Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Административный регламент
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
исполнения государственной функции по осуществлению содержания,
ремонта и обслуживания помещений для размещения судебных участков
мировых судей Санкт-Петербурга
(утв. распоряжением Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности от 30 ноября 2009 г. N 211-р)
24 марта, 11 ноября 2014 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее - Комитет) определяет порядок исполнения государственной функции по осуществлению содержания, ремонта и обслуживания помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга (далее - государственная функция).
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 1.2 настоящего приложения внесены изменения
1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (Российская газета, 06.01.1997, N 3);
Федеральным законом Российской Федерации от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (Российская газета, 22.12.1998, N 242);
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Российская газета, 12.04.2013, N 80);
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 22.02.1999, N 8);
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2000 N 294 "Об утверждении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ" (Российская газета, 07.04.2000, N 68);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (Российская газета, 31.05.2006, N 114);
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Российская газета, 23.10.2003, N 214);
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Российская газета, 12.07.2003, N 139);
Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2000 N 552-64 "О мировых судьях Санкт-Петербурга" (Вестник Администрации Санкт-Петербурга, 30.11.2000, N 11);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 N 46 "О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге" (Вестник Администрации Санкт-Петербурга, 28.02.2008, N 2).
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется Комитетом.
1.4. Субъектом, имеющим право на получение государственной функции, является мировой судья Санкт-Петербурга.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
2.1.1. Конечными результатами исполнения государственной функции являются акты приемки выполненных работ соответственно по содержанию, ремонту и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, подписанные заместителем председателя Комитета и руководителем организации, выполнявшей работы по содержанию, ремонту или обслуживанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга.
2.1.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета, исполняющего государственную функцию.
2.1.2.1. Адрес Комитета:
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Смольный, Санкт-Петербург, 191060, Россия.
2.1.2.2. График работы Комитета, исполняющего государственную функцию:
а) с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00; с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед;
б) в пятницу - с 9.00 до 17.00; с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед;
в) суббота и воскресенье - выходные дни.
2.1.3. Справочные телефоны для консультаций структурных подразделений Комитета, исполняющих государственную функцию:
2.1.3.1. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Санкт-Петербурга Комитета (далее - Управление): (812) 576 66 65.
2.1.3.2. Отдел организации технической эксплуатации и безопасности судебных участков Управления Комитета (далее - отдел): (812) 576 64 60.
2.1.4. Адрес официального сайта Комитета в сети Интернет, содержащего информацию об исполнении государственной функции: http://www.zakon.gov.spb.ru
адрес электронной почты для приема обращений: zakon@gov.spb.ru
2.1.5. Порядок получения мировыми судьями Санкт-Петербурга информации по вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе исполнения государственной функции.
2.1.5.1. Для получения информации о порядке и процедурах исполнения государственной функции мировые судьи Санкт-Петербурга обращаются в Комитет лично, по телефону, в письменном виде почтой, либо в письменном виде электронной почтой.
2.1.5.2. Основными требованиями к информированию мировых судей Санкт-Петербурга являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования, наглядность форм предоставляемой информации, удобство и доступность получения информации, оперативность предоставления информации.
2.1.5.3. Информирование мировых судей Санкт-Петербурга организуется в индивидуальном порядке в устной или письменной форме.
2.1.6. Консультирование мировых судей Санкт-Петербурга осуществляется по следующим вопросам:
2.1.6.1) о порядке исполнения государственной функции;
2.1.6.2) о требованиях правовых актов, регламентирующих порядок исполнения государственной функции;
2.1.6.3) о наличии правоустанавливающих документов на помещение, предназначенное для размещения судебного участка мирового судьи Санкт-Петербурга;
2.1.6.4) о наличии заключенных договоров на содержание, ремонт и обслуживание помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга;
2.1.6.5) о наличии планов организации и проведения работ по содержанию, ремонту и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга;
2.1.6.6) о выполнении работ по содержанию и обслуживанию помещений, которые необходимы для улучшения эксплуатационных свойств и удобства помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга на основании разовых заявок;
2.1.6.7) о перечне организаций, выполняющих ремонт помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, с указанием телефонов руководителей подрядных организаций, номеров контрактов и сроков выполнения ремонтных работ;
2.1.6.8) о перечне организаций, выполняющих работы по содержанию и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, с указанием телефонов руководителей подрядных организаций, номеров контрактов и сроков выполнения работ;
2.1.6.9) о размещении заказа на выполнение работ по содержанию, ремонту и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга;
2.1.6.10) о номерах телефонов аварийных диспетчерских служб обслуживающих организаций, поставщиков коммунальных услуг, связи, пультов централизованной охраны отделов вневедомственной охраны;
2.1.6.11) о номерах телефонов руководителей структурных подразделений Комитета, контролирующих исполнение государственной функции.
2.1.7. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения мировых судей Санкт-Петербурга, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями государственной функции.
2.1.7.1. При ответе на телефонные звонки должностные лица Комитета, осуществляющие информирование, сняв трубку, должны назвать свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Комитета. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования должностное лицо, осуществляющее информирование, должно кратко подвести итоги беседы.
2.1.7.2. При устном обращении мировых судей Санкт-Петербурга (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие информирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратился мировой судья Санкт-Петербурга, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить мировому судье Санкт-Петербурга обратиться письменно.
2.1.7.3. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается председателем Комитета или его заместителем.
2.1.7.4. Информирование мирового судьи Санкт-Петербурга (по телефону или лично) должностным лицом осуществляется в корректной форме.
2.1.7.5. Должностные лица Комитета не вправе осуществлять консультирование мировых судей Санкт-Петербурга, выходящее за рамки необходимого и достаточного информирования о процедурах и условиях исполнения государственной функции.
2.1.8. Информация, указанная в п.п.2.1.1-2.1.4 настоящего Административного регламента, размещается в сети Интернет на официальном сайте Комитета.
2.1.9. На информационных стендах, устанавливаемых в помещениях судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, размещается информация следующего содержания:
2.1.9.1) о перечне организаций, выполняющих ремонт помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, с указанием телефонов руководителей подрядных организаций, номеров контрактов и сроков выполнения работ;
2.1.9.2) о перечне организаций, выполняющих работы по содержанию и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, с указанием телефонов руководителей подрядных организаций, номеров контрактов и сроков выполнения работ;
2.1.9.3) о номерах телефонов аварийных диспетчерских служб обслуживающих организаций, поставщиков коммунальных услуг, связи, пультов централизованной охраны отделов вневедомственной охраны;
2.1.9.4) о номерах телефонов руководителей структурных подразделений Комитета, контролирующих исполнение государственной функции по содержанию, ремонту и обслуживанию помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга.
2.1.10. Исполнение государственной функции представления каких-либо документов мировыми судьями Санкт-Петербурга не предусматривает.
2.2. Исполнение государственной функции осуществляется постоянно.
2.2.1. Конкретные сроки выполнения работ по содержанию, ремонту и обслуживанию помещений судебных участков для размещения мировых судей Санкт-Петербурга определяются государственными контрактами, заключаемыми на выполнение указанных работ.
2.3. Оснований для отказа в исполнении государственной функции не предусмотрено.
2.4. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.
3. Административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
3.1.1) организацию ремонта помещений, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга;
3.1.2) организацию содержания помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга;
3.1.3) организацию обслуживания помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга.
3.2. Организация ремонта помещений, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга.
3.2.1. Организация ремонта помещений, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, осуществляется специалистами отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.2. Юридическим фактом, который служит основанием для начала административных действий в рамках административной процедуры по организации ремонта помещений, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является вступление в силу договора безвозмездного пользования о размещении в помещении судебного участка мирового судьи Санкт-Петербурга.
3.2.3. Должностными лицами, осуществляющим# контроль за организацией ремонта помещений для размещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, являются специалисты отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.4. Сроки выполнения работ по ремонту помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга определяются государственными контрактами Санкт-Петербурга (далее - государственный контракт).
3.2.5. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий;
в) проверяет качество выполнения действий.
3.2.6. Объем проводимых ремонтных работ определяется государственным контрактом.
3.2.7. Для определения технического состояния помещений, подлежащих ремонту, и объемов выполнения ремонтных работ специалистами отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета самостоятельно или с привлечением подрядчика, осуществляющего экспертизу, проводится обследование помещений (далее - техническая экспертиза).
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.7.1 настоящего приложения внесены изменения
3.2.7.1. Выбор экспертной организации - подрядчика для проведения технической экспертизы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2.7.2. Должностным лицом, ответственным за организацию проведения технической экспертизы помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является специалист отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.7.3. Срок выполнения технической экспертизы не должен превышать три месяца.
3.2.8. Текущий контроль за совершением действий, выполняемых специалистом отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета при организации проведения технической экспертизы помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, осуществляет начальник отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.9. Разработка проектно-сметной документации для выполнения ремонтных работ с учетом заключений технических экспертиз состояния помещений.
3.2.9.1. Проектирование ремонтных работ помещения проводит проектная организация.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.9.2 настоящего приложения внесены изменения
3.2.9.2. Размещение государственных заказов на выполнение работ по проектированию ремонтных работ помещения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2.9.3. Должностным лицом, ответственным за организацию разработки проекта ремонта помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является специалист отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.9.4. Сроки разработки проекта ремонтных работ помещения определяются государственным контрактом на выполнение проектирования.
3.2.9.5. Текущий контроль за совершением действий, выполняемых специалистом отдела по организации и контролю ремонтных работ помещений Комитета при организации разработки проекта ремонта помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, осуществляет начальник отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.9.6. Проект ремонта помещений для размещения судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, включающий сметную документацию, утверждается заместителем председателя Комитета в течение 1 рабочего дня.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.9.7 настоящего приложения внесены изменения
3.2.9.7. По результатам утверждения проектно-сметной документации ремонтных работ заместителем председателя Комитета принимается решение о размещении заказа на выполнение ремонтных работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2.9.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку документации для размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ, является специалист отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.9.9. Подготовка документации для размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней.
3.2.9.10. Текущий контроль за выполнением специалистом отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета действий по подготовке документации для размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ осуществляет начальник отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий:
в) проверяет качество выполнения действий.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.10 настоящего приложения внесены изменения
3.2.10. Должностным лицом, ответственным за организацию размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонта помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", является специалист отдела закупок Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 24 марта 2014 г. N 67-р пункт 3.2.11 настоящего приложения изложен в новой редакции
3.2.11. Сроки размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонта помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга определяются Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.12 настоящего приложения внесены изменения
3.2.12. Текущий контроль за выполнением специалистом отдела размещения государственного заказа Комитета действий по организации размещения заказа по выбору подрядной организации для проведения ремонта помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга осуществляет начальник отдела закупок Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.13 настоящего приложения внесены изменения
3.2.13. По результатам размещения заказа с участником размещения заказа - победителем заключается государственный контракт в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.14 настоящего приложения внесены изменения
3.2.14. Должностным лицом, ответственным за заключение государственного контракта с подрядчиком на выполнение ремонтных работ в помещениях судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является специалист отдела закупок Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.15 настоящего приложения внесены изменения
3.2.15. Заключенный государственный контракт на выполнение ремонтных работ в помещениях судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга специалист отдела закупок Комитета передает в Финансово-бухгалтерское управление Комитета в течение 2 рабочих дней.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.16 настоящего приложения внесены изменения
3.2.16. Текущий контроль за выполнением специалистом отдела размещения государственного заказа Комитета действий по заключению государственного контракта с подрядчиком на выполнение ремонтных работ в помещениях судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга осуществляет начальник отдела закупок Комитета.
3.2.17. Должностным лицом, контролирующим исполнение государственного контракта на выполнение ремонтных работ (качество, объем и сроки выполнения) в помещениях судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является специалист отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета.
3.2.18. Приемка результата выполненных работ.
3.2.18.1. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения заказчиком уведомления подрядчика об окончании работ осуществляется комиссионная приемка объекта приемочной комиссией.
3.2.18.2. Приемочная комиссия формируется приказом Комитета.
3.2.18.3. В состав комиссии включаются: заместитель председателя Комитета, начальник отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета, начальник отдела.
3.2.18.4. По результатам приемки работ составляется акт, который в течение трех рабочих дней со дня завершения работы приемочной комиссии подписывается всеми членами комиссии, а также руководителем подрядчика.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.2.18.5 настоящего приложения внесены изменения
3.2.18.5. Подписанный акт приемки выполненных работ с документами на оплату выполненных ремонтных работ направляется специалистом отдела по организации и контролю ремонтных работ зданий и помещений Комитета в Финансово-бухгалтерское управление Комитета.
3.3. Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга заключается в комплексе услуг по санитарному содержанию помещений и охране помещений.
3.3.1. Юридическим фактом, который служит основанием для начала действий в рамках административной процедуры по организации содержания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, является вступление в силу договора безвозмездного пользования о размещении в помещении судебного участка мирового судьи Санкт-Петербурга.
3.3.2. Должностными лицами, ответственными за организацию содержания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, являются специалисты отдела.
3.3.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий;
в) проверяет качество выполнения действий.
3.3.4. Содержание помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивается в период всего срока их использования в пределах действия договора безвозмездного пользования.
3.3.5. Содержание помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивается в результате осуществления ряда организационных и технических действий, к которым относятся:
а) заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание услуг для обеспечения деятельности мировых судей Санкт-Петербурга;
б) исполнение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание услуг для обеспечения деятельности мировых судей Санкт-Петербурга.
3.3.6. Должностными лицами, ответственными за заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на предоставление услуг по санитарному содержанию помещений, охране, являются специалисты отдела.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.3.7 настоящего приложения внесены изменения
3.3.7. Заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на предоставление услуг по санитарному содержанию и охране помещений, осуществляется после вступления в силу договора безвозмездного пользования помещением в течение сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.3.8. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий;
в) проверяет качество выполнения действий.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.3.9 настоящего приложения внесены изменения
3.3.9. Заключение государственных контрактов или иных гражданско-правовых договоров на услуги по санитарному содержанию и охране помещений, включает ряд действий, к которым относятся:
3.3.9.1) подготовка проекта документации для проведения процедуры по определению исполнителя услуги - осуществляется в течение сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственными должностными лицами являются специалисты отдела;
3.3.9.2) текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий;
в) проверяет качество выполнения действий.
3.3.9.3) согласование проекта документации для размещения государственного заказа специалистами отдела закупок - осуществляется в течение 3 рабочих дней. Ответственными должностными лицами являются специалисты отдела закупок Комитета;
3.3.9.4) утверждение проекта документации для проведения процедуры по определению исполнителя услуги заместителем председателя Комитета - осуществляется в течение 1 рабочего дня.
3.3.9.5. Размещение государственного заказа на оказание услуг осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственным должностным лицом является специалист отдела закупок Комитета.
3.3.9.6. По результатам размещения заказа на оказание услуг с победителем заключается государственный контракт или иной гражданско-правовой договор в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственным должностным лицом является специалист отдела закупок Комитета.
3.3.9.7. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела закупок положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела закупок.
3.3.9.8. Заключенный государственный контракт или иной гражданско-правовой договор специалистом отдела закупок Комитета передается в Финансово-бухгалтерское управление Комитета в течение 2 рабочих дней.
3.3.10. Контроль за исполнением государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров по содержанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивают специалисты и старшие инженеры отдела.
3.3.11. При исполнении государственного контракта или иного гражданско-правового договора по содержанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, специалисты и старшие инженеры отдела осуществляют:
3.3.11.1) контроль выполнения условий государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание услуг;
3.3.11.2) оформление актов приемки оказанных услуг;
3.3.11.3) анализ и подготовку документов на оплату оказанных услуг, поступивших от исполнителя;
3.3.11.4) ведение претензионной работы.
3.4. Организация обслуживания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга заключается в выполнении комплекса работ по поддержанию их в исправном состоянии в пределах необходимых технических параметров и режимов работы конструкций, оборудования и технических устройств, и в обеспечении нормального функционирования помещений и их инженерных систем в течение установленного срока службы и обеспечении тепло-, водо-, электроснабжением, канализованием.
3.4.1. Юридическим фактом, который служит основанием для начала действий в рамках административных процедур по организации обслуживания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга является вступление в силу договора безвозмездного пользования о размещении в помещении судебного участка мирового судьи Санкт-Петербурга.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за организацию обслуживания помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга является специалист отдела.
3.4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела.
3.4.4. Обслуживание помещений мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивается в период всего срока их использования в пределах действия договора безвозмездного пользования.
3.4.5. Обслуживание помещений мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивается в результате осуществления ряда организационных и технических действий, к которым относятся:
а) заключение и исполнение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание коммунальных и других услуг для обеспечения деятельности мировых судей Санкт-Петербурга;
б) организация надлежащей эксплуатации помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, их инженерных сетей, коммуникаций, оборудования, связи, охранных систем (сигнализации).
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.5.1 настоящего приложения внесены изменения
3.4.5.1. Заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на предоставление коммунальных и других услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, услуги связи, техническое и аварийное обслуживание, обслуживание охранных систем) осуществляется после вступления в силу договора безвозмездного пользования помещением в течение сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.4.5.2. Должностными лицами, ответственными за заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на предоставление коммунальных и других услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, услуги связи, техническое и аварийное обслуживание, обслуживание охранных систем), являются специалисты отдела.
3.4.5.3. Заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание коммунальных и других услуг при размещении заказа у единственного поставщика, осуществляющего свою деятельность в сфере естественных монополий, включает следующие действия:
а) запрос тарифов на предоставляемые услуги для помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, - осуществляется в течение 30 дней.
Ответственное должностное лицо - специалист отдела;
б) составление проекта государственного контракта или иного гражданско-правового договора на оказание услуг для помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга - осуществляется в течение 30 дней.
Ответственное должностное лицо - специалист отдела;
в) проверку расчетов по объемам и стоимости предоставляемых услуг для помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга в соответствии с действующими нормативами - осуществляется в течение 3-5 рабочих дней.
Ответственное должностное лицо - специалист планово-экономического отдела Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.5.4 настоящего приложения внесены изменения
3.4.5.4. Заключенный государственный контракт или иной гражданско-правовой договор специалистом отдела передается в Финансово-бухгалтерское управление Комитета - в течение 2 рабочих дней.
3.4.5.5. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела.
3.4.5.6. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом планово-экономического отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник планово-экономического отдела.
3.4.6. Должностным лицом, ответственным за осуществление контроля исполнения государственного контракта или иного гражданско-правового договора на предоставление коммунальных услуг, техническое и аварийное обслуживание помещений, является специалист отдела.
3.4.7. Заключение государственных контрактов или иных гражданско-правовых договоров на услуги по обслуживанию помещений с поставщиками, не осуществляющими деятельность в сфере естественных монополий, включает ряд действий, к которым относятся:
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.7.1 настоящего приложения внесены изменения
3.4.7.1) подготовка проекта документации для проведения процедуры по определению исполнителя услуги - осуществляется в течение сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственными должностными лицами являются специалисты отдела;
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.7.2 настоящего приложения внесены изменения
3.4.7.2) согласование проекта документации для размещения государственного заказа специалистами отдела закупок Комитета - осуществляется в течение 3 рабочих дней. Ответственными должностными лицами являются специалисты отдела закупок Комитета;
3.4.7.3) утверждение проекта документации для проведения процедуры по определению исполнителя услуги заместителем председателя Комитета - осуществляется в течение 1 рабочего дня.
3.4.7.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.8 настоящего приложения внесены изменения
3.4.8. Размещение государственного заказа на оказание услуг по обслуживанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственным должностным лицом является специалист отдела закупок Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.9 настоящего приложения внесены изменения
3.4.9. По результатам размещения заказа на оказание услуг по обслуживанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга с победителем заключается государственный контракт или иной гражданско-правовой договор в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственным должностным лицом является специалист отдела закупок Комитета.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.10 настоящего приложения внесены изменения
3.4.10. Заключенный государственный контракт или иной гражданско-правовой договор специалистом отдела закупок Комитета передается в Финансово-бухгалтерское управление Комитета - в течение 2 рабочих дней.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. N 258-р в пункт 3.4.11 настоящего приложения внесены изменения
3.4.11. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела закупок положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела закупок.
3.4.12. Контроль за исполнением государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров по обслуживанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга обеспечивают специалисты и старшие инженеры отдела.
3.4.13. При исполнении государственного контракта или иного гражданско-правового договора по обслуживанию помещений судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, специалисты и старшие инженеры отдела осуществляют:
3.4.13.1) контроль выполнения условий государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на оказание услуг;
3.4.13.2) оформление актов приемки оказанных услуг;
3.4.13.3) анализ и подготовку документов на оплату оказанных услуг, поступивших от исполнителя;
3.4.13.4) ведение претензионной работы.
3.4.14. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет начальник отдела, который:
а) контролирует сроки выполнения действий;
б) непосредственно проверяет ход выполнения действий;
в) проверяет качество выполнения действий.
4. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной функции
4.1. Мировой судья Санкт-Петербурга имеет право обратиться в Комитет с жалобой устно или письменно. При подаче жалобы и ее рассмотрении мировой судья Санкт-Петербурга вправе:
4.1.1) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4.1.2) отозвать поданную жалобу путем подачи письменного заявления о прекращении рассмотрения жалобы.
4.1.3. В соответствии со ст.46 Конституции Российской Федерации мировой судья Санкт-Петербурга вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета в судебном порядке.
4.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета, осуществляемые и принятые в ходе исполнения государственной функции.
4.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Комитет письменной жалобы мирового судьи Санкт-Петербурга либо обращение мирового судьи Санкт-Петербурга с устной жалобой на личном приеме.
4.4. В письменной жалобе мировым судьей Санкт-Петербурга в обязательном порядке должны быть указаны:
4.4.1) наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба;
4.4.2) фамилия, имя, отчество мирового судьи Санкт-Петербурга;
4.4.3) предмет жалобы;
4.4.4) личная подпись мирового судьи Санкт-Петербурга;
4.4.5) почтовый адрес, по которому должн быть направлен ответ.
4.5. Вышестоящими органами государственной власти и должностными лицами, которым может быть адресована жалоба мирового судьи Санкт-Петербурга в досудебном (внесудебном) порядке, являются Губернатор Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга.
4.6. Сроки рассмотрения жалобы.
4.6.1. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия мирового судьи Санкт-Петербурга может быть дан устно в ходе личного приема в день обращения. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
4.6.2. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня поступления в Комитет.
4.6.3. Письменная жалоба, поступившая в Комитет или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.