Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 2 июля 2015 г. N 11 "Об утверждении типового контракта на выполнение работ по разработке проектной документации"
- Приложение 1. Контракт на выполнение работ по разработке проектной документации
Приложение 1. Контракт на выполнение работ по разработке проектной документации
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 12 мая 2017 г. N 9 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющие своё действие на отношения, возникшие с 1 мая 2017 г.
Приложение 1
к приказу Управления государственного заказа
Ненецкого автономного округа
от 2 июля 2015 г. N 11
"Об утверждении типового контракта
на выполнение работ по разработке
проектной документации"
С изменениями и дополнениями от:
28 августа, 27 ноября 2015 г., 9, 19 февраля 2016 г., 22 февраля, 12 мая, 10 октября 2017 г.
Контракт N ___
на выполнение работ
по разработке проектной документации
__________________ "__" _________ 20__ г.
(место заключения)
_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
____________________________________________ (должность, Ф.И.О.
уполномоченного представителя), действующего на основании
_______________________________(документ, подтверждающий полномочия), с
одной стороны, и __________________________________ (для юридических лиц
указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя), действующего на
основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны
и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон) заключили _____________ (далее - Контракт)
о нижеследующем:
Раздел I
Предмет Контракта
1. В соответствии с Контрактом Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить собственными и (или) привлечёнными силами работы
в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту)
(далее - работы) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Контракта.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющие своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
2. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, технических
регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами,
предусмотренными для данного вида работ.
Работы выполняются Подрядчиком на основании __________________ (1)
Раздел II
Цена Контракта
3. Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, страхование, иные
обязательные платежи и расходы, необходимые для надлежащего исполнения
Подрядчиком Контракта, а также стоимость работ, услуг, определенно не
упомянутых в Контракте, но необходимых для надлежащего его исполнения
Подрядчиком.
4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок
исполнения Контракта и не может изменяться за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом и Контрактом.
5. Цена Контракта составляет ______________________(___________)
рублей _______ копеек, в том числе НДС по ставке ___% -
_____________(__________) рублей ___ копеек. (2)
5.1. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случае
заключения Контракта: с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или Иного занимающегося частной практикой лица.
6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых
работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и
подписывают дополнительное соглашение к Контракту. (3)
7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ
может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять
процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены
Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из
установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10%
(десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного
Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы работы. (4)
Раздел III
Сроки выполнения подрядных работ и порядок расчетов
8. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки,
установленные настоящим разделом и Календарным планом (Приложение N 2 к
Контракту).
9. Сроки выполнения работ: начало - _______, окончание -
______________.
10. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу (этап работы), а Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.
11. Датой выполнения Подрядчиком работ (этапа работ), являющихся
предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами (без претензий)
акта приёмки выполненных работ (этапа работ), в соответствии разделом IV
Контракта.
12. Оплата по Контракту осуществляется безналичным расчётом путём
перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика,
указанный в Контракте. В случае изменения расчётного счёта Подрядчик
обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчётного счёта, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
указанных изменений. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт
Подрядчика, несёт Подрядчик.
Вариант 1.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком отдельно по
каждому этапу выполненных работ с момента подписания, без претензий,
уполномоченными представителями Сторон акта приёмки выполненных работ
(этапа работ), на основании счета и счета-фактуры (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в следующем
порядке (5):
___% от суммы Контракта выплачиваются в течение ____ дней со дня
чиваются в течение ______________ дней со дня предоставления изысканий и
утверждённого Заказчиком эскизного проекта объекта с определением
укрупнённой цены строительства объекта; (6)
___% от суммы Контракта выплачиваются в течение ____ дней со дня
ачиваются в течение ____ дней со дня предоставления (7) проектной
документации, готовой к проведению государственной экспертизы (8);
___% от суммы Контракта выплачивается в течение ____ дней со дня
получения положительного заключения по результатам проверки достоверности
определения сметной стоимости инвестиционного проекта, с подписанием (без
претензий) акта приёмки выполненных Подрядчиком работ.
Вариант 2.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком одним
платежом в полном объеме в течение ___ дней с даты подписания
уполномоченными представителями Сторон акта приемки выполненных работ
(последнего этапа выполненных работ) без претензий, на основании счета и
счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации). (9)
Вариант 3.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком
пропорционально выполненной части работ согласно Календарному плану
выполнения работ (по каждому разделу) в течение ___ дней (9.1) с момента
подписаний, без претензий, уполномоченными представителями Сторон акта
приемки выполненных работ (этапа работ), на основании счета и
счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Раздел IV
Порядок сдачи-приемки работ
14. Порядок приемки выполненных работ (этапа работ) осуществляется
в соответствии с Федеральным законом и Контрактом.
15. Приемка работ (этапа работ) оформляется актом приемки
выполненных работ (этапа работ).
16. Приёмка результата выполненных работ (этапа работ),
осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств (этапа
работ), предусмотренных Контрактом, Техническим заданием, в соответствии
с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.
17. По завершении работ (этапа работ) Подрядчик направляет
Заказчику акт приёмки выполненных работ (этапа работ) (в 2-х
экземплярах) с приложением к нему соответствующей данным работам (этапу
работ) документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического
задания (Приложение N 1 к Контракту).
18. Приёмка результата работ (этапа работ) осуществляется
Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней с момента получения
соответствующей документации. При отсутствии замечаний к выполненным
работам (этапу работ) и документам Заказчик в тот же срок подписывает
акт приемки выполненных работ (этапа работ) и направляет один экземпляр
акта приемки выполненных работ (этапа работ) Подрядчику.
19. При обнаружении недостатков в выполненной работе (этапа работ),
либо ошибок в представленных Подрядчиком документах, Заказчик в течение
срока, указанного в пункте 18 Контракта, направляет Подрядчику
мотивированный отказ от приемки результата работ (этапа работ).
Основаниями для отказа в приёмке работ (этапа работ) является
несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям
законодательства Российской Федерации и нормативных документов,
государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных
уполномоченных органов, условиям Контракта, а также требованиям и
указаниям Заказчика.
20. В случае отказа Заказчика от приёмки работ (этапа работ)
Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и
сроков их выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение двух
рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа
Заказчика от приёмки результата работ (этапа работ). В случае неявки
Подрядчика для подписания акта в указанный срок или отказа Подрядчика от
подписания акта Заказчик подписывает данный акт в одностороннем порядке.
21. В ходе приемки Заказчик обязан провести экспертизу выполненных
работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза проводится
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом.
Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
22. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных
организаций для проведения экспертизы выполненных работ, срок приёмки,
предусмотренный настоящим разделом, исчисляется со дня получения
Заказчиком результатов экспертизы, экспертного заключения.
Раздел V
Права и обязанности Сторон
23. Подрядчик обязан:
1) в течение 10 (десяти) дней после дня заключения Контракта
направить Заказчику на согласование Календарный план выполнения работ,
выполнить все обязательства, предусмотренные Контрактом в полном объёме
и в сроки, предусмотренные условиями Контракта и приложениями к нему, и
сдать результат работ Заказчику в установленный срок;
2) выполнить (обеспечить выполнение) работы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, технических
регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, ППБ, НПБ, ПУЭ, иными нормами и
правилами, условиями Технического задания (Приложение N 1), Календарным
планом выполнения работ (Приложение N 2) и условиями Контракта;
3) в течение 14 (четырнадцати) дней после обращения Заказчика
устранять недостатки выявленные при сдаче работ (этапа работ);
4) (10) обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий
по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зелёных насаждений и земли, при необходимости,
установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные
материалы по всем вопросам использования данного объекта;
5) немедленно проинформировать Заказчика об обстоятельствах,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту;
6) передать Заказчику полученный по настоящему Контракту результат
работ, не нарушающий исключительные права третьих лиц, не обременённый
интересами и правами третьих лиц;
7) своими силами и/или за свой счёт, не нарушая конечной даты сдачи
результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в
выполненной работе, а также ошибки, которые могут повлечь отступления от
требований, установленных законодательством Российской Федерации,
Контрактом;
8) выставлять счета на оплату с представлением счетов-фактур (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а
также предоставить Заказчику акты приёмки выполненных работ (этапа
работ) с указанием дат выполнения и содержания работ в соответствии с
Контрактом, Техническим заданием, в течение 5 дней с момента окончания
выполнения работ (этапа работ);
9) сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе
исполнения Контракта и принять все необходимые меры по обеспечению
конфиденциальности полученных результатов;
10) не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а
также не публиковать или иным способом не разглашать полученные
результаты без письменного согласия Заказчика;
11) по поручению Заказчика участвовать в обсуждении, согласовании
подготовленных в соответствии с Контрактом итоговых документов с
заинтересованными органами власти и/или организациями, в том числе, если
указанные мероприятия проводятся после выполнения и приёмки Заказчиком
работ;
12) своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию
о выполнении работ, в том числе на электронных носителях;
13) (11) обеспечить сохранность знаков закрепления на местности
геодезической основы (реперы, оси, углы поворота и т.д.);
14) выполнить в полном объёме все свои обязательства,
предусмотренные Контрактом, Техническим заданием;
15) привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики СМП и СОНКО) в объеме
___ процентов (11.1) от цены контракта. Перечень работ, выполненных
субподрядчиками СМП и СОНКО, и их стоимость Подрядчик указывает в
отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам
выполненных работ в порядке, установленном Контрактом; (12)
16) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком СМП и СОНКО представить Заказчику: (13)
декларацию о принадлежности субподрядчика СМП и СОНКО к субъектам
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации, составленную в простой письменной форме, подписанную
руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП и
СОНКО, заверенную Подрядчиком;
17) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными для исполнения
Контракта субподрядчиками; (14)
18) в случае замены субподрядчика СМП и СОНКО на этапе исполнения
Контракта на другого субподрядчика СМП и СОНКО представлять Заказчику
документы, указанные в подпункте 16 пункта 23 настоящего Контракта, в
течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП и
СОНКО; (14.1)
19) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком СМП и СОНКО представлять
Заказчику следующие документы: (14.2)
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и
СОНКО;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных
средств Подрядчиком субподрядчику СМП и СОНКО - в случае если договором,
заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и
СОНКО предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае
указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5
дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком
СМП и СОНКО);
20) оплачивать поставленные субподрядчиком СМП и СОНКО товары,
выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП и СОНКО в
течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения договора; (14.3)
21) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению Контракта субподрядчиков СМП и СОНКО в том числе: (14.4)
за представление документов, указанных в подпунктах 16, 18 и 19
пункта 23 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо
их непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;
за непривлечение субподрядчиков СМП и СОНКО в объеме, установленном
в Контракте.
24. Подрядчик вправе:
1) требовать оплаты Заказчиком выполненных работ в порядке и на
условиях, установленных Контрактом;
2) получать от Заказчика и/или его представителей необходимые
пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением
работ по Контракту;
3) привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся
предметом Контракта; (15)
4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком СМП и СОНКО, обязательств, предусмотренных договором,
заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика СМП и
СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика
СМП и СОНКО. (15.1)
Для выполнения работ по Контракту Подрядчик имеет право привлекать
третьих лиц исключительно на основе договоров субподряда. (16)
25. Заказчик обязан:
1) принять результаты работ и оплатить их на условиях,
предусмотренных Контрактом;
2) своевременно осуществлять финансовые расчёты с Подрядчиком на
условиях, предусмотренных Контрактом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и
приложениями к нему;
4) осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным в извещении и документации о закупке
требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
26. Заказчик вправе:
1) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
2) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом
оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к
нему;
3) запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии
выполняемых работ;
4) давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости
учёта конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при
выполнении работ (в том числе отдельных видов работ), исходя из
особенностей предмета Контракта;
5) привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.
Раздел VI
Права на результаты работ и гарантийные обязательства
27. Все исключительные права на переданные Заказчику и принятые
Заказчиком результаты работ, изложенные в любых материалах по Контракту,
принадлежат Ненецкому автономному округу.
28. Подрядчик вправе использовать результаты работ, полученные в
ходе исполнения Контракта, в том числе для своих собственных нужд,
только с письменного согласия Заказчика.
29. Результат работ, указанный в пункте 1 Контракта, должен быть
свободен от прав третьих лиц, с обязательным указанием наименования
Подрядчика.
30. В случае получения отрицательного заключения экспертизы
проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости
инвестиционного проекта, все замечания должны быть устранены
безвозмездно Подрядчиком в сроки, установленные уполномоченным органом
государственной власти (организацией), проводившей соответствующую
экспертизу (проверку), при этом расходы по проведению всех повторных
экспертиз (проверок) несёт Подрядчик (17).
31. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
Раздел VII
Ответственность Сторон
32. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
33. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной
в срок суммы.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 пункт 34 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
34. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается
в виде фиксированной суммы в размере ________________ (_______________)
рублей.(18)
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 пункт 35 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
35. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об
уплате неустойки (пени, штрафа).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _____________
(__________________).(19)
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в
Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере
_________________ (_________________) рублей.(20)
Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 пункт 36 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
36. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению Контракта субподрядчиков СМП и СОНКО в виде штрафа.
Штраф устанавливается в размере 5% объема такого привлечения,
установленного настоящим Контрактом.(20.1)
37. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
38. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
39. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего
Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Раздел VIII
Срок действия и порядок расторжения Контракта
40. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. По окончании
действия Контракта обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за
исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков
и выплате неустойки (штрафа, пеней).
Вариант 1.
41. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Вариант 2.
41. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению
суда.
42. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от
обязанности урегулирования взаимных расчётов.
Раздел IX
Обстоятельства непреодолимой силы
43. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее
письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
44. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна письменно
известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по
факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
45. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны,
согласно пункту 44 Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на
эти обстоятельства.
46. Если обстоятельства, указанные в пункте 43 Контракта, будут
длиться более двух календарных месяцев подряд с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без
требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Раздел X
Порядок урегулирования споров
47. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы
и разногласия, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем
переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования
разногласий. В случае, если соглашение не достигнуто, то разрешение
противоречий производится в претензионном порядке.
48. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков результатов выполненной работы или их причин и
невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию
любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на
экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик.
49. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к
которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
50. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Архангельской области. (Постоянным судебным
присутствием в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа).
Раздел XI
Конфиденциальность
51. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо ещё способом доступными третьим организациям и лицам
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность
Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон
или на основании закона.
52. Любой ущерб, причинённый Стороне несоблюдением требований
Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
Раздел XII
Изменения и дополнения к Контракту
53. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными на это
лицами Сторон.
54. Все изменения и дополнения к Контракту, подписанные с учетом
требований пункта 53 Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.
55. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме
почтой, нарочным (курьером) или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала.
56. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
Раздел XIII
Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
Вариант 1.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 в пункт 57 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющие своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
57. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком на
сумму _________ (____________), что составляет ___ % от начальной
(максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении
закупки, в форме
______________________________________________________________.
(банковская гарантия или передача Заказчику денежных средств)
Срок действия банковской гарантии - по __________ (включительно). 21
Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменён на
основании части 7 статьи 96 Федерального закона в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Абзац четвертый утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца четвертого пункта 57
В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало
обеспечивать обязательства Подрядчика по Контракту, Подрядчик обязуется
незамедлительно представить новое надлежащее обеспечение исполнения
Контракта.
В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта указанные средства возвращаются Подрядчику
Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по
Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает следующие
обязательства: надлежащее выполнение обязательств, установленных
разделами I, III, IV-VII Контракта (за исключением гарантийных
обязательств); соблюдение установленных Контрактом сроков выполнения
работ; исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в
форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе
при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при
существенном нарушении Контракта обратить взыскание на сумму неустойки
(штраф, пени), убытки из суммы, обеспеченной банковской гарантией.
В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в
форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе
при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства,
а также при существенном нарушении условий Контракта обратить взыскание
на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае заключения Контракта с казенным учреждением настоящий
раздел не применяется.
Вариант 2.
57. Обеспечение исполнения обязательств Контрактом не
предусмотрено. (22)
Раздел XIV
Заключительные положения
58. Во всем, что не предусмотрено в Контракте Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ненецкого автономного округа.
Вариант 1. Для аукциона в электронной форме
59. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными
подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе
перенести его на бумажный носитель без изменения содержания.
Вариант 2.
59. Контракт составлен в двух экземплярах, подписан уполномоченными
представителями Сторон.
60. Неотъемлемой частью Контракта являются: Техническое задание -
Приложение N 1; Календарный план выполнения работ - Приложение N 2.
Раздел XV
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
Наименование: Наименование:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Контактный телефон: Контактный телефон:
Номер факса: Номер факса:
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
ИНН ИНН
КПП: КПП:
Р/счет: Р/счет:
Л/счет: Л/счет:
БИК: БИК:
_______________________ _______________________
(подпись) (подпись)
"__" __________ 20_ год "__" __________ 20_ год
М.П. М.П. (при наличии)
(1) Указывается в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
(2) НДС выделяется в случае, если Подрядчик является плательщиком
НДС.
(3) Если предусмотрено документацией о закупке. Здесь и далее по
тексту Контракта, в случае если пункт или подпункт может не указываться,
нумерация сохраняется и проставляется фраза "не предусмотрен".
(4) Если предусмотрено документацией о закупке.
(5) Указывается конкретный срок, но не более 30 дней. В: случае
если в извещении об осуществлении закупки установлено ограничение в
отношении участников закупок в соответствии частью 3 статьи 30
Федерального закона, указывается не более 15 рабочих дней.
(6) Устанавливается по усмотрению Заказчика.
(7) Устанавливается по усмотрению Заказчика.
(8) Устанавливается по усмотрению Заказчика.
(9) Указывается конкретный срок, но не более 30 дней, В случае если
в извещении об осуществлении закупки установлено ограничение в отношении
участников закупок в соответствии частью 3 статьи 30 Федерального
закона, указывается не более 15 рабочих дней.
(9.1.) Указывается конкретный срок, но не более 30 дней. В случае
если в извещении об осуществлении закупки установлено ограничение в
отношении участников закупок в соответствии частью 3 статьи 30
Федерального закона, указывается не более 15 рабочих дней.
(10) Устанавливается по усмотрению Заказчика.
(11) Устанавливается по усмотрению Заказчика.
(11.1) Указывается не менее 5 процентов;
(12) Указывается в случае, если Заказчиком предусмотрено в
извещении о закупке привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(13) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(14) Указывается Заказчиком в случае, если предусмотрено
привлечение субподрядчиков.
(14.1) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(14.2) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(14.3) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(14.4) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(15) Устанавливается по усмотрению Заказчика
(15.1) Данный подпункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение субподрядчиков СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона.
(15) Устанавливается по усмотрению Заказчика
(17) Указывается по усмотрению Заказчика.
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 сноска 18 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
(18) Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно).
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 сноска 19 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
(19) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по
результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену
за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно).
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 сноска 20 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
(20) Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно).
Информация об изменениях:
Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 10 октября 2017 г. N 13 настоящее приложение дополнено сноской 20.1, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей своё действие на отношения, возникшие с 9 сентября 2017 г.
(20.1) Данный пункт указывается в случае, если Заказчиком
предусмотрено в извещении о закупке привлечение соисполнителей СМП и
СОНКО в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
(21) Указывается в случае предоставления обеспечения исполнения
Контракта в виде банковской гарантии.
(22) Заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения
Контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных частью 2
статьи 96 Федерального закона.
Приложение N 1
к Контракту
от "__" ________ 20__ года
N _____
Техническое задание *
на выполнение работ по разработке проектной документации
* Заполняется в соответствии с требованиями Федерального закона
|
от Заказчика |
от Подрядчика |
|
|
|
|
____________ / ________/ |
____________ / ________/ |
|
|
|
|
М.П |
М.П (при наличии) |
Приложение N 2
к Контракту
N ___ от "__" _________ 20__ г.
Календарный план выполнения работ *
|
N п/п |
Этапы выполнения работ по проектированию |
Начало |
Окончание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - сроки начала выполнения отдельных этапов работ составляются
Подрядчиком, с учётом срока окончания выполнения работ;
- календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком в
сроки, установленные Контрактом.
|
от Заказчика |
от Подрядчика |
|
|
|
|
____________ / ________/ |
____________ / ________/ |
|
|
|
|
М.П |
М.П (при наличии) |