичному возмещению расходов на содержание переправы через реку Конда в апреле 2009 года

город Урай                                                  "___"__________2009 г.

Муниципальное образование городской округ город Урай, от имени которого действует администрация города Урай, далее по тексту именуемая Заказчик, в лице главы города Урай Павла Ивановича Кукушкина, действующего на основании устава города

Урай, с одной стороны, и _______________________________, далее по тексту именуемое Исполнитель, в лице______________________________, действующей на основании_____________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе от_______________ N_____заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, выполнить работы по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда в апреле 2009 года, а Заказчик предоставлять субсидии в порядке и на условиях предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Сроки выполнения работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда: апрель 2009 года.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет_________________рублей.

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. включает в себя затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. Предоставление субсидии на содержание переправы через реку Конда будет осуществляться в безналичной форме не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца на основании предоставленного исполнителем в комитет по финансам администрации города Урай отчета установленной формы и актом выполненных работ, согласованным с отделом транспорта, связи и дорог администрации города Урай. Отчеты и акты выполненных работ предоставляются до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Контракта.

3. Срок Контракта

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами контракта и действует до 30 апреля 2009 года, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.

4. Условия о порядке осуществления сдачи - приемки выполненных работ

4.1. Выполненные обязательства по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда в апреле 2009 года принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки результата выполненных работ по окончанию выполнения данных работ:

- результат выполнения работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда в апреле 2009 года - в срок не позднее 02.05.2009.

*В случае переноса Правительством Российской Федерации выходных дней в 2009 году, результат выполнения обязательств по содержанию и эксплуатации грузовой переправы должен быть принят не позднее следующего рабочего дня.

4.2. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки результата выполненных работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда, Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки и возвратить экземпляр акта Заказчику.

В случае получения мотивированного отказа Заказчика от принятия результата выполненных работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда и соответственно подписания соответствующего акта сдачи-приемки, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный в рекламации, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента ее вручения Исполнителю.

4.3. Подписанные между Заказчиком и Исполнителем акты сдачи-приемки результата выполненных работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда являются подтверждением факта отсутствия каких-либо претензий у Сторон по взаимному исполнению ими своих обязательств в рамках настоящего Контракта.

5. Требования, предъявляемые к содержанию и эксплуатации переправы в апреле 2009 года

5.1. Грузовая переправа в апреле 2009 года.

5.2. В случае непредвиденных метеорологических погодных условий период эксплуатации переправы увеличивается пропорционально количеству дней, когда эксплуатация была невозможна.

5.3. В течение всего периода эксплуатации зимней переправы круглосуточно обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта через переправу в пределах допустимых норм.

5.4. Первоочередной проезд через переправу предоставляется пассажирскому автотранспорту, транспорту, следующему для ликвидации аварий и аварийных происшествий, включая транспорт МВД, госбезопасности, пожарной охраны, скорой помощи и т.д.

5.5. Содержать подъездные пути к переправе и проезжую часть наплавного моста в состоянии, позволяющем безопасную эксплуатацию.

5.6. Территория переправы должна быть обеспечена достаточным освещением в темное время суток.

5.7. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в районе переправы обеспечить оказание владельцам транспортных средств посильную помощь.

5.8. В экстренных случаях разрешать владельцам транспортных средств и их пассажирам пользоваться имеющейся в наличии на переправе радиосвязью.

5.9. Взимать плату за проезд через переправу, согласно утвержденным Заказчиком тарифам (приложение 1 к настоящему контракту).

5.10. При весе транспортного средства менее тонны оплата за проезд через переправу взимается как за полную тонну.

5.11. Для членов садово-огороднических товариществ, находящихся на левом берегу реки Конда, а также владельцев родовых угодий плата за проезд через переправу транспортными средствами весом до 3,5 тонн составляет 50 (пятьдесят) рублей в одну сторону.

5.12. По требованию Заказчика предъявлять документацию, связанную с эксплуатацией грузовой переправы, ежемесячно предоставлять отчет о фактических затратах и получении средств от физических и юридических лиц.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения работ по содержанию и эксплуатации грузовой переправы через реку Конда, в соответствии с требованиями, установленным разделом 5 настоящего Контракта.

6.1.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Исполнителем своих обязательств и предоставления отчетных документов и материалов.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках качества выполняемых работ, наличия жалоб, поступивших от физических и юридических лиц, касающихся эксплуатации и содержания переправ.

6.2.2. Обеспечивать своевременную оплату работ Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта,

6.2.3. Обеспечивать своевременную приемку результата выполненных работ по строительству, содержанию и эксплуатации переправы в сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Контракта.

7. Права и обязанности Исполнителя

7.1. Исполнитель вправе:

7.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ по содержанию и эксплуатации переправы на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.

7.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с представленными отчетами и документами, подтверждающим затраты и доходы.

7.2. Исполнитель обязан:

7.2.1. Осуществлять выполнение работ по содержанию и эксплуатации переправы в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5 настоящего контракта и по окончанию срока выполнения работ представить Заказчику отчетные документы и материалы.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков и порядка оплаты возмещения затрат Исполнителя, указанных в разделе 2 настоящего Контракта, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России от цены Контракта за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения требований по содержанию и эксплуатации переправы, определенных в разделе 5 настоящего контракта, Заказчик вправе применить к Исполнителю штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения требований указанных в рекламации, поданной Исполнителю.

8.3. Исполнитель несет ответственность за безопасность движения при проезде на переправе.

8.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность и повреждение по своей вине транспорта, проезжающего через грузовую переправу, а также за простой на переправе более трех часов по своей вине.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие

непреодолимой силы.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.

10. Прочие условия

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение 1.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Муниципальный заказчик Муниципальное образование городской округ город Урай, от имени которого действует администрация города Урай Глава города Урай _________________П.И.Кукушкин МП

Исполнитель ______________________ МП