Приложение 6. Типовой проект контракта (на выполнение работ)

Приложение 6

Утверждаю Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея

М.А. Тлехас

"

"

2015 г.

Типовой проект контракта (на выполнение работ)

Государственный контракт N

г. Майкоп

"

"

201

г.

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Министра Тлехаса Махмуда Азметовича, действующего на

основании Положения, с одной стороны и

,

в лице

, действующего на основании

, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проведения электронного аукциона (открытого конкурса, запроса котировок), на основании протокола заседания Единой комиссии уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея (или Котировочной Комиссии Министерства

экономического развития и торговли Республики Адыгея) N

от "

"

2015 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по

в соответствии со

Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям и правилам настоящего контракта и требованиями законодательства Российской Федерации. 1.2. Выполненные работы должны быть надлежащего качества, соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение N 1) и Описании объекта закупки - Технической части документации об аукционе (конкурсной документации, извещении о проведении запроса котировок). Выполненные работы подтверждаются актами выполненных

работ с приложением

в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1).

1.3. Место выполнения работ:

.

1.4. Источник финансирования по настоящему Контракту -

.

2. Цена контракта

2.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту составляет

(

)

, в том числе НДС. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость Работ по настоящему Контракту определяется на основании Спецификации работ (Приложение N 1 к настоящему Контракту). 2.3. Цена Контракта является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ и действия контракта

3.1. Сроком выполнения Работ является период, начиная с даты его подписания до полного

исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее

201

года.

3.2. Условие по срокам выполнения Работ является существенным условием контракта.

4. Порядок выполнения работ и расчет

4.1. Работы по

выполняются в соответствии со Спецификацией

(приложение N 1 к Контракту) и Описанием объекта закупки - Технической частью документации об аукционе (конкурсной документации, извещении о проведении запроса котировок). 4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ с указанием

в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение

N 1), подписанный Исполнителем.

4.3. Оплата осуществляется

по факту выполненных работ. Заказчик, в

течение

(

)

рабочих дней с момента предъявления Исполнителем

счета на оплату, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства за фактически выполненные работы. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Порядок сдачи - приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ производится по акту выполненных работ, который должен быть подписан представителями заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. 5.2. При сдаче выполненных работ, Исполнитель своевременно предоставляет Заказчику надлежаще оформленные Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру. Качество выполненных работ подтверждается подписями и печатями Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителем и Заказчиком.

5.3. В течение

(

) рабочих дней со дня получения от

Исполнителя Акта выполненных работ, указанного в пункте 5.1. настоящего Контракта, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ либо, в случае несоответствия количества, объема или качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.4. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить

недостатки в течение

(

) рабочих дней со дня получения

данного отказа. 5.5. Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту Заказчиком (без претензий). 5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в Работах недостатков и сроком их устранения, которые Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. После устранения недостатков Исполнитель вновь предъявляет работы к приемке в порядке, установленном настоящим разделом Контракта. 5.7. В случае отказа Исполнителя от устранения недостатков Заказчик, согласно требованиям действующего законодательства, обращается в суд для расторжения контракта в одностороннем порядке.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязан: 6.1.1. Выполнит работы по настоящему Контракту в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта. 6.1.2. Безвозмездно устранять недостатки, допущенные в процессе выполнения работ в порядке и сроки, установленные в соответствии с разделом 3. настоящего Контракта. 6.1.3. Приостановить выполнения работ по письменному заявлению Заказчика. 6.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 6.1.5. Приостановить выполнения работ по настоящему государственному Контракту в случае, если выяснится, что дальнейшее выполнение работ, соответствующих требованиями Контракта невозможно, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в однодневный срок уведомить Заказчика о приостановлении выполнения данных работ. 6.2. Исполнитель вправе: 6.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы и подписания документов в установленные сроки. 6.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта. 6.2.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 6.3. Заказчик обязан: 6.3.1. Оплачивать Работы в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом. 6.3.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для выполнения работ информацию и документацию. 6.3.4. Принять выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. 6.3.5. Уведомлять Исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий при выполнении работ. 6.3.6. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем настоящего Контракта в соответствии с законодательством РФ. 6.3.7. Провести экспертизу для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта (экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Законом о контрактной системе). 6.3.8. Вернуть Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется

Исполнителем) в течение

(

) банковских дней после

исполнения всеми сторонами обязательств по Контракту.

6.3.9. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта. 6.4. Заказчик вправе: 6.4.1. Требовать передачи Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта в установленный срок. 6.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с

выполнением работ, не позднее

(

) рабочих дней с

даты предъявления соответствующего требования. 6.4.3. Изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ по согласованию с Исполнителем. При оказании дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную стоимость Работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов стоимости Работ. 6.4.4. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию. 6.4.5. Не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем.

7. Гарантии

7.1. Выполненные работы должны быть надлежащего качества, соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение N 1) и Описании объекта закупки - Технической части документации об аукционе (конкурсной документации, извещении о

проведении запроса котировок). выполненные работы подтверждаются актами выполненных

работ с приложением

в соответствии с Спецификацией

(Приложение N 1).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (статьи 34 Закона о контрактной системе и Постановлениями Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 и от 05.03.2015 N 196). 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 8.3. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в размере 2,5% от цены контракта, что

составляет

рублей и является фиксированной суммой.

8.5. При просрочке оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере, предусмотренном Контрактом. 8.6. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа установлен настоящим Контрактом в виде фиксированной

суммы в размере 10% цены контракта и составляет

рублей.

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле:

,

где

- цена контракта;

- стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

- размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента ;

- количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где

- количество дней просрочки;

- срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту. 8.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.11. Заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств. 8.12. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) допускается по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 8.13. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем порядке: а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года. 8.14. Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 8.15. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6.14 настоящего Контракта распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 9.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением контракта. 9.3. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд. 9.4. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и

предоставления ответа на нее составляет

календарных дней с даты получения

претензии.

10. Изменение, дополнение и досрочное расторжение контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях: - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе); - если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе); - при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. Сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта. Пункт 10.1 для запроса котировок не применим. 10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон и по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик (исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика (исполнителя). 10.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Исполнителем расходам. 10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 10.7 Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с п. 9.2. настоящего Контракта. 10.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.9. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 10.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 10.13. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 10.14. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству выполненных работ. 10.15. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 10.17. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.18. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 10.19. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

11. Обеспечение исполнения Контракта (для запроса котировок вправе не применяться)

11.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 2 настоящего Контракта.

11.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет

% от начальной

(максимальной) цены или

рублей. Заказчик обязан вернуть Исполнителю

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая

форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем) в течение

банковских дней после исполнения всеми сторонами обязательств по Контракту. 11.3. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 1,5 раза выше суммы, указанной в п. 11.2, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 12.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1. настоящего Контракта, и их последствия продолжают действовать более 1 месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или принятия иных решений. 12.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

13. Заключительные положения

13.2. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта. 13.3. Настоящий Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов. 14.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам. 13.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 13.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 13.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Исполнителем расходам. 14.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, а также в случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков и включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 13.11. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контакту. 13.12. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Контракта полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 14.2. Вся переписка по предмету Контракта, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Контракта. 14.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

15. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Поставщик:

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 199 ИНН 0105019827 КПП 010501001 ОГРН 1020100700707 БИК 047908001 л/с 03762000910 Р/с 40201810600000000002 УФК по РА ГРКЦ НБ РА Банка России г. Майкоп

Заказчик

Исполнитель

М.А. Тлехас

М.П.

М.П.

Приложение N 1

к контракту N от "

"

201

года

Спецификация

на выполнение работ по

N п/п

Наименование работ, описание работ и их качественных характеристик

1

2

3

4

От Заказчика

От Исполнителя

М.П.

М.П.