Приложение 3. Государственный контракт на выполнение работ

Приложение 3

к приказу

Комитета по культуре

от 18 июля 2008 г. N 22

               Государственный контракт на выполнение работ

 Санкт-Петербург                                   "__" _________ 20__ г.

      _________________________________________________         (название

 организации), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  _______________

 (должность,  Ф.И.О.),  действующего   на   основании   _________________

 (учредительный  документ),  с  одной  стороны,  и   ____________________

 (название организации),  именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",   в лице

 ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на  основании  __________

 (учредительный документ), с другой  стороны,  именуемые  при  совместном

 упоминании  "Стороны",  заключили  настоящий  государственный   контракт

 Санкт-Петербурга (далее - Контракт) о нижеследующем:

                           1. Предмет Контракта

      1.1. В  целях  обеспечения  государственных  нужд  Санкт-Петербурга

 Подрядчик     обязуется     выполнить     по           заданию Заказчика

 ______________________  (наименование  работы)  и  сдать  ее   результат

 Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат  работы  и  обеспечить

 его оплату.

      1.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии  с  техническим

 заданием (приложение 1), определяющим объем, содержание работ  и  другие

 предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с иными условиями

 Контракта, действующими  нормами,  стандартами  и  правилами  выполнения

 данного рода работ.

                        2. Сроки выполнения работ

      2.1. Начало выполнения работ по Контракту - в течение трех  дней  с

 момента уведомления Подрядчика Заказчиком о внесении Контракта в  Реестр

 государственных контрактов Санкт-Петербурга.

      2.2. Окончание выполнения работ по Контракту - "__" __________ 200_

 г.

      Датой  окончания  выполнения  работ   считается   дата   подписания

 Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

      2.3. Сроки выполнения работ по Контракту  определяются  календарным

 планом, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком не позднее 15

 календарных дней от даты внесения  Контракта  в  Реестр  государственных

 контрактов Санкт-Петербурга.

      2.4.  Стороны  вправе  по  взаимному  соглашению     изменять сроки

 выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к Контракту

 в следующих случаях:

      - сокращения срока выполнения работ;

      - продления срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет

 выявлено, что работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные

 сроки по не зависящим от него причинам.

                  3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. Общая стоимость работ по  Контракту  составляет  _____  рублей

 ____ копеек, в том числе НДС ___ рублей __ копеек.

      Стоимость подлежащих выполнению  работ  определяется  на  основании

 локальных смет Заказчика, являющихся  неотъемлемой  частью  технического

 задания (приложение 1), с учетом коэффициента конкурсного  (аукционного,

 котировочного)  снижения  _____,  определенного  на  основании   расчета

 коэффициента   конкурсного   (аукционного,    котировочного)    снижения

 (приложение 2).

      Стоимость работ по Контракту  является  твердой,   корректировке не

 подлежит, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 Контракта.

      3.2. Заказчик по  согласованию  с  Подрядчиком  в  ходе  исполнения

 Контракта  вправе  изменить   не   более   чем   на     десять процентов

 предусмотренный Контрактом  объем  работ  при  изменении   потребности в

 работах,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  или   при   выявлении

 потребности  в   дополнительном   объеме   работ,   не   предусмотренных

 Контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными  Контрактом.  При

 выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с

 Подрядчиком    вправе    изменить    первоначальную       цену Контракта

 пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять  процентов

 цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений  в   Контракт в

 связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан

 изменить цену Контракта указанным образом (данный пункт применяется  при

 проведении конкурса).

      3.3. Вариант 1: оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

 приемки Заказчиком выполненной работы, оформленных  актом  сдачи-приемки

 результата  выполненных  работ,  при  условии,  что   работы   выполнены

 надлежащим образом и в установленный  срок.  Оплата  работ  производится

 путем единовременного перечисления всей суммы, указанной  в  пункте  3.1

 Контракта, на расчетный счет Подрядчика в течение 15 календарных дней  с

 момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки  результата  выполненных

 работ.

      Вариант 2: оплата работ производится  поэтапно  путем  перечисления

 денежных средств на расчетный счет Подрядчика после  сдачи   последним и

 приемки  Заказчиком  выполненного  этапа   работ,     оформленными актом

 сдачи-приемки результата выполненного  этапа  работ,  при   условии, что

 работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок. Срок  оплаты

 - 15 календарных дней с момента подписания сторонами акта  сдачи-приемки

 результата выполненного этапа работ.

      Вариант 3: авансовый платеж в размере _____% (но не более  30%)  от

 стоимости работ  производится  Заказчиком  путем  перечисления  денежных

 средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15  календарных  дней  от

 даты выставления счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится не

 позднее  15  календарных  дней  с  момента  подписания    Сторонами акта

 сдачи-приемки результата выполненных работ (выполненного этапа работ).

      3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями  от  требований

 технического  задания,  иных  условий  Контракта,  с   нарушениями норм,

 стандартов и правил выполнения данного рода работ, с иными  недостатками

 (далее - недостатки),  не  подлежат  оплате  до  устранения  Подрядчиком

 обнаруженных недостатков работ.

      3.5. Работы, выполненные Подрядчиком  сверх  объемов  и  стоимости,

 предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  случая,  предусмотренного

 пунктом 3.2 Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

      3.6. Оплата производится в установленном порядке  через  Управление

 казначейства  Комитета  финансов  Санкт-Петербурга.   Датой   исполнения

 Заказчиком  обязательств  по  оплате  считается  дата  отметки  Комитета

 финансов Санкт-Петербурга о списании средств с лицевого счета Заказчика.

                     4. Права и обязанности Заказчика

      4.1. Заказчик обязан:

      4.1.1. В течение 3 (трех)  календарных  дней  с  момента  включения

 Контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга  передать

 Подрядчику по акту передачи техническую и иную документацию, необходимую

 для выполнения работ по Контракту (при наличии).

      4.1.2. Принять выполненные  Подрядчиком  работы  в   соответствии с

 условиями Контракта.

      4.1.3. На основании  представленных  Подрядчиком  и   оформленных в

 установленном порядке Заказчиком актов сдачи-приемки  выполненных  работ

 обеспечить оплату выполненных работ в пределах установленной  Контрактом

 стоимости работ.

      4.2. Заказчик вправе:

      4.2.1. Требовать  от  Подрядчика  выполнения  условий   Контракта в

 полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

      4.2.2.  Осуществлять  контроль  за  ходом  производства   работ, не

 вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

      4.2.3.   В   случае   просрочки   исполнения      Подрядчиком своих

 обязательств,  при  отзыве,  приостановке   или   прекращении   действия

 лицензии,   выданной   Подрядчику   (если   производимый    вид    работ

 лицензируется), или в иных случаях, предусмотренных законом,  привлекать

 за счет Подрядчика третьих лиц  для  выполнения  работ,  предусмотренных

 Контрактом.

      4.2.4.

 _______________________________________________________________________.

                          (иные права Заказчика)

                    5. Права и обязанности Подрядчика

      5.1. Подрядчик обязан:

      5.1.1.  Выполнить  работы  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные

 Контрактом, и сдать результат Заказчику.

      5.1.2. Производить  работы  в  полном  соответствии  с  техническим

 заданием и календарным планом.

      5.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в  соответствии  с

 действующими нормами, стандартами и правилами  выполнения  данного  рода

 работ.

      5.1.4.  Не  использовать  в  ходе  выполнения  работ    материалы и

 оборудование,  если  это   может   привести   к   нарушению   требований

 безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды,  обязательных

 для Сторон.

      5.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков,  выявленных

 при приемке работ.  Исправлять  недостатки,  допущенные  при  выполнении

 работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

      5.1.6.  Компенсировать  Заказчику  все  убытки,  включая   судебные

 издержки, связанные с травмами или ущербом,  нанесенным  третьим  лицам,

 возникшими вследствие выполнения  Подрядчиком  работ  в   соответствии с

 Контрактом.

      5.1.7. Подрядчик обязан на весь период действия Контракта  на  свой

 выбор   предоставить   Заказчику   обеспечение       исполнения принятых

 обязательств по Контракту  на  сумму  ____  (_________)  рублей   в виде

 банковской  гарантии,  страхования  ответственности  по    Контракту или

 перечисления  на  счет  Заказчика  залога  денежных  средств  в  размере

 обеспечения исполнения Контракта.

      Возврат  перечисленных   в   качестве   залога     денежных средств

 осуществляется  в  течение  10  банковских  дней  с  момента  подписания

 Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ в соответствии

 с пунктом 6 Контракта.

      5.1.8.

 _______________________________________________________________________.

                      (иные обязанности Подрядчика)

      5.2. Подрядчик вправе:

      5.2.1.  Заключать  договоры  субподряда  с  соблюдением  требований

 действующего законодательства.

                     6. Порядок сдачи и приемки работ

      6.1. При завершении работы  (этапа  работ)  Подрядчик  представляет

 Заказчику  акт  сдачи-приемки  результата  выполненных  работ   в   двух

 экземплярах.

      6.2. Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта  сдачи-приемки

 результата выполненных работ (выполненного этапа работ) обязан направить

 Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

      6.3. В случае выявления  недостатков  выполненных  работ  Сторонами

 составляется  двухсторонний  акт,   в   котором   фиксируются   перечень

 выявленных недостатков, необходимых  доработок  и  сроки  их  выполнения

 Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания  указанного

 акта в нем  делается  отметка  об  этом  и  подписанный   Заказчиком акт

 подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

      В случае подтверждения в экспертном заключении факта  ненадлежащего

 качества выполненных работ, стоимость  услуг  по  проведению  экспертизы

 взыскивается с Подрядчика.

      Претензии  о  необходимости  выполнения   доработок     должны быть

 предъявлены  Заказчиком  в  течение  7   дней   после     получения акта

 сдачи-приемки результата выполненных работ.

      Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими

 силами и за свой счет в сроки,  предусмотренные  в  двухстороннем  акте,

 указанном  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  обеспечив    при этом

 сохранность любого имущества Заказчика.

      Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных  Заказчиком

 недостатков  работ  не  освобождает  Подрядчика  от  уплаты   неустойки,

 предусмотренной Контрактом, и возмещения убытков Заказчика.

      6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  работ     в случае

 обнаружения  недостатков  работ,  которые  не   могут   быть   устранены

 Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

      6.5. Днем сдачи и приемки работ считается день подписания Сторонами

 акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

      6.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и

 оплатить их досрочно.

                        7. Гарантии качества работ

      7.1. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ  в

 течение __ месяцев  со  дня  подписания  Заказчиком  акта  сдачи-приемки

 результата выполненных  работ  при  условии  соблюдения  правил   и норм

 эксплуатации  результата  работ,   указанных   Подрядчиком     при сдаче

 результата работ.

      В случае если Подрядчик при сдаче результата работ не  информировал

 Заказчика о правилах и нормах эксплуатации результата выполненных работ,

 он не  вправе  ссылаться  на  нарушение  указанных  норм  и   правил при

 предъявлении к нему  требований  об  устранении  недостатков  результата

 работ, выявленных в течение гарантийного срока.

      7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока  недостатков

 в  результатах  выполненных  работ  Подрядчик  обязан     безвозмездно в

 указанный Заказчиком срок устранить эти недостатки.

      7.3. В случае если Подрядчиком  недостатки  не  будут   устранены в

 указанный  Заказчиком  срок,   Заказчик   вправе   поручить   устранение

 недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать  от  Подрядчика

 возмещения расходов на устранение недостатков.

      7.4.  Гарантийный  срок  приостанавливается  на  срок,  в   течение

 которого  результаты  выполненных  работ  не   могли   эксплуатироваться

 вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

      Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

                        8. Ответственность Сторон

      8.1. Стороны несут ответственность  в  соответствии  с  действующим

 законодательством за неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  своих

 обязательств по Контракту.

      8.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком

 за    неисполнение    или    ненадлежащее    исполнение     обязательств

 Субподрядчиками.

      8.3. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ

 (этапа работ) Подрядчик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в

 размере 0,2%  от  стоимости  работ  по  Контракту,  но  не   менее одной

 трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки  рефинансирования

 Центрального банка  Российской  Федерации,  за  каждый  день  просрочки,

 начиная со дня, следующего после дня истечения  срока  выполнения  работ

 (этапа работ), до сдачи результата работ.

      8.4.  В  случае  неустранения  в  установленный  срок  недостатков,

 выявленных в ходе приемки результата выполненных  работ  или  в  течение

 гарантийного  срока,  Подрядчик  уплачивает  по   требованию   Заказчика

 неустойку в размере 0,3% от стоимости работ, выполненных с недостатками,

 за каждый день просрочки устранения указанных недостатков.

      8.5.  В  случае  полного  или   частичного     невыполнения условий

 Контракта,    а    также    ненадлежащего    выполнения    обязательств,

 предусмотренных Контрактом, одной из Сторон последняя обязана возместить

 другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

      8.6. Уплата неустойки в соответствии с пунктами 8.3 и 8.4 Контракта

 не освобождает Подрядчика от выполнения принятых обязательств в  натуре.

 Неустойка взыскивается с Подрядчика сверх  суммы  подлежащих  возмещению

 убытков Заказчика.

      8.7.

 _______________________________________________________________________.

                       (иные виды ответственности)

                   9. Обстоятельства непреодолимой силы

      9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим  образом  исполнившая

 обязательства,   принятые   в   соответствии   с       Контрактом, несет

 ответственность, если не докажет, что  надлежащее  исполнение  оказалось

 невозможным  вследствие  непреодолимой  силы,  то  есть   чрезвычайных и

 непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

      9.2. Сторона, не имеющая возможности  исполнить  принятые  на  себя

 обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой  силы

 и   претендующая   на   освобождение   от       ответственности, обязана

 незамедлительно после того, как стало известно  о  возникновении  данных

 обстоятельств,  уведомить  другую  Сторону  о  таких   обстоятельствах в

 письменной форме.

      9.3. Если эти обстоятельства будут  длиться  более  одного  месяца,

 каждая их Сторон имеет право на  досрочное  расторжение  Контракта.  При

 этом  Стороны   не   освобождаются   от   обязательств     по возмещению

 задолженностей,    образовавшихся    до    наступления     обстоятельств

 непреодолимой силы.

                        10. Риск случайной гибели

      10.1.  Вещные  права  и  риск  случайной  гибели  или   повреждения

 результата работ переходят от  Подрядчика  к  Заказчику  с   момента его

 приемки  Заказчиком  и  подписания   Сторонами   акта   приемки-передачи

 результата выполненных работ.

                        11. Урегулирование споров

      11.1.   Контрактом    предусматривается       претензионный порядок

 урегулирования споров. Срок рассмотрения  предъявленной  претензии   - 7

 (семь) календарных дней от даты ее получения.

      11.2. В случае если Стороны не урегулировали спор  в  претензионном

 порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга  и

 Ленинградской области.

      11.3. В  претензии  Заказчика  должны  быть  указаны   содержание и

 основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.  Претензия

 должна  быть  подтверждена  актами  и  иными  необходимыми  документами.

 Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой  с

 вручением уполномоченному представителю  Подрядчика  под  расписку  и  с

 приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.

                       12. Заключительные положения

      12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и

 действует до полного исполнения  Сторонами  своих  обязательств,   но не

 позднее _________ 20__ г.

      Пункты 7.1-7.4 Контракта действуют до истечения гарантийного срока,

 установленного Контрактом.

      12.2. Изменения в Контракт  могут  быть  внесены  путем  подписания

 Сторонами  соответствующего  дополнительного  соглашения  к   настоящему

 Контракту   в   случае,   если   это   не   противоречит    действующему

 законодательству.

      12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон

 или   решению   суда   по   основаниям,   предусмотренным    действующим

 законодательством.

      12.4.  Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке    отказаться от

 исполнения Контракта и  потребовать  возмещения  причиненных   убытков в

 следующих случаях:

      - если Подрядчик в течение 10 дней от  даты  внесения   Контракта в

 Реестр  государственных  контрактов  Санкт-Петербурга  не   приступает к

 исполнению Контракта;

      - если задержка Подрядчиком в сроках  выполнения  работ  составляет

 более 15 дней;

      - если недостатки  результата  работы  в  установленный  Заказчиком

 разумный  срок  не  были  устранены   или   являются     существенными и

 неустранимыми;

      - принятия в установленном порядке решения о ликвидации  Подрядчика

 или  применения  арбитражным  судом  в  отношении  Подрядчика   процедур

 банкротства;

      -  административного  приостановления  деятельности    Подрядчика в

 порядке,    предусмотренном    Кодексом    Российской       Федерации об

 административных правонарушениях;

      - аннулирования или  истечения  срока  действия  лицензии(й),  либо

 наложения  государственными  органами  в  установленном  порядке  других

 ограничений, лишающих Подрядчика возможности выполнения работ.

      Заказчик вправе в одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения

 Контракта также  в  случае  отсутствия  по  не  зависящим  от  Заказчика

 причинам возможности дальнейшей оплаты работ по Контракту.

      При возникновении  обстоятельств,  предусмотренных  в   абзацах 5-7

 настоящего пункта, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить  Заказчика

 о возникновении указанных обстоятельств.

      В случае одностороннего отказа  от  исполнения  Контракта  Заказчик

 направляет Подрядчику письменное уведомление не позднее чем за 5 рабочих

 дней  до  даты  прекращения  действия  Контракта.   Контракт   считается

 расторгнутым со дня подачи в органы почтовой связи уведомления об отказе

 от исполнения Контракта.

      12.5.  При  расторжении  Контракта  по   соглашению     Сторон либо

 прекращения его действия в связи с односторонним  отказом  Заказчика  от

 исполнения Контракта результат  работ  при  наличии  согласия  Заказчика

 передается   Заказчику,   который   оплачивает   Подрядчику    стоимость

 выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

      12.6.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих   равную

 юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

      12.7.  В   вопросах,   не   урегулированных     Контрактом, Стороны

 руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      12.8. Приложения 1  и  2  к  Контракту  являются  его  неотъемлемой

 частью.

      Приложение 1 - техническое задание;

      Приложение  2  -  расчет  коэффициента  конкурсного   (аукционного,

 котировочного) снижения.

      13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

     Заказчик                        Подрядчик

     Полное наименование             Полное наименование

     Место нахождения:               Место нахождения:

     Банковские реквизиты:           Банковские реквизиты:

     ИНН                             ИНН

     КПП                             КПП

              ЗАКАЗЧИК                               ПОДРЯДЧИК

     должность                                   должность

 ___________________________ (Ф.И.О.)     ______________________ (Ф.И.О.)