Статья 7. Условия участия Московской области в государственно-частном партнерстве

Статья 7. Условия участия Московской области в государственно-частном партнерстве

1. Участие Московской области в государственно-частном партнерстве осуществляется при условии обязательного определения в соглашениях следующих условий:

1) объект соглашения;

2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;

3) порядок создания, реконструкции, модернизации, ремонта или эксплуатации объекта соглашения;

4) порядок расчетов между сторонами, включая платежи Московской области в связи с расторжением соглашения в случаях, предусмотренных соглашением;

5) распределение рисков между сторонами;

6) право собственности на объект соглашения, распределение долей Московской области и частного партнера в праве собственности на указанный объект, условия и момент возникновения таких прав;

7) в случае финансового участия Московской области в государственно-частном партнерстве, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области - главные распорядители средств бюджета Московской области.

2. Помимо условий, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, в соглашениях могут быть установлены иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Московской области, в частности:

1) перечень находящихся в собственности Московской области зарегистрированных земельных участков, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предоставляемых частному партнеру в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, а также указание права на котором передаются указанные земельные участки и объекты недвижимого и движимого имущества (передача в собственность, передача в аренду);

2) обязательство частного партнера по обеспечению предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии с соглашением;

3) целевые показатели качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) частным партнером с использованием объекта соглашения;

4) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате создания, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания или эксплуатации объекта соглашения;

5) случаи прекращения (приостановления) эксплуатации частным партнером объекта соглашения;

6) порядок и сроки передачи Московской области объекта соглашения, включая требования к его качеству, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Московской области;

7) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных и неимущественных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для создания, реконструкции, модернизации, ремонта или эксплуатации объекта соглашения, или порядок его определения;

8) распределение между Московской областью и частным партнером доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением;

9) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению, а также рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;

10) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав интеллектуальной собственности, в целях последующей эксплуатации объекта соглашения Московской области в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Московской области;

11) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока, необходимого Московской области для перехода к эксплуатации объекта соглашения Московской областью в полном объеме, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Московской области;

12) сроки выполнения работ по созданию, ремонту, реконструкции, модернизации (оказания услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации) объекта соглашения, его ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;

13) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения, находящегося в собственности Московской области;

14) порядок осуществления Московской областью контроля за осуществлением соглашения;

15) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения;

16) возможность передачи частным партнером объекта соглашения в залог, на иных обязательственных правах либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при наступлении определенных в соглашении обстоятельств без необходимости заключения дополнительного соглашения;

17) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Указанное согласие может быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц, соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;

18) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию, принимаемые на себя частным партнером;

19) страхование в связи с исполнением соглашения;

20) выплаты в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;

21) источники дохода частного партнера в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением:

а) получение частным партнером платежей от потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых (выполняемых, оказываемых) с использованием объекта соглашения;

б) выплаты Московской области, предусмотренные в статье 6 настоящего Закона, в размере, определяемом соглашением, в зависимости от таких факторов, как:

объемы и сроки выполнения частным партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

качество объекта соглашения или товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с его использованием;

в) иные платежи, а также платежи по договорам, заключенным в соответствии с соглашением;

22) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в частности, по осуществлению контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение определенных действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных платежей в объеме и в порядке согласно соглашению;

23) согласование с Московской областью организации, привлекаемой частным партнером для осуществления эксплуатации объекта соглашения;

24) согласование с Московской областью подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого частным партнером для осуществления строительства, ремонта, реконструкции, модернизации объекта соглашения;

25) право Московской области на отстранение частного партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта соглашения и осуществление его эксплуатации Московской областью на условиях, определенных в соглашении, в случае существенного нарушения частным партнером условий соглашения, требований законодательства или при наступлении иных обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, снижения или устранения риска или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;

26) положение о том, что соглашение вступает в силу после заключения частным партнером необходимых договоров с финансовыми организациями по получению денежных средств для исполнения обязательств по соглашению, но не позднее 365 календарных дней с момента его заключения. При этом условиями договоров частного партнера с финансовыми организациями может предусматриваться заключение Московской областью соглашений с указанными финансовыми организациями о координации деятельности по реализации соглашения и предоставления финансирования частному партнеру;

27) возможность заключения между финансовой организацией с одной стороны, Московской областью и (или) частным партнером с другой стороны, соглашений, определяющих содержание и порядок реализации права, указанного в пункте 26 части 2 настоящей статьи;

28) возможность изменения условий соглашения и (или) отказа от его исполнения исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

29) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения споров по соглашению третейским судом или международным коммерческим арбитражем.

30) от имени Московской области соглашения заключает и осуществляет контроль за исполнением условий соглашений частным партнером Правительство Московской области или уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный орган государственной власти Московской области.