Постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. N 729 "Об утверждении Положения о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов" (утратило силу)

Постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. N 729
"Об утверждении Положения о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 24 ноября 2016 г. N 794 настоящее постановление признано утратившим силу

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Положение).

2. Определить министерство инвестиционной политики Нижегородской области уполномоченным органом по реализации Положения.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор

В.П. Шанцев

Положение
о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. N 729)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Задолженность).

2. Задолженность подлежит списанию в случае признания ее безнадежной к взысканию решением комиссии по урегулированию задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Комиссия).

3. Комиссия создается Правительством Нижегородской области. Порядок работы Комиссии устанавливается Правительством Нижегородской области.

4. Признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии с настоящим Положением подлежит Задолженность в следующих случаях:

- ликвидация юридического лица - в части Задолженности по причине недостаточности имущества юридического лица и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством;

- признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) - в части Задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества;

- наличие вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания Задолженности.

5. Для признания Задолженности безнадежной к взысканию и списанию на рассмотрение Комиссии министерством инвестиционной политики Нижегородской области представляются следующие документы:

- копия соглашения о реализации инвестиционного проекта (далее - Соглашение);

- пояснительная записка о начислениях и платежах застройщика-инвестора по Соглашению и о принятых мерах по взысканию Задолженности с приложением соответствующих документов.

В случае ликвидации юридического лица дополнительно представляются:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.

В случае признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) дополнительно представляются:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.

В случае утраты возможности взыскания Задолженности дополнительно представляется копия вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Для принятия решения на рассмотрение Комиссии могут быть представлены иные документы, подтверждающие безнадежность (возможность) взыскания Задолженности.

6. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию и списанию Задолженности оформляется протоколом в течение 7 рабочих дней со дня заседания, который является основанием для издания министерством инвестиционной политики Нижегородской области в 30-дневный срок со дня заседания Комиссии соответствующего приказа о списании Задолженности в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета.