Приложение N 1. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией организаций для выполнения работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов

Приложение N 1
к постановлению Главы
сельского поселения Зубовское
от 12 августа 2010 г. N 25

Порядок
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией организаций для выполнения работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный Законно#) и Методическими рекомендациями по разработке субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, утвержденными Решением Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (протокол N 137 от 25.02.2010 г.) и муниципальной адресной программой "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда сельского поселения Зубовское на 2010-2011 годы".

2. Привлечение в рамках "Муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда сельского поселения Зубовское на 2010-2011 годы" осуществляется путем отбора организации, претендующей на выполнение работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

3. организация, претендующая на выполнение работ по техническому надзору предоставляет заявку, содержащую следующую информацию:

3.1. фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме и месте нахождения организации, юридическом и почтовом адресе;

3.2. краткое описание методики осуществления технического надзора, цена и сроки выполнения работ;

3.3. перечень объектов, на которых организацией выполнялись функции технического надзора, аналогичные заказываемым;

3.4. краткое изложение других условий предложения организации;

3.5. что финансово-хозяйственная деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных нарушениях на момент подачи заявки;

3.6. что организация не находится в стадии ликвидации, не было вынесено решение арбитражного суда о признании организации банкротом и не было открыто конкурсное производство (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 218-ФЗ).

4. К заявке прилагаются следующие документы:

а) заверенные копии учредительных документов подрядной организации;

б) заверенная копия решения о назначении руководителя подрядной организации;

в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявки;

д) заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством;

е) заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии);

ж) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

з) квалификационные данные, опыт, деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников (отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ, качестве и сроках выполнения, иные сведения).

5. Основными критериями выбора организации являются:

5.1. цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по техническому надзору;

5.2. сроки выполнения работ по техническому надзору;

5.3. предлагаемые методики выполнения работ по техническому надзору;

5.4. квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников организаций и других работников, которые будут выполнять работы по проведению технического надзора, опыт, деловая репутация организации;

6. Заявки представляются в установленные сроки на рассмотрение рабочей комиссии, которая назначается приказом директора управляющей организации, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом в соответствии с уставом. Управляющая организация приказом директора создает рабочую комиссию, состоящую из не менее чем трех человек. В работе комиссии по согласованию принимают участие представители органов местного самоуправления.

7. Рабочая комиссия определяет день подачи заявок организациями.

8. Товарищества собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация с момента истечения срока подачи заявок, в течении трех дней обязаны произвести выбор организации по производству работ по техническому надзору и оформить мотивированное решение, указав в решении: перечень организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены, а также обоснованное предложение о выборе организации, либо мотивированный отказ.

9. решение рабочей комиссии утверждается директором управляющей организации, председателем товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в соответствии с уставом и направляет в органы местного самоуправления.