Приложение 3. Комплект конкурсной документации

Приложение 3

к постановлению Губернатора

Корякского автономного округа

от 28 июля 2005 г. N 295

Комплект конкурсной документации

1. Приглашение к участию в открытом конкурсе

2. Перечень требуемых документов конкурсной заявки (приложения по формам 1, 2, 3)

3. Инструкция для участников конкурса

4. Информационные карты конкурсной заявки

Приглашение
к участию в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа

Администрация Корякского автономного округа приглашает к участию в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа

1. Информация о государственном заказчике

1.1. Полное наименование:

Администрация Корякского автономного округа.

1.2. Почтовый адрес (для приема заявок):

688000, Россия, п.г.т. Палана, Камчатской области, ул.Поротова 22

1.3. Ответственный исполнитель:

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства

1.4.Телефон/факс: (415-43) 32-398

1.5.Телефакс: (415-43) 31-370

1.6. Электронная почта: akar@mail.kamchatka.ru

2. Информация о предмете (объекте) конкурса:

2.1. Предмет конкурса: выполнение комплекса работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа.

2.2. Установленная электрическая мощность - 4 мВт.

2.2.1 Напряжение 6,3 кВ.

2.2.2 Установленная тепловая мощность 20 Гкал в час.

2.3. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа

2.4. Местонахождение объекта: с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа, Корякский автономный округ.

2.5. Сроки выполнения работ: 2005 год.

3. Информация о конкурсе

3.1. Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется заинтересованным организациям бесплатно после подачи письменной заявки в произвольной форме по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, ул.Поротова 22, Администрация Корякского автономного округа, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Дата и время окончания приема заявок: 16 сентября 2005 г. в 10-00 местного времени

3.3. Место проведения конкурса: пгт Палана, Камчатской области, ул.Поротова 22

3.4. Дата и время проведения конкурса: 16 сентября 2005 г. в 16-00 местного времени

3.5. Требования к претендентам: к участию в конкурсе приглашаются юридические лица, имеющие лицензию на выполнение вышеуказанных работ.

3.6. Оценка конкурсных заявок - по следующим критериям:

- минимальная стоимость работ,

- сроки и качество выполнения работ,

- опыт работы и квалификация,

- техническая оснащенность;

- отсутствие задолженности по налоговым платежам;

- наличие лицензий на виды деятельности, соответствующие предмету конкурса.

Форма 1

Штамп

организации-Претендента

Наименование и адрес Заказчика

(организатора конкурса)

                                К Заявке                                 

                          на участие в конкурсе                          

         Предмет конкурса:  Разработка  технико-экономического

обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль  Тигильского района

Корякского автономного округа

        Дата и время окончания приема Заявок: 10-00 местного времени 16

сентября 2005 года.

     Направляю Вам Заявку на участие в открытом конкурсе.

      Документы конкурсной Заявки на основании предоставленных мною

полномочий подписаны ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение: _____________________________________________________________

   Документация Заявки в составе:

1. Конкурсное предложение _______________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

"____" ________________ 2002 г.                  Руководитель предприятия

                                                 ________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)

                                                             М.П.

Форма 2

                            Конкурсная заявка      

                         (конкурсное предложение)    

Наименование организации-Участника конкурса: ____________________________

Предмет   конкурса:    Разработка   технико-экономического   обоснования

строительства   мини-ТЭЦ  в  с.  Тигиль  Тигильского  района  Корякского

автономного округа.

  Предлагаемые Условия, не противоречащие условиям Государственного

контракта:

              Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования   

1.1. Общая стоимость работ в ценах 2005 года (/ 1991 года): ____ млн.руб.

1.2. Условия изменения стоимости работ: _________________________________

_________________________________________________________________________

1.3. Условия финансирования: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

1.4. Организация сбора исходных данных: _________________________________

_________________________________________________________________________

              Раздел 2. Обеспечение качества проектных работ

2.1. Мероприятия по обеспечению качества: _______________________________

_________________________________________________________________________

2.2. Организация операционного контроля качества работ: _________________

_________________________________________________________________________

              Раздел 3. Сроки выполнения работ 

3.1. Срок выполнения работ: начало работ - _____________________________;

окончание работ - ______________________________________________________.

3.2. Продолжительность выполнения работ: _______________________________.

3.3. График производства работ - приложение N __________________________.

Раздел 4. Выполнение  особых  условий  Заказчика  к  производству  работ

4.1. С выполнением особых условий (требованием) Заказчика к  производству

работ согласен при условии: _____________________________________________

                                   (излагаются встречные условия)

              Раздел 5. Гарантийные обязательства         

Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при нарушении принятых

на себя обязательств:

5.1. к Подрядчику - _____________________________________________________

5.2. к Заказчику  - _____________________________________________________

5.3. Принимает на себя следующие обязательства: _________________________

_________________________________________________________________________

              Раздел 6. Сведения о предприятии

6.1. Общие сведения о предприятии:

- полное наименование: __________________________________________________

- адрес: ________________________________________________________________

Приложения:

1. Пояснительная записка (по форме 3).

2. Расчет стоимости работ по Государственному контракту.

3. Сведения о правомочности и квалификации Участника.

4. Другие сведения, представляемые по усмотрению Участника конкурса.

Приложение

к конкурсной заявке

Форма 3

Пояснительная записка

Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие в конкурсе, должно заполнить Форму с содержанием следующих разделов по предлагаемым Формам:

Форма 3.1.

Структура и организация

1	Название организации
2	Прежнее название организации
3	Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, МП.)
4	Дата, место, орган регистрации
5	Почтовый адрес
6	Юридический адрес
7	Банковские реквизиты
8	Руководитель: должность, ФИО
9	Телефон, факс, E-mail	Дочерние организации
10	Головная организация
11	Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается)

Приложения:

1. Копии регистрационных документов.

2. Копии уставных документов.

3. Копии лицензий.

4. Сведения о финансовой деятельности балансовые отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал.

5. Справка налоговой инспекции.

Руководитель организации

           М.П.

Форма 3.2.

Справочная информация

Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:

Справки по общим вопросам управления
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по кадровым вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по техническим вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по финансовым вопросам
Контакт 1	Телефон (факс) 1
Контакт 2	Телефон 2

Руководитель организации

             М.П.

Форма 3.3.

Репутация
(участие в судебных разбирательствах)

Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.

Год	Решение в пользу или против претендента	Наименование клиента, основание для тяжбы	Предмет спора	Оспариваемая сумма

Руководитель организации

             М.П.

Форма 3.4.

Надежность: финансовая деятельность

Финансовые сведения (тыс.руб.)	По факту за последние 5 лет 2000 2001 2002 2003 2004					Прогноз 2005 2006
1. Сумма баланса
2. Оборотные средства
3. Суммарные пассивы
4. Текущие пассивы
5. Прибыль до уплаты налогов.
6. Прибыль после уплаты налогов.

Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.

Руководитель организации

             М.П.

Форма 3.5.

Ресурсы: квалификационный состав
(руководители организации, участков, специалисты)

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Образова- ние и специаль- ность	Стаж работы (общий)	Стаж работы по профилю заним. должн.	Год последней переподгото- вки

Руководитель организации

            М.П.

Форма 3.6.

Ресурсы: Техническая оснащенность

N п/п	Наименование техники, которая будет использована при реализации проекта	Данные о технич. оборудовании				Балансовая стоимость техники (тыс.руб.)	Сумма амморти- зации с начала эксплуа- тации (тыс.руб)	Нынешнее техничес- кое состояние
		марка , мо- дель	год выпус- ка	год последн. капремо- нта	изго- тов. стра- на

Форма 3.7.

Опыт: выполненные работы

Год	Общий объем выполненных работ (млн. руб)
	в базисных ценах	в ценах соответствующего года
2000
2001
2002
2003
2004

N п/п	Наименование объекта	Заказчик	Проектировщик	Виды выполняе- мых работ	Дата начала и окончания работ	Стоимость работ (млн.руб.)

Руководитель организации

            М.П.

Форма 3.8.

Субподрядчики
(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации (фирмы): __________________________________________

	Головная фирма	Филиалы и дочерние предприятия
Адрес
Телефон
Телефакс
Ответственное лицо
Форма собственности
Уставной капитал
Сфера деятельности
Руководитель: Печать/подпись: Дата

Виды работ, предлагаемые к передаче данному субподрядчику по данному контракту	Предлагаемые объемы работ
	В физических единицах	В % к общему объему этих работ по контракту

Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса строительных работ. класса.

Руководитель организации - Претендента

                   М.П.

Инструкция для участников конкурса

1. Общие сведения

1.1. Заказчик - Администрация Корякского автономного округа - проводит открытый конкурс на размещение заказа (далее Конкурс) на выполнение комплекса работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района.

1.2. Электрическая мощность мини-ТЭЦ: 4 Мвт, напряжение 6,3 кВ.

1.2.1 Тепловая мощность: 20 Гкал/час.

1.3. Местонахождение объекта: с. Тигиль Тигильский района Корякского автономного округа.

1.4. Сроки выполнения работ: 2005 год.

1.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа.

2. Подача и оценка конкурсных заявок

2.1. Время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 16 сентября 2005 года по адресу: 688000, п. Палана, ул. Поротова 22, Администрация Корякского АО.

2.2. Срок действия конкурсной заявки: 90 дней.

2.3. В конкурсе могут принять участие как отечественные, так и иностранные исполнители. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.

2.4. Неполное или несвоевременное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право заказчику на отклонение конкурсной заявки, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить претенденту о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

2.5. При предоставлении конкурсных заявок к претендентам может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным категориям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка может быть отклонена, если в момент ее рассмотрения оказывается, что квалификация претендента уже не соответствует установленным требованиям.

2.6. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (телекс, факс) по указанному выше адресу. Заказчик письменно ответит на любой вопрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, который получит не позднее 7 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.

2.7. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.

2.8. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления претендентам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Для этого заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Все претенденты, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

2.9. Претендент заполняет форму конкурсной заявки, включенную в конкурсную документацию, и представляет сметную стоимость работ по подготовке рабочего проекта строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль. Расчет сметной стоимости должен производиться в текущих ценах (2005 года) и ценах 1991 года.

2.10. Критерии оценки конкурсной заявки:

минимальная стоимость проектных работ;

сроки и качество выполнения работ;

опыт работы и квалификация;

техническая оснащенность;

наличие лицензии на выполнение работ по предмету конкурса;

система организации сбора исходных данных для проектирования.

3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов

3.1. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.

Документальное подтверждение квалификации претендента и его способности выполнить контракт должно удовлетворить заказчика в том, что претендент обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта.

При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которая по результатам оценки заняла следующее место, и к определению возможностей претендента выполнить контракт.

Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности претендента, связанные с выполнением контракта.

3.2. Квалификационные требования:

3.2.1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса.

3.2.2. Опыт деятельности в данной области - не менее трех лет.

3.2.3. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.

3.2.4. Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в Российской Федерации.

3.2.5. Претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.

4. Победитель конкурса

4.1. Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наилучшие условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.

4.2. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему участнику (заказным письмом, телеграммой, факсом) о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс, а также проигравшим участникам конкурса - об отклонении их предложений.

4.3. Одновременно с уведомлением победившего участника о признании его конкурсной заявки, выигравшей конкурс, заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами.

В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей конкурс, победивший участник должен подписать контракт, поставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.

Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в конкурсной документации.

5. Право на обжалование

5.1. Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение Заказчика в связи с процедурами проведения конкурса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" N 305 от 08.04.97 г., Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд" N 97-ФЗ от 06.05.99 г. и действующим законодательством Российской Федерации.

Инфомационные карты конкурсной заявки
Нижеследующие конкретные данные по объекту строительства являются дополнением к условиям Инструкции для участников конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки последние имеют преобладающую силу.

Ссылки на пункты Инструк- ции	Общие сведения
1	Наименование Заказчика: Администрация Корякского автономного округа
1	Предмет конкурса (объект): Разработка технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль, Тигильского района, Корякского АО.
1	Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа.
2	Адрес Заказчика: 688000. пгт Палана Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Телефон: (415-43) 31380. Телефакс: (415-43) 31370.
2	Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 10-00 местного времени 16 сентября 2005 г.
2	Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 16 сентября 2005 года по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Претенденты могут присутствовать при вскрытии конвертов.
2	Количество копий конкурсной заявки: 1 - оригинал, 1 - копия.
2	Язык конкурсной заявки: русский
2	Предварительная встреча: до проведения конкурса проводиться не будет.
2	Альтернативные предложения: не допускаются.
2	Критерии оценки конкурсной заявки: 1) надежность заявки (финансовая деятельность); 2) цена конкурсной заявки; 3) обеспечение и гарантия качества работ; 4) соблюдение условий заказчика; 5) соблюдение сроков выполнения работ; 6) система сбора исходных данных для проектирования; 7) обобщенная экспертная оценка заявки.
3	Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.
3	Срок действия конкурсной заявки: 90 дней
3	Стартовая (расчетная) цена в ценах 2005 года: 400 тыс. рублей.
3	Квалификационные требования: 1) наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса; 2) опыт деятельности в данной отрасли - не менее 3-х лет; 3) наличие подготовленного квалифицированного персонала; 4) наличие производственных мощностей и оборудования для работ и услуг, выставляемых на конкурс; 5) выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в РФ ; 6) претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.
3	Информация, требуемая для представления претендентам по следующим формам: 1) сопроводительное письмо к Заявке на участие в конкурсе (форма 1); 2) конкурсное предложение (форма 2); 3) пояснительная записка (форма 3); 4) справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам (справка МНС); 5) график производства работ; 6) расчет стоимости работ по Государственному контракту; 7) сведения о правомочности и квалификации; 8) дополнительные сведения, представляемые по усмотрению участника конкурса.
4	Срок подписания контракта: в течение 20 дней.
4	Окончательная оплата контракта заказчиком: в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки проектной документации.