Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению Губернатора
Корякского автономного округа
19 августа 2005 г. N 324
Комплект конкурсной документации
1. Приглашение к участию в открытом конкурсе
2. Инструкция для участников конкурса
3. Информационные карты конкурсной заявки
4. Перечень требуемых документов конкурсной заявки (приложения по формам 1, 2, 3, 4, 5).
Приглашение
к участию в открытом конкурсе на размещение заказа на капитальный ремонт
здания по ул. Поротова, д. 31 в п.г.т. Палана для размещения
центра поддержки малого предпринимательства
N ____ |
"___" _________ 200__ г. |
Уважаемые господа !
Администрация Корякского автономного округа (далее Заказчик) приглашает к участию в открытом конкурсе на размещение заказа на капитальный ремонт здания по ул.Поротова, д.31 в п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными участниками конкурса после того, как они направят запрос по адресу:
688000, Корякский автономный округ, п.г.т. Палана, ул. Поротова 22, Зиминой Татьяне Александровне.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по вышеуказанному адресу не позднее 18 час.00 мин. 05 октября 2005 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанным в информационных картах, в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе.
Ответственный исполнитель: Лебедев Сергей Владимирович, тел. (41543-32031).
Инструкция для участников конкурса
1. Общие сведения
1.1. Заказчик - Администрация Корякского автономного округа - проводит открытый конкурс на размещение заказа (далее Конкурс) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту здания по ул.Поротова, д.31 в п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства.
1.2. Общая площадь здания - 877,91 кв.м.
1.3. Местонахождение объекта: п.г.т. Палана, Тигильского района, Корякский автономный округ.
1.4. Сроки выполнения работ: 2005-2006 гг.
1.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа.
2. Подача и оценка конкурсных заявок
2.1. Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 18-00 местного времени 05 октября 2005г. Время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15-00 местного времени 06 октября 2005 года по адресу: 688000, п. Палана, ул. Поротова 22, Администрация Корякского АО.
2.2. Срок действия конкурсной заявки: 20 дней со дня проведения конкурса.
2.3. В конкурсе могут принять участие как отечественные, так и иностранные исполнители. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.
2.4. Неполное или несвоевременное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право заказчику на отклонение конкурсной заявки, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить претенденту о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.
2.5. При предоставлении конкурсных заявок к претендентам может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным категориям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка может быть отклонена, если в момент ее рассмотрения оказывается, что квалификация претендента уже не соответствует установленным требованиям.
2.6. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (телекс, факс) по указанному выше адресу. Заказчик письменно ответит на любой вопрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, который получит не позднее 10 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.
2.7. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.
2.8. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления претендентам не менее 10 дней для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Для этого заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Все претенденты, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
2.9. Претендент должен подготовить оригинал и несколько копий конкурсной заявки, количество которых указано в информационных картах конкурсных заявок, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал конкурсной заявки" или "Копия конкурсной заявки". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
Оригинал и копии конкурсной заявки должны быть отпечатаны или написаны чернилами и подписаны претендентом или лицом (лицами), имеющим (имеющими) все полномочия возложить на претендента обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть скреплены печатью претендента.
Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.
Претенденты должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно "Оригинал" и "Копия". После этого конверты, содержащие оригинал и копию конкурсной заявки, запечатываются во внешние конверты.
Внутренние и внешние конверты должны:
- быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки;
- содержать название предмета торгов (конкурса), указанное в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова "Не вскрывать до" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки).
На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес поставщика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей".
Если внешние конверты не опечатаны и не помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока.
2.10. Претендент заполняет форму конкурсной заявки, включенную в конкурсную документацию, и представляет сметную стоимость работ по капитальному ремонту здания. Расчет сметной стоимости должен производиться в текущих ценах (2005 года) и ценах 1991 года. Цены, предлагаемые участниками конкурса, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться, если в информационных картах конкурсных заявок не указано иное.
2.11. Одновременно с конкурсной заявкой претендент должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе. Обеспечением заявки может быть банковская гарантия или залог.
2.12. Критерии оценки конкурсной заявки:
- минимальная стоимость ремонтных работ;
- сроки и качество выполнения работ;
- опыт работы и квалификация;
- техническая оснащенность;
- наличие лицензии на выполнение работ по предмету конкурса;
- банковская гарантия или залог.
3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов
3.1. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.
Документальное подтверждение квалификации претендента и его способности выполнить контракт должно удовлетворить заказчика в том, что претендент обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта.
При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которая по результатам оценки заняла следующее место, и к определению возможностей претендента выполнить контракт.
Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности претендента, связанные с выполнением контракта.
3.2. Квалификационные требования:
3.2.1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса.
3.2.2. Опыт деятельности в данной области - не менее трех лет.
3.2.3. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.
3.2.4. Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в Российской Федерации.
3.2.5. Претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.
4. Победитель конкурса
4.1. Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наилучшие условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.
4.2. В течение трех дней заказчик направляет письменное уведомление победившему участнику (заказным письмом, телеграммой, факсом) о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс, а также проигравшим участникам конкурса - об отклонении их предложений.
4.3. В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей конкурс, победивший участник должен подписать контракт, поставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.
Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в конкурсной документации.
Одновременно с подписанным контрактом поставщик должен представить обеспечения выполнения контракта в форме гарантии на выполнение контракта, содержащейся в документации для торгов, или в другом приемлемом для заказчика виде.
5. Право на обжалование
5.1. Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение Заказчика в связи с процедурами проведения конкурса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" N 305 от 08.04.97 г., Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд" N 97-ФЗ от 06.05.99 г. и действующим законодательством Российской Федерации.
Инфомационные карты конкурсной заявки
Нижеследующие конкретные данные по объекту капитального ремонта являются дополнением к условиям Инструкции для участников конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки последние имеют преобладающую силу.
Ссылки на пункты Инструк- ции |
Общие сведения |
1 | Наименование Заказчика: Администрация Корякского автономного округа |
1 | Предмет конкурса (объект): капитальный ремонт здания по ул. Поротова, д.31 в п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства. Общая площадь здания - 877,91 кв.м. |
1 | Сроки выполнения работ: 2005-2006 гг. |
1 | Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа. |
2 | Адрес Заказчика: 688000. пгт Палана Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Телефон: (415-43) 32031. Телефакс: (415-43) 31370 e-mail: akar@koryak.ru |
2 | Язык конкурсной заявки: русский |
3 | Валюта, в которой выражены цены: российский рубль. |
3 | Квалификационные требования: 1) наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса; 2) опыт деятельности в данной отрасли - не менее 3-х лет; 3) наличие подготовленного квалифицированного персонала; 4) наличие производственных мощностей и оборудования для работ и услуг, выставляемых на конкурс; 5) выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в РФ ; 7) претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо. |
2 | Валюта обеспечения конкурсной заявки: российский рубль. |
2 | Форма обеспечения конкурсной заявки: банковская гарантия или залог. |
2 | Участник конкурса может изменять конкурсные заявки: да. |
2 | Участник конкурса может отзывать конкурсные заявки: да, но до наступления срока окончания представления конкурсных заявок |
2 | Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 18-00 местного времени 05 октября 2005 г. |
2 | Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15-00 местного времени 06 октября 2005 года по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Претенденты могут присутствовать при вскрытии конвертов. |
2 | Количество копий конкурсной заявки: 1 - оригинал, 2 - копии. |
2 | Предварительная встреча: до проведения конкурса проводиться не будет. |
2 | Альтернативные предложения: не допускаются. |
2 | Критерии оценки конкурсной заявки: 1) надежность заявки (финансовая деятельность); 2) цена конкурсной заявки; 3) обеспечение и гарантия качества работ; 4) соблюдение условий заказчика; 5) соблюдение сроков выполнения работ; 6) обобщенная экспертная оценка заявки, 7) банковская гарантия или залог. |
2 | Адрес для представления конкурсных заявок: 688000. пгт Палана Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. Департамент экономического развития и торговли Телефон: (415-43) 32031, 32017, 31823 |
2 | Срок действия конкурсной заявки: 20 дней со дня проведения конкурса |
4 | Срок подписания контракта: в течение 20 дней. |
4 | Окончательная оплата контракта заказчиком: в течение 30 банковских дней после подписания акта приема-передачи. |
Форма 1
Штамп Наименование и адрес Заказчика
организации - Претендента (организатора конкурса)
К Заявке
на участие в конкурсе
Предмет конкурса: капитальный ремонт здания по ул. Поротова,
д. 31 в п.г.т. Палана для размещения центра поддержки малого
предпринимательства.
Дата и время окончания приема Заявок: 18-00 местного времени 05
октября 2005 года.
Направляю Вам Заявку на участие в открытом конкурсе.
Документы конкурсной Заявки на основании предоставленных мною
полномочий подписаны ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение: _____________________________________________________________
Документация Заявки в составе:
1. Конкурсное предложение _______________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
"____" ________________ 2005 г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Форма 2
Конкурсная заявка
(конкурсное предложение)
Наименование организации-Участника конкурса: __________________________
Предмет конкурса: капитальный ремонт здания по ул.Поротова, д.31 в
п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства.
Предлагаемые Условия, не противоречащие условиям Государственного
контракта:
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ в ценах 2005 года (/ 1991 года): ____ млн.руб.
1.2. Условия изменения стоимости работ: _________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Условия финансирования: ____________________________________________
_________________________________________________________________________
1.4. Организация сбора исходных данных: _________________________________
_________________________________________________________________________
Раздел 2. Обеспечение качества ремонтных работ
2.1. Мероприятия по обеспечению качества: _______________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Организация операционного контроля качества работ: _________________
_________________________________________________________________________
Раздел 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: начало работ - _____________________________;
окончание работ - ______________________________________________________.
3.2. Продолжительность выполнения работ: _ _____________________________.
3.3. График производства работ - приложение N __________________________.
Раздел 4. Выполнение особых условий Заказчика к производству работ
4.1. С выполнением особых условий (требованием) Заказчика к производству
работ согласен при условии: _____________________________________________
(излагаются встречные условия)
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при нарушении принятых
на себя обязательств:
5.1. к Подрядчику - _____________________________________________________
5.2. к Заказчику - _____________________________________________________
5.3. Принимает на себя следующие обязательства: _________________________
_________________________________________________________________________
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование: __________________________________________________
- адрес: ________________________________________________________________
Приложения:
1. Пояснительная записка (по форме 3).
2. Расчет стоимости работ по Государственному контракту.
3. Сведения о правомочности и квалификации Участника.
4. Другие сведения, представляемые по усмотрению Участника конкурса.
Приложение
Форма 3
Пояснительная записка
Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие в конкурсе, должно заполнить Форму с содержанием следующих разделов по предлагаемым Формам:
Форма 3.1.
Структура и организация
1 | Название организации | |
2 |
Прежнее название организации |
|
3 |
Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, МП.) |
|
4 |
Дата, место, орган регистрации |
|
5 | Почтовый адрес | |
6 | Юридический адрес | |
7 | Банковские реквизиты | |
8 |
Руководитель: должность, ФИО |
|
9 | Телефон, факс, E-mail | Дочерние организации |
10 | Головная организация | |
11 | Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается) |
|
Приложения:
1. Копии регистрационных документов.
2. Копии уставных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности балансовые
отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал.
5. Справка налоговой инспекции.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.2.
Справочная информация
Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:
Справки по общим вопросам управления | |
Контакт 1 | Телефон (факс) 1 |
Контакт 2 | Телефон 2 |
Справки по кадровым вопросам | |
Контакт 1 | Телефон (факс) 1 |
Контакт 2 | Телефон 2 |
Справки по техническим вопросам | |
Контакт 1 | Телефон (факс) 1 |
Контакт 2 | Телефон 2 |
Справки по финансовым вопросам | |
Контакт 1 | Телефон (факс) 1 |
Контакт 2 | Телефон 2 |
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.3.
Репутация
(участие в судебных разбирательствах)
Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.
Год |
Решение в пользу или против претендента |
Наименование клиента, основание для тяжбы |
Предмет спора |
Оспариваемая сумма |
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.4.
Надежность: финансовая деятельность
Финансовые сведения (тыс.руб.) |
По факту за последние 5 лет 2000 2001 2002 2003 2004 |
Прогноз 2005 2006 |
|||||
1. Сумма баланса | |||||||
2. Оборотные средства |
|||||||
3. Суммарные пассивы |
|||||||
4. Текущие пассивы |
|||||||
5. Прибыль до уплаты налогов. |
|||||||
6. Прибыль после уплаты налогов. |
Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.5.
Ресурсы: квалификационный состав
(руководители организации, участков, специалисты)
N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Занимаемая должность |
Образова- ние и специаль- ность |
Стаж работы (общий) |
Стаж работы по профилю заним. должн. |
Год последней переподгото- вки |
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.6.
Ресурсы: Техническая оснащенность
N п/п |
Наименование техники, которая будет использована при реализации проекта |
Данные о технич. оборудовании |
Балансовая стоимость техники (тыс.руб.) |
Сумма амморти- зации с начала эксплуа- тации (тыс.руб) |
Нынешнее техничес- кое состояние |
|||
марка, модель |
год выпус- ка |
год последн. капремо- нта |
изго- тов. стра- на |
|||||
Форма 3.7.
Опыт: выполненные работы
Год | Общий объем выполненных работ (млн. руб) | |
в базисных ценах | в ценах соответствующего года | |
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 |
N п/п |
Наименование объекта |
Заказчик | Проектировщик | Виды выполняе- мых работ |
Дата начала и окончания работ |
Стоимость работ (млн.руб.) |
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.8.
Субподрядчики
(один лист по каждому субподрядчику)
Наименование организации (фирмы): __________________________________________
Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
|
Адрес | ||
Телефон | ||
Телефакс | ||
Ответственное лицо | ||
Форма собственности | ||
Уставной капитал | ||
Сфера деятельности | ||
Руководитель: Печать/подпись: Дата |
Виды работ, предлагаемые к передаче данному субподрядчику по данному контракту |
Предлагаемые объемы работ | |
В физических единицах | В % к общему объему этих работ по контракту |
|
Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса
строительных работ. класса.
Руководитель организации - Претендента
М.П.
Форма 4
Банковская гарантия конкурсной заявки
Поскольку _______ (далее именуемый "участник конкурса") представил свою Конкурсную заявку, датированную"__" ___ 200 _года, на проведение капитального ремонта здания по ул.Поротова, д.31 в п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства, настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы _________________, имеющие зарегистрированный офис по адресу ___________________ (далее именуемые "банк"), имеем обязательства перед Администрацией Корякского автономного округа (далее именуемый "заказчик") на сумму __________________, на которую платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно. Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных.
Скреплено общей печатью указанного банка _____ дня ________ месяца, 200__ г.
Условия настоящего обязательства следующие:
1. Если участник конкурса отзывает свою Конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного поставщиком в Конкурсной заявке; или
2. Если поставщик, будучи уведомленным о присуждении ему контракта заказчиком в течение срока действия конкурсной заявки:
- не сможет или откажется подписать контракт; или
- не сможет или откажется предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с Инструкциями участникам торгов;
- мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом не требуя от заказчика обоснования этого запроса при условии, что в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия.
- Настоящая Гарантия будет оставаться в силе в течение 28 (двадцати восьми) дней включительно после окончания срока действия Конкурсной заявки, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанной даты.
______________________________________
(должность, печать банка, подпись, ф.и.о.)
Форма 5
Банковская гарантия на выполнение контракта
Кому: Министерство Финансов Российской Федерации.
Поскольку _______________________ (далее "участник конкурса") обязался в соответствии с контрактом от _______ N ____ провести капитальный ремонт здания по ул.Поротова, д.31 в п.г.т.Палана для размещения центра поддержки малого предпринимательства, (далее "контракт").
Поскольку в вышеуказанном контракте Вами было предусмотрено, что поставщик должен предоставить банковскую гарантию от авторитетного банка на сумму, указанную в этой гарантии в качестве обеспечения выполнения поставщиком своих обязательств по контракту, поскольку мы согласились предоставить поставщику гарантию, настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед Вами от имени поставщика на общую сумму в пределах __________ и обязуемся выплатить Вам после первого письменного требования, уведомляющего о несоблюдении поставщиком условий контракта, без споров и возражений, любую сумму или суммы в пределах _____________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснований Вашего требования на определенную в данном документе сумму.
Настоящая Гарантия действительна до _______________.
С уважением,
__________________________________________
(должность, печать банка, подпись, ф.и.о.)
"____" _____________ 200_ г.
__________________________________________
(адрес)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.