Раздел 7. Порядок организации работы по привлечению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором), к гражданско-правовой ответственности

Раздел 7. Порядок организации работы по привлечению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором), к гражданско-правовой ответственности

7.1. В случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) в процессе исполнения обязательств допускает нарушение условий контракта (договора), соответствующее структурное подразделение с привлечением финансовой службы и юридической службы обязано рассчитать размер неустойки в соответствии с условиями контракта (договора), в кратчайшие сроки направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием об устранении выявленных нарушений и требованием об оплате неустойки с указанием срока устранения нарушений и оплаты неустойки. В претензии должны быть указаны реквизиты для оплаты неустойки.

При неисполнении требований, изложенных в претензии, соответствующее структурное подразделение обязано направить в юридическую службу письмо и необходимые документы для подготовки юридической службой искового заявления в суд.

7.2. В случае обнаружения соответствующим структурным подразделением в процессе приемки товаров, работ, услуг по контракту (договору) фактов несоответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) уполномоченный работник соответствующего структурного подразделения в присутствии уполномоченного представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) обязан составить акт о несоответствии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) либо отразить данную информацию в документах, оформляемых при приемке.

Уполномоченный представитель поставщика (исполнителя, подрядчика) должен подписать акт о несоответствии поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора). Если уполномоченный представитель поставщика (исполнителя, подрядчика) отказывается подписать данный акт, об этом делается соответствующая отметка уполномоченным работником соответствующего структурного подразделения.

В акте о несоответствиях поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) необходимо указать срок для устранения выявленных нарушений.

Если выявленные нарушения в срок, указанный в претензии, не устранены, соответствующее структурное подразделение с привлечением финансовой службы и юридической службы обязано рассчитать размер неустойки в соответствии с условиями контракта (договора), в кратчайшие сроки направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием об устранении выявленных нарушений и требованием об оплате неустойки с указанием срока устранения нарушений и оплаты неустойки. В претензии должны быть указаны реквизиты для оплаты неустойки.

При неисполнении требований, изложенных в претензии, соответствующее структурное подразделение обязано направить в юридическую службу письмо и необходимые документы для подготовки юридической службой искового заявления в суд, арбитражный суд.

7.3. Независимо от обращения с исковым заявлением в суд соответствующее структурное подразделение должно обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта.

Обращение взыскания на обеспечение исполнения контракта производится в порядке, предусмотренном в подразделе 3.5 Регламента.

7.4. Соответствующее структурное подразделение обязано незамедлительно направлять письменную информацию о принятии заказчиком Санкт-Петербурга решения о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в отдел государственного заказа.

Отдел государственного заказа посредством АИСГЗ через официальный сайт Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня принятия заказчиком Санкт-Петербурга решения о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, направляет сведения об указанном решении для включения его в реестр контрактов.

7.5. Должностные лица заказчика Санкт-Петербурга, ответственные за привлечение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором), к гражданско-правовой ответственности:

руководитель заказчика Санкт-Петербурга или должностное лицо, подписавшее контракт в соответствии с полномочиями;

руководитель соответствующего структурного подразделения;

руководитель юридической службы;

руководитель финансовой службы.