Приложение N 9. Типовой договор на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

Приложение N 9
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 27 июля 2011 г. N 5393

Договор на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

N

"

"

20

года.

,

в лице

,

действующего на основании

,

именуемое (ый) в дальнейшем - Заказчик

,

в лице

,

действующего на основании

,

именуемое (ый) в дальнейшем Исполнитель, являющееся (ийся)

(победителем

или единственным Исполнителем)

,

(способ размещения заказа)

,

(указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по построению локальной вычислительной сети по адресу: ___________________________________________, а также поставить сетевое оборудование в установленные настоящим договором сроки, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы и поставленное оборудование.

2. Наименование, цена и срок поставляемого оборудования приведены в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Смета затрат на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети приведена в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел II
Сроки выполнения работ и поставки

4. Сроки выполнения работ определены планом-графиком выполнения работ по построению локальной вычислительной сети, приведённом в приложении N 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Материалы и оборудование поставляются в период с "__" ___________ по "__" ____________ по предварительно согласованному графику поставки со склада с доставкой силами Исполнителя.

6. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: __________________.

Раздел III
Цена договора и порядок расчётов

7. Цена на работы, материалы и оборудование, включая НДС, определена в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в цену по настоящему договору.

8. Общая цена договора с учётом НДС составляет______________ рублей ________ копеек. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.

9. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи материалов, оборудования, выполненных работ, подписываемым Исполнителем и Заказчиком.

10. Заказчик в течение _________________ рабочих дней после подписания акта приёма-передачи материалов, оборудования, выполненных работ перечисляет денежные средства за поставленные материалы, оборудование, выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя (с указанием в назначении платежа: "оплата заказа N _____ от "___" _____________ 20__ года по договору N ______ от "___" _______________ 20__ года.").*

* До 01.01.2012 Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Раздел IV
Обеспечение исполнения договора*

11. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в форме

(безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения договора выбирается Исполнителем самостоятельно)

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере _____________________________________ рублей.

12. В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Исполнитель при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 11 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.

Обеспечение исполнения договора возвращается Исполнителю не позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

В случае не исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке. (До 01.01.2012 обеспечение исполнения договора обращается в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Исполнитель при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 11 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на настоящий договор, путем указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения договора в форме договора поручительства, то Исполнитель при подписании настоящего договора предоставляет договор поручительства на сумму, указанную в пункте 11 настоящего договора. По договору поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчётности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать 10% размера капитала и резервов. Договор может быть заключён только после предоставления Исполнителем вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов, подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий, копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

13. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Исполнитель обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

* Раздел IV "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае, если заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора.

Раздел V
Срок действия договора

14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до _____________________ 20__ года.

15. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Раздел VI
Обязанности Исполнителя

16. Исполнитель обязан:

16.1. Обеспечивать поставку материалов и оборудования, отвечающих требованиям, предъявляемым при выполнении данного вида работ, в сроки, установленные настоящим договором.

16.2. Иметь соответствующие лицензии (сертификаты) на выполняемые работы. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.

16.3. Выполнять все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдавать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора.

16.4. По окончании работ передать Заказчику поэтажные схемы разводки кабельной системы с указанием мест расположения сетевого оборудования и документацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

16.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации локальной сети (включая оборудование) неисправностей, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию локальной сети до их устранения, устранить недостатки за свой счёт. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения неисправностей.

16.6. Устранять неисправности необходимо в следующие сроки: оценка неисправности - в течение одного дня со дня направления заявки;

осуществление простого ремонта (замена вышедших из строя деталей и материалов) - в течение двух дней со дня направления заявки;

осуществление сложного ремонта (замена вышедших из строя ключевых блоков оборудования) - по дополнительно оговоренным срокам, фиксируемых в дополнительном соглашении Сторон, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

16.7. В случае невозможности соблюдения сроков ремонта, указанных в подпункте 16.6. пункта 16 раздела VI настоящего договора, предоставить Заказчику аналогичное оборудование на время ремонта.

16.8. Осуществлять выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и доставлять замененное (отремонтированное) оборудование в течение гарантийного срока собственным транспортом.

16.9. Обеспечивать оборудование упаковкой, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.

16.10. Исполнитель не вправе ни полностью, ни частично передавать (уступать) третьему лицу свои обязательства по настоящему договору.

Раздел VII
Права и обязанности Заказчика

17. Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством выполненных работ.

18. Заказчик обязан:

18.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия работ и оборудования.

18.2. Назначить своего представителя, который совместно с Исполнителем осуществит приёмку выполненных работ по акту приёмки-передачи. Акт приёмки-передачи работ, представляемый Исполнителем, подписывается Заказчиком в течение трёх дней.

18.3. Использовать оборудование в соответствии с его целевым назначением, выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования правила эксплуатации.

18.4. В случае выявления каких-либо отклонений от нормального режима работы локальной вычислительной сети известить об этом Исполнителя в двухдневный срок после обнаружения таких отклонений, для принятия им необходимых мер.

Раздел VIII
Гарантии качества

19. Срок гарантии на работы, выполненные Исполнителем по договору, составляет три года.

20. Срок гарантии на оборудование, поставленное Исполнителем по договору, определён в приложении N 1 к настоящему договору.

21. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, нарушения правил эксплуатации оборудования, зафиксированных актом Исполнителя.

22. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт с участием представителя Исполнителя на основе квалифицированной экспертизы.

23. Переход права собственности на локальную вычислительную сеть и сетевое оборудование происходит в момент подписания акта приёмки-передачи.

Раздел IX
Внесение изменений в договор

24. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объёма работ и иных условий исполнения договора.

25. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное настоящим договором количество оборудования при изменении потребности в оборудовании, на поставку которого заключён договор.

При поставке дополнительного количества оборудования Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленного оборудования, но не более чем на 10% такой цены договора.

В связи с сокращением потребности в оборудовании, на поставку которого заключен договор, Заказчик изменяет первоначальную цену договора пропорционально количеству оборудования, потребность в котором прекратилась.

Цена единицы дополнительно поставляемого оборудования при сокращении потребности в поставке оборудования должна определяться по цене, установленной настоящим договором.*

26. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

* Пункты 24, 25 раздела IX настоящего договора не применяются при размещении муниципального заказа путём запроса котировок.

Раздел X
Ответственность Сторон

27. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

28. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Заказчик вправе потребовать замены оборудования ненадлежащего качества на оборудование, соответствующее условиям настоящего договора.

29. В случае передачи некомплектного оборудования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя доукомплектования оборудования в разумный срок, в случае если Исполнитель в разумный срок не выполнит указанного требования Заказчика, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное.

30. В случае недопоставки или просрочки поставки оборудования, нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере _______ % от суммы договора за каждый день просрочки.

31. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).

32. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трёх дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

33. Если обстоятельства, указанные в пункте 31 настоящего договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел XI
Разрешение споров

34. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Краснодарского края.

Раздел XII
Прочие условия

35. Настоящий договор составлен в ______________ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Раздел XIII
Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:		Исполнитель:
(подпись, печать)		(подпись, печать)
Проект договора подготовлен (Исполнитель, телефон)

Начальник управления по размещению заказа для муниципальных нужд администрации муниципального образования город Краснодар

С.В. Мартынов