Приложение N 3. Приглашение к участию в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение комплекса ремонтных работ в средней школе п.г.т. Палана

Приложение N 3

к постановлению Губернатора

округа от 14 марта 2003 г. N 54

Приглашение
к участию в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение
комплекса ремонтных работ в средней школе п.г.т. Палана

____________________________________________________________________________

Администрация Корякского  автономного  округа  приглашает  к   участию в

открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение комплекса ремонтных

работ в средней школе п.г.т. Палана.

______________________________________________________________________________

1. Информация о государственном заказчике

1.1.Полное наименование:

Администрация Корякского автономного округа.

1.2.Почтовый адрес (для приема заявок):

688000, Россия, п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22

1.3.Ответственный исполнитель:

Управление капитального строительства и жилищных субсидий

1.4. Телефон/факс; (415-43) 32-398

1.5. Телефакс: (415-43) 31-370

1.6. Электронная почта: akar@mail.kamchatka.ru

2. Информация о предмете (объекте) конкурса:

2.1 .Предмет конкурса: выполнение комплекса ремонтных работ в средней школе п.г.т.Палана.

2.2. Ремонт кровли (для средней школы)

2.2.1. Ремонт компьютерного класса

2.2.2. Ремонт пищеблока, S пищеблока - 241,6 м2

2.2.3. Частичная замена водопроводных и канализационных коммуникации.

2.2.4. Габариты здания (в прямоугольном плане с размерами в осях):

кровля - 2850 м2

компьютерный класс - 85,9 м2

S пищеблока - 241,6 м2

2.3. Источник финансирования: бюджет Корякского автономного округа

2.4. Местонахождение объекта: пгт. Палана, Тигильский район Корякского автономного округа

2.5. Сроки выполнения работ: 2003 год

3. Информация о конкурсе

3.1. Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется заинтересованным организациям бесплатно после подачи письменной заявки в произвольной форме по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22, Администрация Корякского АО, Управление капитального строительстваи жилищных субсидий.

3.2. Дата и время окончания приема заявок: 29 апреля 2003 г. г. в 10-00 местного времени

3.3. Место проведения конкурса: пгт Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22

3.4. Дата и время проведения конкурса: 29 апреля 2003 г. в 16-00 местного времени

3.5. Требования к претендентам: к участию в конкурсе приглашаются юридические лица, имеющие лицензию на выполнение вышеуказанных работ.

3.6. Оценка конкурсных заявок - по следующим критериям:

- минимальная стоимость работ,

- сроки и качество выполнения работ,

- опыт работы и квалификация,

- техническая оснащенность.

- наличие лицензий на виды деятельности, соответствующие предмету конкурса.

                                                            Форма 1 

         Штамп

организации-Претендента                       Наименование и адрес Заказчика

                                                   (организатора конкурса)

К заявке на участие в конкурсе

Предмет конкурса: Выполнение комплекса ремонтных работ  в  средней  школе

п.г.т.Палана

Дата и время окончания приема Заявок: 10-00 местного  времени  29  апреля

2003 года.

Направляю Вам Заявку на участие в открытом конкурсе.

Документы конкурсной Заявки на основании предоставленных мною  полномочий

подписаны

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество)

Приложение:

____________________________________________________________________________

Документация Заявки в составе:

1. Конкурсное предложение___________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________

" ______" ______2003.

Руководитель предприятия

________________________

(фамилия, имя, отчество)

         МП

                                                                 Форма 2 

                          Конкурсная заявка

                       (конкурсное предложение)

Наименование организации-Участника конкурса:

___________________________________________________

Предмет конкурса:  Выполнение комплекса ремонтных работ п.г.т. Палана в

средней школе.

Предлагаемые условия, не противоречащие условиям Государственного

контракта:

        Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования

1.1. Общая стоимость работ в ценах 2003 года (/ 1991 года):

___________________________ млн.руб.

1.2. Условия изменения стоимости работ:

_________________________________________________________________________

1.3. Условия финансирования:

_________________________________________________________________________

1.4.  Предлагаемый способ учета инфляции:

_________________________________________________________________________

          Раздел 2. Обеспечение качества строительных работ

2.1. Мероприятия по обеспечению качества:

_________________________________________________________________________

2.2. Организация операционного контроля качества работ:

_________________________________________________________________________

2.3. Характеристика лаборатории контроля качества

_________________________________________________________________________

              Раздел 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: начало работ - _______________;

окончание работ - _________________.

3.2. Продолжительность выполнения работ:

_________________________________________________.

3.3. График производства работ - приложение N

____________________________________________.

Раздел 4. Выполнение особых условий Заказчика к производству работ

4.1. С выполнением особых условий (требованием)  Заказчика  к

производству работ согласен при условии:

_________________________________________________________________________

               (излагаются встречные условия)

            Раздел 5. Гарантийные обязательства

Согласен  на  следующие  штрафные  санкции,   налагаемые при

нарушении принятых на себя обязательств:

5.1. к Подрядчику - _____________________________________________________

5.2. к Заказчику - ______________________________________________________

5.3. Принимает на себя следующие обязательства:

_________________________________________________________________________

              Раздел 6. Сведения о предприятии

6.1. Общие сведения о предприятии:

- полное наименование: __________________________________________________

- адрес: ________________________________________________________________

Приложения:

1. Пояснительная записка (по форме 3 ).

2. Расчет стоимости работ по Государственному контракту.

3. Сведения о правомочности и квалификации Участника.

4. Другие сведения, представляемые по усмотрению Участника конкурса.

Приложение

к конкурсной заявке

                                                         Форма 3 

                     Пояснительная записка

Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие  в  конкурсе,  должно

заполнить Форму с содержанием разделов по предлагаемым Формам:

                                                         Форма 3.1

Структура и организация

1	Название организации
2	Прежнее название организации
3	Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, МП.)
4	Дата, место, орган регистрации
5	Почтовый адрес
6	Юридический адрес
7	Банковские реквизиты
8	Руководитель: должность, ФИО
9	Телефон, факс, E-mail	Дочерние организации
10	Головная организация
11	Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается)

Приложения:

1. Копии регистрационных документов.

2. Копии уставных документов.

3. Копии лицензий.

4. Сведения о финансовой деятельности, балансовые отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал.

5. Справка налоговой инспекции.

Руководитель организации

          М.П.

                                                               Форма 3.2

Справочная информация

Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:

Справки по общим вопросам управления
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по кадровым вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по техническим вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по финансовым вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Руководитель организации

        М.П.

                                                                Форма 3.3

Репутация
(участие в судебных разбирательствах)

Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.

Год	Решение в пользу или против претендента	Наименование клиента, основание для тяжбы	Предмет спора	Оспариваемая сумма

Руководитель организации

       М.П.

                                                               Форма 3.4 

Надежность: Финансовая деятельность

Финансовые сведения (тыс.руб.)	По факту за последние 5 лет 1997 1998 1999 2000 2001					Прогноз 2002 2003
1. Сумма баланса
2. Оборотные средства
3. Суммарные пассивы
4. Текущие пассивы
5. Прибыль до уплаты налогов.
6. Прибыль после уплаты налогов.

Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.

Руководитель организации

     М.П.

                                                              Форма 3.5

Ресурсы: Квалификационный состав
(руководители организации, участков, специалисты)

N п/п	Фамилия имя, отчество	Занимаемая Должность	Образова- ние и специаль- ность	Стаж работы (общий )	Стаж работы по профилю заним. должн.	Год последней переподго- товки

Руководитель организации

     М.П.

                                                               Форма 3.6

Ресурсы: Техническая оснащенность

N п/ п	Наименова- ние техники, которая будет исполь-зо- вана при реализации проекта	Данные о технич. оборудовании				Балансо- вая стои- мость техники (тыс.руб .)	Сумма амморти- за- ции с начала эксплуа- тации (тыс.руб .)	Нынешнее техниче- ское состоя- ние
		мар- ка, мо- дель	год выпус- ка	год последн . капре- монта	изго- тов. стра- на

                                                              форма 3.7

Опыт: Выполненные работы

Год	Общий объем выполненных работ (млн. руб)
	в базисных ценах	в ценах соответствующего года
1998
1999
2000
2001
2002

N п/п	Наименова- ние объекта	Заказчик	Проектиров- щик	Виды выполняе- мых работ	Дата начала и оконча- ния работ	Стои- мость работ (млн.ру б.)

Руководитель организации

       М.П.

                                                            Форма 3.8 

Субподрядчики

(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации (фирмы):

_____________________________________________________________

	Головная фирма	Филиалы и дочерние предприятия
Адрес
Телефон
Телефакс
Ответственное лицо
Форма собственности
Уставной капитал
Сфера деятельности
Руководитель: Дата Печать/подпись:

Виды работ, предлагаемые к передаче данному субподрядчику по данному контракту	Предлагаемые объемы работ
	В физических единицах	В % к общему объему этих работ по контракту

Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса строительных работ. класса.

Руководитель организации - Претендента

       М.П.

Инструкция
для участников конкурса

ГАРАНТ:

1. Общие сведения

2. Подача и оценка конкурсных заявок

3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов

4. Победитель конкурса

5. Право на обжалование

Информационные карты конкурсной заявки

1. Общие сведения

1.1. Заказчик - Администрация Корякского автономного округа - проводит открытый конкурс на размещение заказа (далее Конкурс) на выполнение ремонтных работ в средней школе пгт. Палана.

1.2. Местонахождение объекта: пгт. Палана, Тигильский район, Корякского автономного округа.

1.3. Сроки выполнения работ: 2003 г.

1.4. Источник финансирования: бюджет Корякского автономного округа.

2. Подача и оценка конкурсных заявок

2.1. Претендент не позднее 10-00 местного времени 29 апреля 2003 года подает конкурсную заявку по форме N 1 с соответствующей информацией для оценки его квалификации. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием.

2.2. Конкурсные заявки должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказной почтой по адресу: 688000 пгт Палана Камчатской области, Тигильский район, ул. Поротова 22, Администрация Корякского автономного округа. На конверте должно быть указано: "Конкурсная заявка на выполнение ремонтных работ в средней школе пгт.Палана, имя и почтовый адрес претендента.

2.3. Время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 29 апреля 2003 года по вышеуказанному адресу.

2.4. Срок действия конкурсной заявки: 90 дней.

2.5. В конкурсе могут принять участие как отечественные, так и иностранные исполнители. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.

2.6. Неполное или несвоевременное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право заказчику на отклонение конкурсной заявки, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить претенденту о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

2.7. При предоставлении конкурсных заявок к претендентам может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным категориям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка может быть отклонена, если в момент ее рассмотрения оказывается, что квалификация претендента уже не соответствует установленным требованиям.

2.8. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (телекс, факс) по указанному выше адресу. Заказчик письменно ответит на любой вопрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, который получит не позднее 7 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.

2.9. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.

2.10. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления претендентам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Для этого заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Все претенденты, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

2.11. Претендент заполняет форму конкурсной заявки, включенную в конкурсную документацию, и представляет сметную стоимость работ по ремонту средней школы пгт. Палана. Расчет сметной стоимости должен производиться в текущих ценах и ценах 1991 года.

2.12. Критерии оценки конкурсной заявки:

минимальная стоимость ремонтных работ;

сроки и качество выполнения работ;

опыт работы и квалификация;

техническая оснащенность.

3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов

3.1. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.

Документальное подтверждение квалификации претендента и его способности выполнить контракт должно удовлетворить заказчика в том, что претендент обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта.

При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которая по результатам оценки заняла следующее место, и к определению возможностей претендента выполнить контракт.

Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности претендента, связанные с выполнением контракта.

3.2. Квалификационные требования:

3.2.1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса.

3.2.2. Опыт деятельности в данной области - не менее трех лет.

3.2.3. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.

3.2.4. Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в Российской Федерации.

3.2.5. Претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.

4. Победитель конкурса

4.1. Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наилучшие условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.

4.2. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему участнику (заказным письмом, телеграммой, факсом) о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс, а также проигравшим участникам конкурса - об отклонении их предложений.

4.3. Одновременно с уведомлением победившего участника о признании его конкурсной заявки, выигравшей конкурс, заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами.

В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей конкурс, победивший участник должен подписать контракт, поставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.

Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в конкурсной документации.

5. Право на обжалование

5.1. Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение Заказчика в связи с процедурами проведения конкурса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" N 305 от 08.04.97 г., Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд" N 97-ФЗ от 06.05.99 г. и действующим законодательством Российской Федерации.

Информационные карты конкурсной заявки

Нижеследующие конкретные данные по объекту строительства являются дополнением к условиям Инструкции для участников конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки последние имеют преобладающую силу.

Ссылки на пункты Инстру- кции	Общие сведения
1	Наименование Заказчика: Администрация Корякского автономного округа
1	Предмет конкурса (объект): выполнение ремонтных работ в средней школе п.г.т. Палана.
1	Источник финансирования: бюджет Корякского автономного округа.
2	Адрес Заказчика: 688000. пгт Палана Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Телефон: (415-43) 31380. Телефакс: (415-43) 31370.
2	Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 10-00 местного времени 29 апреля 2003 г.
2	Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 29 апреля 2003 года по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Претенденты могут присутствовать при вскрытии конвертов.
2	Количество копий конкурсной заявки: 1 - оригинал, 1 - копия.
2	Язык конкурсной заявки: русский
2	Предварительная встреча: до проведения конкурса проводиться не будет.
2	Альтернативные предложения: не допускаются.
2	Критерии оценки конкурсной заявки: 1) надежность заявки (финансовая деятельность); 2) цена конкурсной заявки; 3) обеспечение и гарантия качества работ; 4) соблюдение условий заказчика; 5) соблюдение сроков выполнения работ; 6) обобщенная экспертная оценка заявки.
3	Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.
3	Срок действия конкурсной заявки: 90 дней
3	Стартовая (расчетная) цена в ценах 1991 года: 130,718 тыс. руб.
3	Квалификационные требования: 1) наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса; 2) опыт деятельности в данной отрасли - не менее 3-х лет; 3) наличие подготовленного квалифицированного персонала; 4) наличие производственных мощностей и оборудования для работ и услуг, выставляемых на конкурс; 5) выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в РФ; 6) претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.
3	Информация, требуемая для представления претендентам по следующим формам: 1) сопроводительное письмо к Заявке на участие в конкурсе (форма 1); 2) конкурсное предложение (форма 2); 3) пояснительная записка (форма 3); 4) график производства работ с разбивкой по годам строительства, разработанный участником для реализации Государственного контракта; 5) расчет стоимости работ по Государственному контракту; 6) сведения о правомочности и квалификации; 7) дополнительные сведения, представляемые по усмотрению участника конкурса.
4	Срок подписания контракта: в течение 20 дней.
4	Окончательная оплата контракта заказчиком: в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.