Приложение N 1. Типовой контракт на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Приказу Министерства по

регулированию контрактной системы

в сфере закупок Иркутской области

от 28 февраля 2014 г. N 37-МП

                               Типовой контракт

           на поставку товаров для обеспечения государственных

                            нужд Иркутской области

                          Контракт N ______________

                   на ___________________________________

г.Иркутск                               "____" ___________ 20____ г.

     ______________________________,  именуемый  в дальнейшем "Заказчик",

от  имени  и  в интересах Иркутской области в соответствии с Положением о

_________    (уставом),    утвержденным    _________________,    в   лице

_________________________,        действующего        на        основании

________________________,  с  одной  стороны, и _________________________

(для        юридических     лиц    указываются    полное    наименование,

организационно-правовая  форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей

-  фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер

индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,

имя,  отчество,  реквизиты документа, удостоверяющего личность, именуемый

в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  ________________,  действующего  на

основании  ______________________,  с  другой  стороны,  вместе именуемые

"Стороны"  и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных

извещением  об  осуществлении  закупки,  приглашением  принять  участие в

определении  Поставщика,  документацией о закупке, заявкой, окончательным

предложением  участника закупки (данное условие не указывается в случаях,

когда  извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие

в  определении  Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное

предложение  участника закупки не предусмотрены) с соблюдением требований

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от 5

апреля  2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"

(далее    -  Закон  о  Контрактной  системе),  и  иного  законодательства

Российской  Федерации  и  Иркутской  области,  на  основании  результатов

определения    поставщика    Иркутской  области  _________________  путем

проведения    _____________,  протокол  N  _________  от  __________  г.,

заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                       Статья 1. Предмет Контракта

     1.1.        Поставщик        обязуется        поставить    Заказчику

_____________________________________________

     _______________________,  количество,  общая  и  единичная стоимость

которого  установлены  в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее -

Товар),  а  Заказчик  обязуется  принять  Товар  надлежащего  качества  и

количества  и  оплатить  его  в  порядке  и  на условиях, предусмотренных

Контрактом.

     1.2.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком в соответствии с

законодательством    Российской  Федерации,  законодательством  Иркутской

области,  требованиями  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих

порядок   поставки  такого  вида  Товара,  устанавливающих  требования  к

качеству  такого  вида  Товара,  в  соответствии  с условиями Контракта и

приложениями к нему.

     1.3.  Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества

и   безопасности  Товаров  в  соответствии  с  действующими  стандартами,

утвержденными    в    отношении  данного  вида  Товара  и  подтверждаться

соответствующими    документами,    оформленными    в    соответствии   с

законодательством Российской Федерации.

     Поставляемый  Товар  должен  быть новым Товаром (товаром, который не

был  в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен,

у  которого  не  была  осуществлена  замена  составных  частей,  не  были

восстановлены   потребительские  свойства.  (Данный  абзац  включается  в

случае, если иное не предусмотрено документацией о закупке)

     1.4.  Качество,  маркировка,  упаковка Товара должны соответствовать

требованиям    нормативно-технической    документации  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

     1.5.    Товар,    поставляемый    Поставщиком    Заказчику,   должен

соответствовать  техническим  характеристикам, указанным в Приложении 3 к

Контракту.

     1.6.    Страной    происхождения    поставляемого   Товара  является

_________________________________

     Документы, подтверждающие страну происхождения:

     -   _______________________________________________.(Указывается  по

усмотрению Заказчика).

     1.7.   Поставщик  также  обязуется  предоставить  следующие  услуги,

связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги):

     1.7.1. _____________________________________________________________

 (монтаж, пуско-наладочные работы и др.) в срок до ._____________________

 (Указывается по усмотрению Заказчика).

           Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара

     2.1.  Цена  Контракта  является  твердой и определяется на весь срок

исполнения    Контракта.    (В    случаях,  установленных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от 13.01.2014 N 19 "Об установлении

случаев,  в  которых  при  заключении  Контракта в документации о закупке

указываются   формула  цены  и  максимальное  значение  цены  Контракта",

указываются  ориентировочное  значение цены Контракта либо формула цены и

максимальное    значение   цены  Контракта,  установленные  Заказчиком  в

документации о закупке).

     2.2.   Цена  Контракта  составляет  ____________  (________________)

рублей ________ (_____) копеек,

     без НДС

     НДС                не        предусмотрен        на        основании

_____________________________________________________.

     с НДС

     в   том  числе  НДС  -  ________________  %  (_________  процентов),

_________ (__________) рублей (далее - цена Контракта).

    (В    случае,  если  Контракт  заключается  с  физическим  лицом,  за

исключением   индивидуального  предпринимателя  или  иного  занимающегося

частной   практикой  лица,  сумма,  подлежащая  уплате  физическому  лицу

уменьшается  на  размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта

(с  вознаграждения,  подлежащего  оплате  физическому  лицу - Поставщику,

Заказчик   обязан  удержать  и  перечислить  в  бюджет  налог  на  доходы

физических лиц в размере 13 %).

     Источник                                             финансирования:

____________________________________________________________.

     2.3.    Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  рублях  Российской

Федерации.

     2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара в полной

комплектации,    расходы,  связанные  с  погрузо-разгрузочными  работами,

транспортировкой,    доставкой    Товара  до  места  передачи  Заказчику,

предпродажной  подготовкой,  оформлением  всех  необходимых документов на

Товар,  оплату  таможенных  пошлин, налогов, сборов и другие обязательные

платежи, связанные с исполнением Контракта.

     2.5.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без

изменения    предусмотренных    Контрактом  количества  Товара,  качества

поставляемого  Товара  и  иных  условий Контракта. (Указывается в случае,

если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

     2.6.  Цена  Контракта  может  быть  изменена  по соглашению Сторон с

учетом  положений  бюджетного законодательства Российской Федерации, если

по    предложению   Заказчика  увеличивается  предусмотренное  Контрактом

количество  поставляемого  Товара  не  более  чем на десять процентов или

уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество поставляемого Товара

не  более  чем  на  десять  процентов.  При этом изменение Цены Контракта

осуществляется  пропорционально  дополнительному количеству Товара исходя

из  установленной  в  Контракте  цены  единицы Товара, но не более чем на

десять    процентов   Цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного

Контрактом  количества  Товара  стороны  Контракта обязаны уменьшить Цену

Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена единицы дополнительно

поставляемого    Товара    или    цены   единицы  Товара  при  уменьшении

предусмотренного    Контрактом  количество  поставляемого  Товара  должна

определяться  как  частное  от  деления  первоначальной Цены Контракта на

предусмотренное  в  Контракте  количество  такого  Товара. (Указывается в

случае,  если  данное  условие  предусмотрено Заказчиком в документации о

закупке).

     2.7.  Заказчик  производит  выплату  аванса Поставщику на банковский

счет,  указанный  в  Контракте, в размере ____________ от Цены Контракта,

указанной  в  п.2.1   Контракта,  в  сумме  _________________  в  течение

___________  (_________)  банковских  дней со дня выставления Поставщиком

счета  на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте

в  реестр  Контрактов  и  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств  до

Заказчика.    Обязательство    Заказчика  по  внесению  аванса  считается

исполненным  с  момента  списания денежных средств в размере, указанном в

настоящем  пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте.

(Заказчик вправе установить указанные условия).

     2.8. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:

     Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:

     Заказчик  оплачивает  Товар, поставленный Поставщиком в соответствии

с  Контрактом,  единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта

(за  вычетом  аванса,  выплаченного  Заказчиком  в соответствии с пунктом

2.7.  Контракта  (данное положение включается в пункт 2.8. в случае, если

в  пункте  2.7.  Контракта  предусмотрена  выплата  аванса Заказчиком) на

банковский  счет  Поставщика,  реквизиты  которого  указаны  в  статье 13

Контракта,    за   счет  средств  ________________________  на  основании

надлежаще  оформленного  и  подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта

приема-передачи  товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2

к  Контракту),  в  течение  ________  (_________)  банковских дней с даты

выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.

     Вариант  II.  Оплата  при  поставке  Товара  партиями по графику (по

заявкам):

Заказчик   оплачивает    фактически   поставленную   Поставщиком   партию

Товара  в  соответствии  с Контрактом, путем перечисления соответствующей

суммы  (за  вычетом  аванса,  выплаченного  Заказчиком  в  соответствии с

пунктом  2.7.  Контракта  (данное  положение  включается  в  пункт 2.8. в

случае,  если  в  пункте  2.7.  Контракта  предусмотрена  выплата  аванса

Заказчиком)  на  банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в

статье    13   Контракта,  за  счет  средств  _______________________  на

основании    надлежаще   оформленного  и  подписанного  обеими  Сторонами

Контракта,  Акта  приема-передачи  товара,  составленного  по прилагаемой

форме   (Приложение  2  к  Контракту),  в  течение  ________  (_________)

банковских    дней   с  даты  выставления  Поставщиком  счета  на  оплату

фактически поставленной партии Товара.

     2.9.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  Цены Контракта считаются

исполненными  с момента списания денежных средств в размере, составляющем

Цену  Контракта,  с банковского  счета Заказчика, указанного в статьи# 13

Контракта.

               Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

     3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по

 адресу: _______________________________________________________________.

     3.2.  Не  позднее,  чем  за _________ (________) рабочих дней до дня

доставки  Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика

дату и время доставки Товара.

     3.3.  Поставщик  поставляет  Товар Заказчику собственным транспортом

или  с  привлечением  транспорта  третьих  лиц  за  свой  счет.  Все виды

погрузо-разгрузочных  работ,  включая работы с применением грузоподъемных

средств,  осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами

или за свой счет.

     3.4.  В  день  поставки  Поставщик  одновременно  с  Товаром  должен

передать  Заказчику  сопроводительные  документы,  относящиеся  к Товару:

сертификат    соответствия  (или  декларацию  о  соответствии,  или  иной

документ,   подтверждающий  соответствие  качества  Товаров,  в  порядке,

установленном        законодательством        Российской      Федерации),

товарную/товарно-транспортную  накладную  и  Акт приема- передачи товара,

оформленный  по  прилагаемой  форме  (Приложение  2  к  Контракту), счет,

счет-фактуру.

     В    случае  отсутствия  вышеназванных  документов  Заказчик  вправе

отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

     3.5.  В  Контракте  указывается  один  из  вариантов  срока поставки

товара:

Вариант I. При единовременной поставке Товара:

     Срок                                поставки                 Товара:

_________________________________________________________________

     Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам:

     Поставка    Товара  осуществляется  партиями  по  наименованию  и  в

количестве,  указанном  в  заявках  Заказчика. Период поставки: с момента

заключения Контракта до ___________________________________.

     Заказчик  формирует  заявку  в  соответствии со своей потребностью в

Товаре.

Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком в течение ________

(_________) календарных дней с момента передачи ему заявки.

     Заявка  может  быть  передана  Заказчиком  как  в  устной  форме (по

телефону  ______________),  так  и в письменной (нарочным, по электронной

почте ________________________, по факсу _____________________.

     Вариант III. При поставке Товара по графику:

     Поставка  Товара  осуществляется  партиями в соответствии с Графиком

поставки товаров (Приложение 4 к Контракту).

     Если  Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта

составляет  более  чем  100  млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен

включать в себя график исполнения контракта.

     3.6.    При    отказе  Поставщика  от  поставки  Товара,  Заказчиком

составляется  акт  об  отказе  в  поставке  Товара. В данный акт вносятся

сведения  о  дате  и  времени отказа, наименовании и количестве Товара, о

причинах    отказа,    о  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  лица,

принимающего заявку.

     В  случае  просрочки  поставки  Товара  Заказчик  составляет  акт  о

просрочке  поставки  Товара,  в  котором  указываются  сведения о времени

заказа и времени просрочки поставки Товара.

     Данные  акты  являются  основаниями  для применения к Поставщику мер

ответственности, предусмотренных Контрактом.

          Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

     4.1.  Приемка  Товара по количеству производится согласно Инструкции

о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического назначения и

товаров  народного потребления по количеству, утвержденной постановлением

Госарбитража  при  Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, в части, не

противоречащей условиям Контракта.

     4.2.  Приемка  Товара по качеству производится согласно Инструкции о

порядке   приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и

товаров  народного  потребления  по качеству, утвержденной постановлением

Госарбитража  при  Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не

противоречащей условиям Контракта.

     4.3.    Приемка    Товара   осуществляется  путем  передачи  Товара,

сертификатов  (декларации  о соответствии), обязательных для данного вида

Товара,  и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в

соответствии    с   законодательством  Российской  Федерации,  подписания

товарной  (товарно-транспортной)  накладной  и (или) Акта приема-передачи

товаров (Приложение 2 к Контракту).

     4.4.  Отказ  от  приемки  Товара  оформляется  двусторонним  актом с

перечнем    недостатков,    условиями    и  сроками  их  устранения.  При

немотивированном  отказе  представителя  Поставщика  от  подписания  акта

(бездействие)    ненадлежащее    качество  Товара  подтверждается  актом,

подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

     4.5.  Проверка  количества  и  качества  Товара, поступившего в таре

(упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

     При  выявлении  несоответствия  наименований,  количества и качества

Товара  Заказчик  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  момента такого

выявления  направляет  Поставщику  письменное  уведомление  (претензию) о

необходимости  замены  или  допоставки  Товара  в  соответствии с пунктом

11.1. Контракта.

     4.6.  В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае

выявления    внешних    признаков    ненадлежащего    качества    Товара,

препятствующих   его  дальнейшему  использованию  (нарушение  целостности

упаковки,  повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно

устранить  недостатки  Товара  в течение ________ (_________) календарных

дней с момента письменного уведомления о них

     Заказчиком.

     4.7.  В  случае  поставки  некомплектного  Товара  Поставщик  обязан

доукомплектовать  Товар  или  заменить  Товаром  надлежащего  качества  в

течение  ________  (_________)  календарных  дней  с  момента письменного

уведомления о них Заказчиком.

     4.8.  Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в

течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

     4.9.    Для  проверки  соответствия  качества  поставленного  Товара

требованиям,  установленным  Контрактом  и  приложениями к нему, Заказчик

проводит  экспертизу.  Экспертиза  Товара  может  проводиться  Заказчиком

своими    силами   или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,

экспертные организации.

     4.10.  Товар  считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком

после  подписания  Сторонами  товарной (товарно-транспортной) накладной и

(или)  Акта  приема-передачи  товара  (Приложение  2 к Контракту), счета,

счета-фактуры,  при  отсутствии  у  Заказчика  претензий  по количеству и

качеству поставленного Товара.

     4.11.  Все  расходы,  связанные  с  возвратом  фальсифицированных  и

бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

     4.12.  Риск  случайной  гибели  и  случайного  повреждения Товара, а

также  право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в

момент передачи Товара согласно пункту 4.3. Контракта.

                  Статья 5. Права и обязанности Сторон

     5.1. Заказчик вправе:

     5.1.1.  Требовать  от Поставщика надлежащего исполнения обязательств

в  соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения

выявленных недостатков.

     5.1.2.  Требовать  от  Поставщика  представления  надлежащим образом

оформленных    документов,   предусмотренных  пунктом  4.3.  Контракта  и

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

     5.1.3.   Запрашивать  у  Поставщика  информацию  о  ходе  исполнения

обязательств по Контракту.

     5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

     5.1.5.  Отказаться  от  приемки  Товара  в  случаях, предусмотренных

Контрактом  и  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе в

случае обнаружения неустранимых недостатков.

     5.1.6.   Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта  в  соответствии  с  положениями статьи 95 Закона о Контрактной

системе.

     5.1.7.  По  соглашению  с  Поставщиком изменить существенные условия

Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

     5.1.8.  Пользоваться  иными  правами,  установленными  Контрактом  и

законодательством Российской Федерации.

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1.    Обеспечить    своевременную   приемку  Товара  и  провести

экспертизу     для    проверки    поставленного    Поставщиком    Товара,

предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.

     5.2.2.   Сообщать  в  письменной  форме  Поставщику  о  недостатках,

обнаруженных  в  ходе  поставки  Товара,  в течение 2 (двух) рабочих дней

после обнаружения таких недостатков.

     5.2.3.    Своевременно    принять   и  оплатить  поставленный  Товар

надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

     5.2.4.  При  получении  от  Поставщика уведомления о приостановлении

поставки  Товаров  в  случае,  указанном  в  подпункте  5.4.5. Контракта,

рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  и  порядке продолжения поставки

товаров.    Решение  о  продолжении  поставки  Товара  при  необходимости

корректировки  сроков  и  отдельных  этапов  поставки  Товара принимается

Заказчиком    и    Поставщиком  совместно  и  оформляется  дополнительным

соглашением к Контракту.

     5.2.5.  Не  позднее  ________________  (_____________)рабочих дней с

момента возникновения права

     требования  от  Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить

Поставщику  претензионное  письмо с требованием оплаты в течение ________

(_________)    рабочих   дней  с  даты  получения  претензионного  письма

неустойки    (штрафа,    пени),    рассчитанной    в    соответствии    с

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.2.6.  При  неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение

________  (_________)  рабочих  дней  с  даты  истечения срока для оплаты

неустойки  (штрафа,  пени),  указанного в претензионном письме, а также в

случае  полного  или частичного немотивированного отказа в удовлетворении

претензии,  либо  неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд

исковое    заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени),

рассчитанной  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и

условиями Контракта.

     5.2.7.    В   течение  ________  (_________)  рабочих  дней  с  даты

фактического  исполнения  обязательств  Поставщиком  принять  необходимые

меры  по  взысканию  неустойки  (штрафа,  пени)  за весь период просрочки

исполнения    обязательств,    предусмотренных    Контрактом,   а  именно

потребовать  оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации и условиями Контракта за весь

период  просрочки  исполнения,  и в случае неоплаты Поставщиком неустойки

(штрафа,  пени)  в  течение  указанного  срока  направить  в  суд исковое

заявление с соответствующими требованиями.

     5.2.8.  При  направлении  в  суд искового заявления с требованиями о

расторжении    Контракта   одновременно  заявлять  требования  об  оплате

неустойки    (штрафа,    пени),    рассчитанной    в    соответствии    с

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.2.9.  Обеспечить  конфиденциальность  информации,  предоставленной

Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

     5.2.10.        Исполнять     иные    обязанности,    предусмотренные

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     5.3. Поставщик вправе:

     5.3.1.  Требовать  своевременного подписания Заказчиком Акта приема-

передачи  товара  (Приложение  2  к Контракту), по Контракту на основании

представленных Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

     5.3.2.    Требовать  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в

соответствии с Контрактом.

     5.3.3.    Требовать   уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  случае

просрочки    исполнения    Заказчиком    обязательств,    предусмотренных

Контрактом,  а  также  в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств.

     5.3.4.  Досрочно  исполнить  обязательства  по  Контракту с согласия

Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).

     5.3.5.   Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта  в  соответствии  положениями  статьи  95  Закона о Контрактной

системе.

     5.4. Поставщик обязан:

     5.4.1.  Своевременно  и надлежащим образом исполнять обязательства в

соответствии  с  условиями  Контракта  и представить Заказчику документы,

указанные в п.4.3 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

     5.4.2.   Представить  по  письменному  запросу  Заказчика  в  сроки,

указанные  в  таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в

том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     5.4.3.    Обеспечивать  соответствие  Товара  требованиям  качества,

безопасности  жизни  и  здоровья,  а также иным требованиям сертификации,

безопасности  (санитарным  нормам и правилам, государственным стандартам,

техническим    регламентам    и  т.п.),  установленным  законодательством

Российской Федерации.

     Поставщик  обязан в течение срока действия Контракта предоставить по

запросу  Заказчика  в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения

указанного  запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше

требованиям.

     5.4.4.  Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при

приемке  поставленного  Товара  и  в  течение  гарантийного  срока (срока

годности), за свой счет.

     5.4.5.    Приостановить    поставку   Товара  в  случае  обнаружения

независящих    от    Поставщика   обстоятельств,  которые  могут  оказать

негативное  влияние  на  качество  Товара  или создать условия, в которых

невозможно  поставить  Товар  в установленный Контрактом срок, и сообщить

об  этом  Заказчику  в течение _______________ дней после приостановления

поставки Товара.

     5.4.6.  Предоставить  обеспечение  исполнения  Контракта  в случаях,

установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.

     5.4.7.  В  течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о

невозможности    поставить   Товар  надлежащего  качества,  в  надлежащем

количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.

     5.4.8.    Представить    Заказчику   сведения  об  изменении  своего

фактического  местонахождения  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со

дня  соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный

срок    уведомления  об  изменении  адреса  фактическим  местонахождением

Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

     5.4.9.    Предоставлять    информацию    о    всех   соисполнителях,

субподрядчиках,  заключивших  договор  или  договоры  с Поставщиком, цена

которого  или  общая  цена  которых составляет более чем десять процентов

цены    Контракта.    (Указывается  если  начальная  (максимальная)  цена

Контракта  при  осуществлении  закупки превышает 100 млн. (сто миллионов)

рублей)

     5.4.10.  Заключить  договор страхования товара на сумму __________ с

___________  (указываются  требования,  предъявляемые  к  соответствующей

страховой   организации).  Договор  страхования  товара  должен  включать

следующие                             обязательные                условия

______________________________________.(Данное   условие  указывается  по

усмотрению Заказчик#).

     5.4.11.    Привлекать    к    исполнению  контракта  субподрядчиков,

соисполнителей  из  числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных    некоммерческих   организаций  (Указывается  в  случае,

предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе)

     5.4.12.  Исполнять  иные  обязательства, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

                            Статья 6. Гарантии

     6.1.    Поставщик  гарантирует  качество  и  безопасность  Товара  в

соответствии  с  действующими  стандартами,  утвержденными  на данный вид

Товара,  и  наличием  сертификатов, обязательных для данного вида Товара,

оформленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.

Качество  Товара,  поставляемого  Заказчику  в соответствии с Контрактом,

должно    соответствовать   требованиям  ГОСТов,  технических  условий  и

нормативных документов.

     6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

     - сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

     -    сертификатом    (паспортом)   качества  производителя,  другими

документами  по  качеству,  предусмотренными законодательством Российской

Федерации.

     Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

     В Контракте указывается один из вариантов:

     Вариант I.

     6.3.  На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть

не менее _______ % (_______ процентов).

     Поставщик  гарантирует  возможность безопасного использования Товара

по назначению в течение всего срока годности Товара.

     В    случае    выявления  в  течение  всего  срока  годности  Товара

существенного  нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить

Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

     Все  расходы,  связанные  с возвратом Товара ненадлежащего качества,

осуществляются за счет Поставщика.

     Вариант II.

     6.3.На   Товар  установлена  гарантия  производителя  -  ___________

(____________) месяцев с даты поставки Товара.

     На    Товар    установлена    гарантия   Поставщика  -  ____________

(_______________)  месяцев  с  даты  поставки  Товара,  но не менее срока

предоставления гарантии производителя.

     Под  гарантией  понимается устранение Поставщиком своими силами и за

свой  счет  допущенных  по его вине недостатков, выявленных после приемки

Товара.

     6.3.1.  Поставщик  гарантирует возможность безопасного использования

Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

     6.3.2.  В  период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет

обязуется  осуществлять  замену Товара или ремонт любой неисправной части

Товара,  если  неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным

материалом,  некачественным  производством  или  монтажом  и  не является

результатом   действия  непреодолимой  силы,  небрежности,  неправильного

обращения,  внесения  изменений  или  повреждения  со  стороны  персонала

Заказчика или третьих лиц.

     6.3.3.    В   течение  гарантийного  срока  в  случае  возникновения

неисправностей  в  работе  поставляемого  Товара представитель Поставщика

должен  прибыть  в  течение  ______________  дней  с  момента поступления

заявки    от   представителя  Заказчика  по  месту  его  нахождения,  для

устранения    возникших    неисправностей   в  работе  Товара.  В  случае

невозможности    устранения    недостатков    на  месте,  Поставщик  (его

представитель)  должен  за  счет собственных средств осуществить доставку

Товара  до  места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый

ремонт и после его завершения доставить Товар Заказчику.

     Срок    ремонта    поставляемого    Товара    не   должен  превышать

_______________    дней.  В  случае  невозможности  произвести  ремонт  в

указанный    срок  Заказчику  предоставляется  функционально  аналогичное

оборудование на время ремонта.

     6.3.4.  Если  Заказчик  был  лишен возможности использовать Товар, в

отношении  которого  установлен  гарантийный  срок,  по  обстоятельствам,

зависящим   от  Поставщика,  гарантийный  срок  не  течет  до  устранения

соответствующих обстоятельств Поставщиком.

     6.3.5.    Если   в  период  действия  гарантийного  срока  Поставщик

осуществляет   замену  или  ремонт  какой-либо  части  Товара,  на  такую

замененную  или  отремонтированную  часть  Товара Поставщик предоставляет

гарантию.    Срок  гарантии  при  этом  устанавливается  Поставщиком  или

производителем  детали  товара,  но не менее 12 месяцев и не менее срока,

указанного в пункте 6.3. Контракта.

     6.3.6.    Все   расходы,  связанные  с  возвратом,  ремонтом  Товара

ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

     (Пункты 6.3.1 - 6.3.6 указываются при выборе варианта 2.)

                       Статья 7. Ответственность Сторон

     7.1.    За    неисполнение    или    ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств,  установленных  Контрактом, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     7.2.    В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,   Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,

пеней).    Пеня    начисляется    за  каждый  день  просрочки  исполнения

обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная со дня, следующего

после    дня    истечения   установленного  Контрактом  срока  исполнения

обязательства.

     Пеня    устанавливается    Контрактом   в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  дату  уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     Штрафы    в  размере  _______________________  руб.  начисляются  за

ненадлежащее    исполнение    Заказчиком   обязательств,  предусмотренных

Контрактом,    за    исключением    просрочки   исполнения  обязательств,

предусмотренных   Контрактом.  (Размер  штрафа  определяется  в  порядке,

установленном    постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем),  и размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом")

     7.3.  В  случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том

числе  гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в

иных   случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств,  предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     Пеня  в размере ____________________ руб. начисляется за каждый день

просрочки    исполнения    Поставщиком   обязательства,  предусмотренного

Контрактом,    начиная    со    дня,    следующего  после  дня  истечения

установленного    Контрактом    срока    исполнения    обязательства,   и

устанавливается    Контрактом.   (Размер  пени  определяется  в  порядке,

установленном    постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем),  и размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства,  предусмотренного  контрактом"),  но  не  менее  чем  одна

трехсотая   действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования

Центрального  банка  Российской  Федерации от цены Контракта, уменьшенной

на    сумму,    пропорциональную   объему  обязательств,  предусмотренных

Контрактом и фактически исполненных Поставщиком).

     Штрафы    в    размере    ___________________  руб.  начисляются  за

неисполнение    или  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком  обязательств,

предусмотренных    Контрактом,    за   исключением  просрочки  исполнения

Поставщиком   обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),

предусмотренных   Контрактом.  (Размер  штрафа  определяется  в  порядке,

установленном    Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25.11.2013  N  1063  "Об  утверждении  Правил определения размера штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем),  и размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом").

     7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств,  предусмотренных  Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

     7.5.  Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от

исполнения обязательств по Контракту.

     7.6.  Стороны  освобождаются  от  уплаты  неустойки (штрафа, пеней),

если докажет# что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,

предусмотренного   Контрактом,  произошло  по  вине  другой  стороны  или

вследствие непреодолимой силы.

     7.7.  За непредоставление информации, указанной в подпункте 5.4.9. с

Поставщика  взыскиваются  пени  в  размере одной трехсотой действующей на

дату  уплаты  пени  ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации  от  цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем в

соответствии  Законом  о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за

каждый  день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается если

начальная    (максимальная)  цена  Контракта  при  осуществлении  закупки

превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей)

     7.8.  За  неисполнение  условия о привлечении к исполнению Контракта

субподрядчиков,      соисполнителей    из    числа    субъектов    малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций    Поставщик   несет  гражданско-правовую  ответственность  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации. (Указывается в

случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

               Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

     8.1.  Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения

исполнения  Поставщиком  его  обязательств  по  Контракту, в том числе за

исполнение  таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества,

соблюдения  сроков  поставки  Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение условий Контракта, возмещение

ущерба.

     В  случае,  если участником закупки, с которым заключается Контракт,

является    государственное    или   муниципальное  казенное  учреждение,

обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

     Исполнение    Контракта    может    обеспечиваться   предоставлением

банковской   гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей  требованиям

статьи  45  Закона  о Контрактной системе, или внесением денежных средств

на    указанный    Заказчиком    счет,    на  котором  в  соответствии  с

законодательством    Российской    Федерации    учитываются  операции  со

средствами, поступающими Заказчику

     Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

     8.2.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать

сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

     В  банковскую  гарантию  включается  условие  о  праве  Заказчика на

бесспорное  списание  денежных  средств со счета гаранта, если гарантом в

срок  не  более  чем  5  (пять)  рабочих  дней  не  исполнено  требование

Заказчика  об  уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное

до  окончания  срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае,

если данное условие предусмотрено

     Заказчиком  в  извещении  об  осуществлении закупке, документацией о

закупке).

     8.3.   Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  срок

действия Контракта на _______________ (не менее, чем на один месяц).

     8.4.    Размер    обеспечения    исполнения    Контракта  составляет

_____________    %    (_________________    процентов),   что  составляет

_________________ (__________________) рублей.

     (В  случае,  если  предложенная  в  заявке  участника  закупки  цена

снижена  на  двадцать  пять  и  более  процентов по отношению к начальной

(максимальной)  цене  Контракта,  участник закупки, с которым заключается

Контракт,    предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом

положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.)

     8.5.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе предоставить

Заказчику    обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

выполненных    обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен  ранее

предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта. При этом может быть

изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

     8.6.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения

Контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или

иным    образом    перестало   обеспечивать  исполнение  Поставщиком  его

обязательств  по  Контракту,  Поставщик  обязуется  в течение 10 (десяти)

рабочих  дней  с  момента, когда такое обеспечение перестало действовать,

предоставить  Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта

на тех же условиях и в таком же размере.

     Действие  указанного  пункта  не  распространяется  на  случаи, если

Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

     8.7.    Прекращение    обеспечения    исполнения  Контракта  или  не

соответствующее  требованиям  Закона  о  Контрактной  системе обеспечение

исполнения  Контракта  по  истечении  срока,  указанного  в  пункте  8.6.

Контракта,  признается  существенным  нарушением  Контракта Поставщиком и

является  основанием  для расторжения Контракта по требованию Заказчика с

возмещением ущерба в полном объеме.

     8.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных

 в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения

 исполнения Контракта применяется Поставщиком) __________________________

___________________________________________________________________.

     8.9.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств  по  Контракту  обеспечение  исполнения  Контракта переходит

Заказчику в размере неисполненных обязательств.

     8.10.  Обеспечение  исполнения  Контракта  сохраняет  свою  силу при

изменении    законодательства    Российской    Федерации,   а  также  при

реорганизации Поставщика или Заказчика.

     8.11.  Все  затраты, связанные с заключением и оформлением договоров

и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

    Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

     9.1.  Контракт  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами, а

при  заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона

в  соответствии  с  положениями частей 7, 8 статьи 70 Закона о Контрактной

системе.

     9.2.  Контракт  действует  до  _______________________,  но  в любом

случае  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в

полном объеме.

     9.3.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не

допускается,  за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

     9.4. Контракт может быть расторгнут:

     - по соглашению Сторон;

     - в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

     - по решению суда.

     9.5.  Расторжение  Контракта по соглашению Сторон производится путем

подписания соответствующего соглашения о расторжении.

     Сторона,  которой  направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению  Сторон,  должна  дать  письменный ответ по существу в срок не

позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

     9.6.  В  случае  расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон

производится  сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного

Поставщиком Товара.

     9.7.  Стороны  вправе  принять  решение  об  одностороннем отказе от

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским# кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств.

     9.8.  Заказчик  обязан  принять  решение  об одностороннем отказе от

исполнения  Контракта,  если в ходе исполнения Контракта установлено, что

Поставщик    не   соответствует  установленным  документацией  о  закупке

требованиям    к    участникам   закупки  или  предоставил  недостоверную

информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям, что позволило ему

стать победителем определения Поставщика.

     9.9.    Односторонний    отказ    стороны  от  исполнения  Контракта

осуществляется    в    порядке,   предусмотренном  статьей  95  Закона  о

Контрактной системе

     9.10.  При  расторжении  Контракта  в  связи с односторонним отказом

стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  другая  сторона  Контракта

вправе  потребовать  возмещения  только  фактически  понесенного  ущерба,

непосредственно  обусловленного  обстоятельствами, являющимися основанием

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     9.11.  Поставщик обязан вернуть заказчику на указанный им банковский

счет  аванс,  выданный  в  соответствии  с Контрактом, в течение 5 (пяти)

банковских  дней  с  момента  расторжения  контракта.  Момент расторжения

Контракта  определяется  в порядке, установленном действующим гражданским

законодательством    Российской    Федерации.   (Указывается,  если  было

установлено условие о выплате аванса).

               Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за частичное или

полное  неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось

следствием    действия    обстоятельств   непреодолимой  силы,  а  именно

чрезвычайных   и  непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств:

стихийных  природных  явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),

действий  объективных  внешних  факторов  (военные действия, акты органов

государственной  власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных

обстоятельств,  подтвержденных в установленном законодательством порядке,

препятствующих  надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые

возникли    после    заключения    Контракта,   на  время  действия  этих

обстоятельств,   если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на

исполнение  Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не

в состоянии предвидеть и предотвратить.

     10.2.    Если    в    результате  обстоятельств  непреодолимой  силы

поставленным  Товарам  нанесен  значительный,  по мнению одной из Сторон,

ущерб,  то  эта  Сторона  обязана  уведомить  об  этом  другую  Сторону в

3-дневный  срок,  после  чего  Стороны  обязаны обсудить целесообразность

дальнейшего   продолжения  поставки  Товара  и  заключить  дополнительное

соглашение  с обязательным указанием новых условий о количестве, сроках и

стоимости    Товара,    которое   с  момента  его  подписания  становится

неотъемлемой    частью    Контракта,   либо  расторгнуть  Контракт.  Если

обстоятельства,  указанные  в  пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух)

календарных  месяцев  с  даты  соответствующего  уведомления,  каждая  из

Сторон  вправе  расторгнуть  Контракт  без требования возмещения убытков,

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

     10.3.  Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена

в    порядке,    действовавшем  согласно  Контракту  до  начала  действия

обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения обязательств по

Контракту    продлевается    соразмерно    времени,  в  течение  которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                Статья 11. Порядок урегулирования споров

     11.1.   В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и

разногласий,  а  также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны

предпринимают  усилия  для урегулирования таких противоречий, претензий и

разногласий  в  добровольном  порядке с оформлением совместного протокола

урегулирования споров.

     11.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

     11.3.  До  передачи  спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской

области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

     11.3.1.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном виде. По

полученной  претензии  Сторона должна дать письменный ответ по существу в

срок  не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Оставление  претензии  без ответа в установленный срок означает признание

требований претензии.

     11.3.2.  В  претензии  должны  быть  указаны: наименование, почтовый

адрес  и  реквизиты  организации  (учреждения, предприятия), предъявившей

претензию;    наименование,    почтовый  адрес  и  реквизиты  организации

(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

     11.3.3.  Если  претензионные  требования подлежат денежной оценке, в

претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     11.3.4.  В  подтверждение  заявленных  требований к претензии должны

быть  приложены  надлежащим  образом оформленные и заверенные необходимые

документы либо выписки из них.

     В  претензии  могут  быть  указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя,    будут   способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее

рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     11.4.    В   случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и

недостижения    взаимного  согласия  споры  по  Контракту  разрешаются  в

Арбитражном суде Иркутской области.

                        Статья 12. Прочие условия

     12.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением Контракта,

направляются  в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением

о    вручении    по   адресу  Стороны,  указанному  в  Контракте,  или  с

использованием   факсимильной  связи,  электронной  почты  с  последующим

представлением    оригинала.    В    случае   направления  уведомлений  с

использованием    почты,  датой  получения  уведомления  признается  дата

получения  отправляющей  Стороной подтверждения о вручении второй Стороне

указанного    уведомления  или  дата  получения  Стороной  информации  об

отсутствии    адресата   по  его  адресу,  указанному  в  Контракте.  При

невозможности  получения  указанных  подтверждения  или  информации датой

такого    надлежащего    уведомления  признается  дата  по  истечении  14

(четырнадцати)  календарных  дней с даты направления уведомления по почте

заказным   письмом  с  уведомлением  о  вручении.  В  случае  отправления

уведомлений    посредством    факсимильной   связи  и  электронной  почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

     12.2.  Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах, по одному для

каждой  из  Сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  А  в случае

заключения  Контракта  по  результатам  электронного  аукциона,  Контракт

заключен  в  электронной  форме  в  порядке,  предусмотренном  статьей 70

Закона о Контрактной системе.

     12.3.  В  случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности

Заказчика  по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на

тех же условиях.

     12.4.  При  исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,

за  исключением  случаев,  если  новый Поставщик является правопреемником

Поставщика  по  Контракту  вследствие  реорганизации  юридического лица в

форме преобразования, слияния или присоединения.

     12.5.    Во    всем,    что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

     12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

     - приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров";

     - приложение 2 "Форма Акта приемки-передачи товара";

     - приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара";

     - приложение 4 "График поставки".

                 Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Поставщик:
Адреса:	Адреса:
- юридический:	- юридический:
- почтовый:	- почтовый:
Телефон ________________ , факс ________________	Телефон ________________ , факс ________________
Электронный адрес:	Электронный адрес:
Получатель: л/с _______________________________	Получатель: л/с _______________________________
ОГРН ________________________________________	ОГРН ________________________________________
ИНН ________________________________________	ИНН ________________________________________
КПП _________________________________________	КПП _________________________________________
БИК _________________________________________	БИК _________________________________________
р/с __________________________________________	р/с __________________________________________
М.П.	М.П.