Приложение N 2. Типовой контракт на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Приказу Министерства по

регулированию контрактной системы

в сфере закупок Иркутской области

от 28 февраля 2014 г. N 37-МП

                                 Типовой контракт

            на выполнение работ для обеспечения государственных

                              нужд Иркутской области

                            Контракт N ______________

                     на ___________________________________

г.Иркутск                                 "____" ___________ 20____ г.

     ______________________________,  именуемый  в дальнейшем "Заказчик",

от  имени  и  в интересах Иркутской области в соответствии с Положением о

_________    (уставом),    утвержденным    _________________,    в   лице

_________________________,        действующего        на        основании

________________________,  с  одной  стороны, и _________________________

(для        юридических     лиц    указываются    полное    наименование,

организационно-правовая  форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей

-  фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер

индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,

имя,  отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый

в  дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________, действующего

на    основании   ______________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые

"Стороны"  и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных

извещением  об  осуществлении  закупки  (приглашением  принять  участие в

определении  Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным

предложением    участника  закупки)  (данное  условие  не  указывается  в

случаях,   когда  извещение  об  осуществлении  закупки  или  приглашение

принять   участие  в  определении  Подрядчика,  документация  о  закупке,

заявка,  окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с

соблюдением    требований   Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,

Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок    товаров,   работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд"  (далее - Закон о Контрактной системе), на основании

результатов  определения подрядчика путем проведения ____________________

протокол  N  _______________  от ________________ г., заключили настоящий

Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                        Статья 1. Предмет Контракта

     1.1.  Подрядчик  обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по

______________  (далее  -  Работы),  в  объеме,  установленном  в Сметной

документации  (Приложение  1 к Контракту) (далее - Сметная документация),

а  Заказчик  обязуется  принять и оплатить выполненные Работы в порядке и

на условиях, предусмотренных Контрактом.

     1.2.                Место                выполнения           Работ:

___________________________________________________________________.

     1.3.  Выполнение  Работ  осуществляется Подрядчиком в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации,  требованиями  иных нормативных

правовых  актов,  регулирующих  порядок  выполнения  такого  вида  Работ,

устанавливающих  требования  к качеству такого вида Работ, в соответствии

с условиями Контракта.

          Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

     2.1.  Цена  Контракта  является  твердой и определяется на весь срок

исполнения    Контракта.    (В    случаях,  установленных  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от 13.01.2014 N 19 "Об установлении

случаев,  в  которых  при  заключении  Контракта в документации о закупке

указываются   формула  цены  и  максимальное  значение  цены  Контракта",

указываются  ориентировочное  значение цены Контракта либо формула цены и

максимальное    значение   цены  Контракта,  установленные  заказчиком  в

документации о закупке).

     2.2.   Цена  Контракта  составляет  ____________  (________________)

рублей ________ (_____) копеек,

     без НДС

     НДС                не        предусмотрен        на        основании

_____________________________________________________.

     с НДС

     в   том  числе  НДС  -  ________________  %  (_________  процентов),

_________ (__________) рублей (далее - цена Контракта).

     (В   случае,  если  Контракт  заключается  с  физическим  лицом,  за

исключением   индивидуального  предпринимателя  или  иного  занимающегося

частной   практикой  лица,  сумма,  подлежащая  уплате  физическому  лицу

уменьшается  на  размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта

(с  вознаграждения,  подлежащего  оплате  физическому  лицу - Подрядчику,

Заказчик   обязан  удержать  и  перечислить  в  бюджет  налог  на  доходы

физических лиц в размере 13 %).

     Источник                                             финансирования:

____________________________________________________________.

     2.3.    Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  рублях  Российской

Федерации.

     2.4.  Цена  Контракта  включает  в себя все затраты, издержки и иные

расходы  Подрядчика,  в  том числе сопутствующие, связанные с исполнением

Контракта.

     2.5.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без

изменения  предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой

Работы  и  иных  условий  Контракта.  (Указывается  в случае, если данное

условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

     2.6.  Цена  Контракта  может  быть  изменена  по соглашению Сторон с

учетом  положений  бюджетного законодательства Российской Федерации, если

по  предложению  Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем

Работы  не  более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный

Контрактом  объем  выполняемой  Работы  не более чем на десять процентов.

При    этом   изменение  Цены  Контракта  осуществляется  пропорционально

дополнительному  объему  Работы  исходя из установленной в Контракте цены

единицы  Работы,  но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При

уменьшении  предусмотренного  Контрактом  объема Работы стороны Контракта

обязаны    уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Работы.

(Указывается  в  случае,  если  данное условие предусмотрено Заказчиком в

документации о закупке).

     2.7.  Заказчик  производит  выплату  аванса Подрядчику на банковский

счет,  указанный  в  Контракте, в размере ____________ от Цены Контракта,

указанной  в  п.2.1  Контракта,  в   сумме  _________________  в  течение

___________  (_________)  банковских  дней со дня выставления Подрядчиком

счета  на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте

в  реестр  Контрактов  и  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств  до

Заказчика.    Обязательство    Заказчика  по  внесению  аванса  считается

исполненным  с  момента  списания денежных средств в размере, указанном в

настоящем  пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте.

(Заказчик вправе установить указанные условия).

     2.8. В контракте указывается один из вариантов оплаты:

     Вариант I. Оплата единовременным платежом:

     Заказчик  оплачивает  Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии

с  Контрактом,  единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта

(за  вычетом  аванса,  выплаченного  Заказчиком  в соответствии с пунктом

2.7.  Контракта (данное положение включается в пункте 2.8. в случае, если

в  пункте  2.7.  Контракта  предусмотрена  выплата  аванса Заказчиком) на

банковский  счет   Подрядчика,  реквизиты   которого  указаны   в  ст. 13

Контракта,    за   счет  средств  ________________________  на  основании

надлежаще  оформленного  и  подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта

сдачи-приемки  работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2

к  Контракту),  в  течение  ________  (_________)  банковских дней с даты

выставления Подрядчиком счета на оплату Цены Контракта.#

     Вариант II. Оплата по этапам:

     Заказчик  оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в

соответствии  с Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом

аванса,  выплаченного  Заказчиком  в соответствии с пункте 2.7. Контракта

(данное  положение  включается в пункте 2.8. в случае, если в пункте 2.7.

Контракта  предусмотрена  выплата  аванса  Заказчиком) на банковский счет

Подрядчика,  реквизиты  которого  указаны  в  ст.13  Контракта,  за  счет

средств  __________________________ на основании надлежаще оформленного и

подписанного   обеими  Сторонами  Контракта,  Акта  сдачи-приемки  работ,

составленного  по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение

________  (_________)  банковских  дней  с  даты  выставления Подрядчиком

счета на оплату Цены Контракта.#

     2.9.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  Цены Контракта считаются

исполненными  с момента списания денежных средств в размере, составляющем

Цену  Контракта, с  банковского  счета Заказчика, указанного в статьи# 13

Контракта.

                        Статья 3. Срок выполнения Работ

     3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

_________________________________________________________________________

     3.1.  Сроки  выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены

в  Графике  выполнения  Работ  (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в

случае  выполнения  Работ  по  этапам). Если Контракт заключается на срок

более  чем  3  года  и  Цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто

миллионов)  рублей,  Контракт  должен  включать  в себя график исполнения

Контракта.

     3.2.  Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и

сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

     3.3.    Срок    выполнения    Работ  может  быть  продлен  в  случае

предусмотренном пунктом 10.3. Контракта.

             Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

     4.1.    Приемка    выполненных  Работ  (отдельных  этапов)  в  части

соответствия    их    объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте,  производится  Заказчиком  по окончании срока выполнения Работ

(либо  поэтапно  в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение 3

к Контракту)).

     4.2.    После    завершения  выполнения  Работ  (отдельных  этапов),

предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик  письменно уведомляет Заказчика о

факте выполнения Работ (отдельных этапов).

     4.3.  Не  позднее  1  (одного)  рабочего  дня,  следующего  за  днем

получения  Заказчиком  уведомления,  указанного  в пункте 4.2. Контракта,

Подрядчик    представляет    Заказчику  комплект  отчетной  документации:

______________________,  предусмотренной  Сметной  документацией,  и  Акт

сдачи-приемки  Работ  (Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком

в 2 (двух) экземплярах.

     4.4.  Не  позднее  ____________ (_____________) дней после получения

от  Подрядчика  документов,  указанных  в пункте 4.3. Контракта, Заказчик

рассматривает    результаты,    осуществляет  приемку  выполненных  Работ

(отдельных    этапов)  на  предмет  соответствия  их  объема  и  качества

требованиям Контракта.

     4.5.    Для    проверки   предоставленных  Подрядчиком  результатов,

предусмотренных  Контрактом,  в  части их соответствия условиям Контракта

Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов, предусмотренных

Контрактом,    может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее

проведению    могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на

основании    Контрактов,    заключенных  между  Заказчиком  и  экспертом,

экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.

     4.6.  В  случае  получения  от  Заказчика  запроса  о предоставлении

разъяснений    в    отношении    результатов    выполненных   Работ,  или

мотивированного  отказа  от  принятия  результатов выполненных Работ, или

акта  с  перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик

в    течение    3  (трех)  рабочих  дней  обязан  предоставить  Заказчику

запрашиваемые  разъяснения  в  отношении  выполненных  Работ  или в срок,

установленный    в    указанном   акте,  содержащем  перечень  выявленных

недостатков,  устранить  полученные  от Заказчика замечания, недостатки и

передать    Заказчику    приведенный   в  соответствие  с  предъявленными

требованиями    комплект   отчетной  документации,  отчет  об  устранении

недостатков,  а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки

работ  (Приложение  2  к  Контракту)  в 2 (двух) экземплярах для принятия

Заказчиком выполненных Работ.

     4.7.  В  случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего

выявленные  недостатки,  Заказчиком  будет  принято решение об устранении

Подрядчиком  недостатков  в надлежащем порядке и в установленные сроки, а

также    в    случае    отсутствия   у  Заказчика  запросов  относительно

представления    разъяснений  в  отношении  выполненных  Работ,  Заказчик

принимает  выполненные  Работы  и  подписывает  2  (два)  экземпляра Акта

сдачи-приемки    работ  (Приложение  2  к  Контракту),  один  из  которых

направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.6. Контракта.

     4.8.  Подписанный  Заказчиком  и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ

(Приложение  2  к  Контракту), и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет

на  оплату  Цены  Контракта  являются  основанием  для  оплаты Подрядчику

выполненных Работ.

                    Статья 5. Права и обязанности Сторон

     5.1. Заказчик вправе:

     5.1.1.  Требовать  от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств

в  соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения

выявленных недостатков.

     5.1.2.  Требовать  от  Подрядчика  представления  надлежащим образом

оформленных    документов,    подтверждающих  исполнение  обязательств  в

соответствии со Сметной документацией и Контрактом.

     5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

     5.1.4.  Осуществлять  контроль  за  качеством,  порядком  и  сроками

выполнения Работ.

     5.1.5.    Отказаться    от   приемки  результата  Работ  в  случаях,

предусмотренных  Контрактом  и  законодательством Российской Федерации, в

том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

     5.1.6.  Отказаться  от исполнения Контракта и потребовать возмещения

ущерба,  если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта

или  выполняет  Работы  настолько  медленно,  что  окончание  их к сроку,

указанному в Контракте, становится явно невозможным.

     5.1.7.   Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта  в  соответствии  положениями  статьи  95  Закона о Контрактной

системе.

     5.1.8.  По  соглашению  с  Подрядчиком изменить существенные условия

Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

     5.1.9.  Пользоваться  иными  правами,  установленными  Контрактом  и

законодательством Российской Федерации.

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1.  Обеспечить  приемку результатов выполненных Работ и провести

экспертизу    для    проверки   предоставленных  Подрядчиком  результатов

выполненных  Работ,  предусмотренных  Контрактом, в части их соответствия

условиям Контракта.

     5.2.2.   Сообщать  в  письменной  форме  Подрядчику  о  недостатках,

обнаруженных  в  ходе  выполнения  Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней

после обнаружения таких недостатков.

     5.2.3.    Своевременно    принять   и  оплатить  надлежащим  образом

выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

     5.2.4.  При  получении  от  Подрядчика уведомления о приостановлении

выполнения  Работ  в  случае,  указанном  в  подпункте  5.4.5. Контракта,

рассмотреть  вопрос  о  целесообразности и порядке продолжения выполнения

Работ.    Решение   о  продолжении  выполнения  Работ  при  необходимости

корректировки  сроков  и  отдельных  этапов  выполнения Работ принимается

Заказчиком    и    Подрядчиком  совместно  и  оформляется  дополнительным

соглашением к Контракту.

     5.2.5.   Не  позднее  _______________(___________)  рабочих  дней  с

момента  возникновения  права  требования  от Подрядчика оплаты неустойки

(штрафа,  пени)  направить  Подрядчику претензионное письмо с требованием

оплаты  в  течение  5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного

письма    неустойки    (штрафа,  пени),  рассчитанной  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.2.6.  При  неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение

________  (_________)  рабочих  дней  с  даты  истечения срока для оплаты

неустойки  (штрафа,  пени),  указанного в претензионном письме, а также в

случае  полного  или частичного немотивированного отказа в удовлетворении

претензии,  либо  неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд

исковое    заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени),

рассчитанной  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и

условиями Контракта.

     5.2.7.    В   течение  ________  (_________)  рабочих  дней  с  даты

фактического  исполнения  обязательств  Подрядчиком  принять  необходимые

меры  по  взысканию  неустойки  (штрафа,  пени)  за весь период просрочки

исполнения    обязательств,    предусмотренных    Контрактом,   а  именно

потребовать  оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации и условиями Контракта за весь

период  просрочки  исполнения,  и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки

(штрафа,  пени)  в  течение  указанного  срока  направить  в  суд исковое

заявление с соответствующими требованиями.

     5.2.8.  При  направлении  в  суд искового заявления с требованиями о

расторжении    Контракта   одновременно  заявлять  требования  об  оплате

неустойки    (штрафа,    пени),    рассчитанной    в    соответствии    с

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.2.9.  Обеспечить  конфиденциальность  информации,  предоставленной

Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

     5.2.10.        Исполнять     иные    обязанности,    предусмотренные

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.3. Подрядчик вправе:

     5.3.1.    Требовать    своевременного   подписания  Заказчиком  Акта

сдачи-приемки  работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком

отчетных  документов  и  при условии истечения срока, указанного в пункте

4.3. Контракта.

     5.3.2.    Требовать    своевременной   оплаты  выполненных  Работ  в

соответствии с пунктом 2.9. Контракта.

     5.3.3.    Требовать   уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  случае

просрочки    исполнения    Заказчиком    обязательств,    предусмотренных

Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

     5.3.4.  Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других

лиц    -  субподрядчиков,  обладающих  специальными  знаниями,  навыками,

квалификацией,  специальным  оборудованием  и т.п., по видам (содержанию)

Работ,  предусмотренных  в Сметной документации. При этом Подрядчик несет

ответственность    перед  Заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение обязательств субподрядчиками.

     Привлечение  субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или

объемов  Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками,

и    их    стоимость    Подрядчик   указывает  в  отчетной  документации,

представляемой  Заказчику  по  результатам  выполнения  Работ  в порядке,

установленном Контрактом. (Указывается по усмотрению Заказчика).

     5.3.5.  Получать  от  Заказчика  содействие  при  выполнении Работ в

соответствии с условиями Контракта.

     5.3.6.  Досрочно  исполнить  обязательства  по  Контракту с согласия

Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).

     5.3.7.   Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта  в  соответствии  положениями  статьи  95  Закона о Контрактной

системе.

     5.4. Подрядчик обязан:

     5.4.1.    Своевременно  и  надлежащим  образом  выполнить  Работы  и

представить    Заказчику   отчетную  документацию  по  итогам  исполнения

Контракта.

     5.4.2.   Представить  по  письменному  запросу  Заказчика  в  сроки,

указанные  в  таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в

том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     5.4.3.   Обеспечивать  соответствие  выполняемых  Работ  требованиям

качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным  требованиям

сертификации,     безопасности    (санитарным    нормам    и    правилам,

государственным    стандартам   и  т.п.),  лицензирования,  установленным

действующим законодательством Российской Федерации.

     5.4.4.  Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при

приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

     5.4.5.    Приостановить    выполнение  Работ  в  случае  обнаружения

независящих    от   Подрядчика  обстоятельств,  которые могут  выполнить#

негативное  влияние  на  годность  или  прочность результатов выполняемых

Работ  или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом

срок,  и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после

приостановления выполнения Работ.

     5.4.6.  Предоставить  обеспечение  исполнения  Контракта  в случаях,

установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.

     5.4.7.  В  течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о

невозможности    выполнить  Работы  надлежащего  качества,  в  надлежащем

объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

     5.4.8.    Представить    Заказчику   сведения  об  изменении  своего

фактического  местонахождения  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со

дня  соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный

срок    уведомления  об  изменении  адреса  фактическим  местонахождением

Подрядчика будет считаться адрес, указанный в контракте.

     5.4.9.  Предоставлять  информацию о всех субподрядчиках, заключивших

договор  или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых

составляет    более   чем  десять  процентов  цены  Контракта.  Указанная

информация  предоставляется  Заказчику  Подрядчиком в течении 10 (десяти)

дней  с  момента  заключения  им  договора с субподрядчиком. (Указывается

если  начальная  (максимальная)  цена Контракта при осуществлении закупки

превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).

     5.4.10.    Привлекать    к    исполнению  контракта  субподрядчиков,

соисполнителей  из  числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных    некоммерческих   организаций  (Указывается  в  случае,

предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе)

     5.4.11.  Исполнять  иные  обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

                            Статья 6. Гарантии

     6.1.  Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии

с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3. Контракта.

     6.2.  Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет

_________ (___) месяца с даты  подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки

Работ (Приложение 2 к Контракту).

     6.3.  Если  в  период  гарантийного срока обнаружатся недостатки или

дефекты,  то  Подрядчик  обязан  устранить  их  за  свой  счет  в  сроки,

согласованные  Сторонами  и  зафиксированные в акте с перечнем выявленных

недостатков  и  сроком  их  устранения.  Гарантийный  срок  в этом случае

соответственно продлевается на период устранения дефектов.

     6.4.  Подрядчик  гарантирует  возможность  безопасного использования

результата  выполненных  Работ по назначению в течение всего гарантийного

срока

     6.5.    В    случае   если  законодательством  Российской  Федерации

предусмотрено  лицензирование  вида  деятельности,  являющегося предметом

Контракта,  а  также в случае если законодательством Российской Федерации

к    лицам,    осуществляющим   выполнение  Работ,  являющихся  предметом

Контракта,    установлено   требование  об  их  обязательном  членстве  в

саморегулируемых    организациях,  Подрядчик  обязан  обеспечить  наличие

документов,  подтверждающих  его  соответствие требованиям, установленным

законодательством  Российской Федерации, в течение всего срока исполнения

Контракта.

                       Статья 7. Ответственность Сторон

     7.1.    За    неисполнение    или    ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств,  установленных  Контрактом, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     7.2.    В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,   Подрядчик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,

пеней).    Пеня    начисляется    за  каждый  день  просрочки  исполнения

обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная со дня, следующего

после    дня    истечения   установленного  Контрактом  срока  исполнения

обязательства.

     Пеня    устанавливается    Контрактом   в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  дату  уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     Штрафы  в  размере  ___________________________  руб. начисляются за

ненадлежащее    исполнение    Заказчиком   обязательств,  предусмотренных

Контрактом,    за    исключением    просрочки   исполнения  обязательств,

предусмотренных   Контрактом.  (Размер  штрафа  определяется  в  порядке,

установленном    постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем),  и размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом")

     7.3.  В  случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том

числе  гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в

иных   случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком

обязательств,  предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     Пеня  в  размере  ___________________________  руб.  начисляется  за

каждый    день    просрочки    исполнения    Подрядчиком   обязательства,

предусмотренного   Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня

истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения обязательства, и

устанавливается    Контрактом.   (Размер  пени  определяется  в  порядке,

установленном    постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  и  размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства,   предусмотренного  контрактом",  но  не  менее  чем  одна

трехсотая   действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования

Центрального  банка  Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной

на    сумму,    пропорциональную   объему  обязательств,  предусмотренных

контрактом    и    фактически    исполненных   поставщиком  (подрядчиком,

исполнителем).

     Штрафы  в  размере  ___________________________  руб. начисляются за

неисполнение    или  ненадлежащее  исполнение  Подрядчиком  обязательств,

предусмотренных    Контрактом,    за   исключением  просрочки  исполнения

Подрядчиком   обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),

предусмотренных   Контрактом.  (Размер  штрафа  определяется  в  порядке,

установленном    Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  и  размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом").

     7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств,  предусмотренных  Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

     7.5.  Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от

исполнения обязательств по Контракту.

     7.6.  Стороны  освобождаются  от  уплаты  неустойки (штрафа, пеней),

если  докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,

предусмотренного   Контрактом,  произошло  по  вине  другой  Стороны  или

вследствие непреодолимой силы.

     7.7.  За непредоставление информации, указанной в подпункте 5.4.9. с

Подрядчика  взыскиваются  пени  в  размере одной трехсотой действующей на

дату  уплаты  пени  ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации  от  цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в

соответствии  Законом  о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за

каждый  день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается если

начальная    (максимальная)  цена  Контракта  при  осуществлении  закупки

превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей.

     7.8.  За  неисполнение  условия о привлечении к исполнению Контракта

субподрядчиков,      соисполнителей    из    числа    субъектов    малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций    Подрядчик   несет  гражданско-правовую  ответственность  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.(Указывается  в

случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

              Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

     8.1.  Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения

исполнения  Подрядчиком  его  обязательств  по  Контракту, в том числе за

исполнение  таких  обязательств, как оказание Работ надлежащего качества,

соблюдения  сроков  выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки

(штрафа,  пеней)  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение условий

Контракта, возмещение ущерба.

     В  случае,  если участником закупки, с которым заключается Контракт,

является    государственное    или   муниципальное  казенное  учреждение,

обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

     Исполнение    Контракта    может    обеспечиваться   предоставлением

банковской   гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей  требованиям

статьи  45  Закона  о Контрактной системе, или внесением денежных средств

на    указанный    Заказчиком    счет,    на  котором  в  соответствии  с

законодательством    Российской    Федерации    учитываются  операции  со

средствами, поступающими Заказчику.

     Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

     8.2.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать

сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

     В  банковскую  гарантию  включается  условие  о  праве  Заказчика на

бесспорное  списание  денежных  средств со счета гаранта, если гарантом в

срок  не  более  чем  5  (пять)  рабочих  дней  не  исполнено  требование

Заказчика  об  уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное

до  окончания  срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае,

если    данное    условие    предусмотрено   Заказчиком  в  извещении  об

осуществлении закупке, документацией о закупке).

     8.3.   Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  срок

действия  Контракта  на ______________________________________ (не менее,

чем на один месяц).

     8.4.    Размер    обеспечения    исполнения    Контракта  составляет

__________________   %  (__________________  процентов),  что  составляет

_________________ (_____________) рублей.

     (В  случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена

на    двадцать    пять   и  более  процентов  по  отношению  к  начальной

(максимальной)  цене  Контракта,  участник закупки, с которым заключается

Контракт,    предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом

положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.)

     8.5.  В  ходе  исполнения  Контракта  Подрядчик  вправе предоставить

Заказчику    обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

выполненных    обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен  ранее

предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта. При этом может быть

изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

     8.6.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения

Контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или

иным    образом    перестало   обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его

обязательств  по  Контракту,  Подрядчик  обязуется  в течение 10 (десяти)

рабочих  дней  с  момента, когда такое обеспечение перестало действовать,

предоставить  Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта

на тех же условиях и в таком же размере.

     Действие  указанного  пункта  не  распространяется  на  случаи, если

Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

     8.7.    Прекращение    обеспечения    исполнения  Контракта  или  не

соответствующее  требованиям  Закона  о  Контрактной  системе обеспечение

исполнения  Контракта  по  истечении  срока,  указанного  в  пункте  8.6.

Контракта,  признается  существенным  нарушением  Контракта Подрядчиком и

является  основанием  для расторжения Контракта по требованию Заказчика с

возмещением ущерба в полном объеме.

     8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных

 в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения

 исполнения Контракта применяется Подрядчиком) __________________________

___________________________________________________________________.

     8.9.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств  по  Контракту  обеспечение  исполнения  Контракта переходит

Заказчику в размере неисполненных обязательств.

     8.10.  Обеспечение  исполнения  Контракта  сохраняет  свою  силу при

изменении    законодательства    Российской    Федерации,   а  также  при

реорганизации Подрядчика или Заказчика.

     8.11.  Все  затраты, связанные с заключением и оформлением договоров

и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

    Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

     9.1.  Контракт  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами, а

при  заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона

в  соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о Контрактной

системе.

     9.2.  Контракт  действует  до  _______________________,  но  в любом

случае  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в

полном объеме.

     9.3.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не

допускается,  за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

     9.4. Контракт может быть расторгнут:

     - по соглашению Сторон;

     - в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

     - по решению суда.

     9.5.  Расторжение  Контракта по соглашению Сторон производится путем

подписания соответствующего соглашения о расторжении.

     Сторона,  которой  направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению  Сторон,  должна  дать  письменный ответ по существу в срок не

позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

     9.6.  В  случае  расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон

производится  сверка  расчетов,  которой подтверждается объем выполненных

Подрядчиком Работ.

     9.7.  Стороны  вправе  принять  решение  об  одностороннем отказе от

исполнения  Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств.

     9.8.  Заказчик  обязан  принять  решение  об одностороннем отказе от

исполнения  Контракта,  если в ходе исполнения Контракта установлено, что

Подрядчик    не   соответствует  установленным  документацией  о  закупке

требованиям    к    участникам   закупки  или  предоставил  недостоверную

информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям, что позволило ему

стать победителем определения Подрядчика.

     9.9.    Односторонний    отказ    стороны  от  исполнения  Контракта

осуществляется    в    порядке,   предусмотренном  статьей  95  Закона  о

Контрактной системе

     9.10.  При  расторжении  Контракта  в  связи с односторонним отказом

стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  другая  сторона  Контракта

вправе  потребовать  возмещения  только  фактически  понесенного  ущерба,

непосредственно  обусловленного  обстоятельствами, являющимися основанием

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     9.11.  Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский

счет  аванс,  выданный  в  соответствии  с Контрактом, в течение 5 (пяти)

банковских  дней  с  момента  расторжения  Контракта.  Момент расторжения

Контракта  определяется  в порядке, установленном действующим гражданским

законодательством    Российской    Федерации.   (Указывается,  если  было

установлено условие о выплате аванса.)

              Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за частичное или

полное  неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось

следствием    действия    обстоятельств   непреодолимой  силы,  а  именно

чрезвычайных   и  непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств:

стихийных  природных  явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),

действий  объективных  внешних  факторов  (военные действия, акты органов

государственной  власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных

обстоятельств,  подтвержденных в установленном законодательством порядке,

препятствующих  надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые

возникли    после    заключения    Контракта,   на  время  действия  этих

обстоятельств,   если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на

исполнение  Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не

в состоянии предвидеть и предотвратить.

     10.2.    Если    в    результате  обстоятельств  непреодолимой  силы

выполняемым  Работам  нанесен  значительный,  по  мнению одной из Сторон,

ущерб,  то  эта  Сторона  обязана  уведомить  об  этом  другую  Сторону в

3-дневный  срок,  после  чего  Стороны  обязаны обсудить целесообразность

дальнейшего  продолжения  выполнения  Работ  и  заключить  дополнительное

соглашение  с  обязательным  указанием  новых объемов, сроков и стоимости

Работ,  которое  с  момента его подписания становится неотъемлемой частью

Контракта,  либо  расторгнуть  Контракт. Если обстоятельства, указанные в

пункте  10.1.,  будут  длиться  более 2 (двух) календарных месяцев с даты

соответствующего    уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть

Контракт   без  требования  возмещения  убытков,  понесенных  в  связи  с

наступлением таких обстоятельств.

     10.3.    Если,   по  мнению  Сторон,  выполнение  Работ  может  быть

продолжено    в  порядке,  действовавшем  согласно  Контракту  до  начала

действия    обстоятельств    непреодолимой    силы,  то  срок  исполнения

обязательств  по  Контракту  продлевается  соразмерно  времени, в течение

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

               Статья 11. Порядок урегулирования споров

     11.1.   В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и

разногласий,  а  также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны

предпринимают  усилия  для урегулирования таких противоречий, претензий и

разногласий  в  добровольном  порядке с оформлением совместного протокола

урегулирования споров.

     11.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

     11.3.  До  передачи  спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской

области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

     11.3.1.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном виде. По

полученной  претензии  Сторона должна дать письменный ответ по существу в

срок  не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Оставление  претензии  без ответа в установленный срок означает признание

требований претензии.

     11.3.2.  В  претензии  должны  быть  указаны: наименование, почтовый

адрес  и  реквизиты  организации  (учреждения, предприятия), предъявившей

претензию;    наименование,    почтовый  адрес  и  реквизиты  организации

(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

     11.3.3.  Если  претензионные  требования подлежат денежной оценке, в

претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     11.3.4.  В  подтверждение  заявленных  требований к претензии должны

быть  приложены  надлежащим  образом оформленные и заверенные необходимые

документы либо выписки из них.

     В  претензии  могут  быть  указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя,    будут   способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее

рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     11.4.    В   случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и

недостижения    взаимного  согласия  споры  по  Контракту  разрешаются  в

Арбитражном суде Иркутской области.

                          Статья 12. Прочие условия

     12.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением Контракта,

направляются  в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением

о    вручении    по   адресу  Стороны,  указанному  в  Контракте,  или  с

использованием   факсимильной  связи,  электронной  почты  с  последующим

представлением    оригинала.    В    случае   направления  уведомлений  с

использованием    почты,  датой  получения  уведомления  признается  дата

получения  отправляющей  Стороной подтверждения о вручении второй Стороне

указанного    уведомления  или  дата  получения  Стороной  информации  об

отсутствии    адресата   по  его  адресу,  указанному  в  Контракте.  При

невозможности  получения  указанных  подтверждения  или  информации датой

такого    надлежащего    уведомления  признается  дата  по  истечении  14

(четырнадцати)  календарных  дней с даты направления уведомления по почте

заказным   письмом  с  уведомлением  о  вручении.  В  случае  отправления

уведомлений    посредством    факсимильной   связи  и  электронной  почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

     12.2.  Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах, по одному для

каждой  из  Сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  А  в случае

заключения  Контракта  по  результатам  электронного  аукциона,  Контракт

заключен  в  электронной  форме  в  порядке,  предусмотренном  статьей 70

Закона о Контрактной системе.

     12.3.  В  случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности

Заказчика  по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на

тех же условиях.

     12.4.  При  исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,

за  исключением  случаев,  если  новый Поставщик является правопреемником

Поставщика  по  Контракту  вследствие  реорганизации  юридического лица в

форме преобразования, слияния или присоединения.

     12.5.    Во    всем,    что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации

     12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

     - приложение 1 "Сметная документация";

     - приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки работ";

     - приложение 3 "График выполнения работ".

                Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Адреса:	Адреса:
- юридический:	- юридический:
- почтовый:	- почтовый:
Телефон ________________ , факс ________________	Телефон ________________ , факс ________________
Электронный адрес:	Электронный адрес:
Получатель: л/с _______________________________	Получатель: л/с _______________________________
ОГРН ________________________________________	ОГРН ________________________________________
ИНН ________________________________________	ИНН ________________________________________
КПП _________________________________________	КПП _________________________________________
БИК _________________________________________	БИК _________________________________________
р/с __________________________________________	р/с __________________________________________
М.П.	М.П.