Приложение N 10. Типовой договор на выполнение работ для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30 мая 2012 г. N 4227 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 10
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 27 июля 2011 г. N 5393
(с изменениями от 27 сентября 2011 г.,
30 мая 2012 г.)

Договор на выполнение работ* для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

N

"

"

20

года

,

в лице

,

действующего на основании

,

именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик

,

в лице

,

действующего на основании

,

именуемое (ый) в дальнейшем Подрядчик, являющееся (ийся)

(победителем

,

или единственным Подрядчиком)

,

(указать способ размещения заказа)

,

(указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

* типовая форма утверждена для выполнения строительно-монтажных, аварийно-восстановительных работ, текущего, капитального ремонта, работ по реконструкции объекта.

Раздел I
Предмет договора

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ____________________________ работы (далее - работы), а Заказчик обязуется осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену.

Раздел II
Цена договора и условия платежа

2. Цена договора составляет __________________(____________________) рублей _________ копеек,
в том числе НДС		.
	(либо не предусмотрен)

3. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

4. Заказчик оплачивает аванс в размере _____ % от суммы договора при условии исполнения Подрядчиком требований пункта 31 раздела XIII настоящего договора.

* Пункт 4 применяется в случае авансирования выполнения работ (оказания услуг).

Раздел III
Сроки выполнения работ

5. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: от даты заключения настоящего договора*

Окончание работ: ________________ 20__ года.

6. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций имущественного характера в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору.

* для выполнения аварийно-восстановительных работ начало работ: со дня начала работ, с соблюдением требований пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Раздел IV
Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием

7. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной документацией.

8. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

9. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приёмки выполненных работ.

Раздел V
Обязанности Заказчика

10. Заказчик:

10.1. Обеспечивает финансирование выполнения работ.

10.2. Корректирует действия Подрядчика по организации работ.

10.3. Утверждает сметную документацию Подрядчику.

10.4. Производит приёмку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11.11.99 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

10.5. Осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

10.6. В установленном порядке ведёт бухгалтерский учёт по данному договору.

Раздел VI
Обязанности Подрядчика

11. Подрядчик:

11.1. Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдаёт объект строительства Заказчику в установленный настоящим договором срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.

11.2. Подрядчик обязан обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектами, с дефектными актами, сметами и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности;

содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

вывоз в трёхдневный срок после подписания акта приёмки выполненных работ за пределы объекта строительного инвентаря, инструмента, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества, строительного мусора в места, указанные Заказчиком.

11.3. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

11.4. Подрядчик не несёт ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение трёх дней с момента обнаружения.

Раздел VII
Сдача и приёмка работ

12. Заказчик осуществляет приёмку результата выполненных работ по акту приёмки выполненных работ.

13. Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 25 числа отчётного месяца.

14. Приёмка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации порядком.

15. Приёмка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителя Подрядчика, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, представителя проектной организации государственных и муниципальных органов надзора.

16. Подрядчик передаёт Заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.

17. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Раздел VIII
Гарантии качества по сданным работам

18. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

19. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ составляет ______________________ с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (типовая межотраслевая форма N КС-14, утверждённая постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве).

20. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создаётся комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трёх дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

21. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт, а при установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость проведённой экспертизы.

22. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил эксплуатации объекта и виновных действий пользователей.

Раздел IX
Журнал производства работ

23. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме N КС-6, утверждённой постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве". Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

24. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока обязан исполнить указания Заказчика, и сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

Раздел X
Охранные мероприятия

25. Охрану объекта строительства, строительной площадки осуществляет Подрядчик до приёмки результата выполненных работ Заказчиком.

Раздел XI
Скрытые строительные работы

26. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика, но не позднее чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, о необходимости промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, проведения гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Если представитель Заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми; при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ производится по требованию Заказчика. Если дефекты не обнаружены, вскрытие работ производится за счёт Заказчика.

27. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмкой каждой системы в отдельности.

28. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить её.

Раздел XII
Оплата работ и взаиморасчёты

29. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 15 рабочих дней после подписания акта приёмки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы на расчётный счёт Подрядчика (с указанием в назначении платежа: "оплата по договору N ______ от ____________ 20__ года.").

30. Выплата аванса и оплата за выполненные работы осуществляются Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика.

Раздел XIII
Обеспечение исполнения договора*

31. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в форме
	.
(безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения договора выбирается Подрядчиком самостоятельно)

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере ______________________________________ рублей.

32. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Подрядчик при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 31 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.

Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему оговору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.

В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 31 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать указание на настоящий договор, путём указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основании заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения договора в форме договора поручительства, то Подрядчик при подписании настоящего договора предоставляет договор поручительства на сумму, указанную в пункте 31 настоящего договора. По договору поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать 10% размера капитала и резервов. Договор может быть заключён только после предоставления Подрядчиком вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов, подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий, копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

33. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Подрядчик обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

* Раздел XIII "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае если Заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора.

Раздел XIV
Ответственность Сторон

34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

35. Подрядчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему договору выплачивает Заказчику неустойку в размере _____% от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему договору, но не менее одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Расчёт неустойки производится в момент подписания акта приёмки выполненных работ. Оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки.

36. Неустойку Подрядчик перечисляет в полном объёме на счёт, указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение трёх банковских дней.

37. Некачественно выполненные работы устраняются Подрядчиком за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

38. В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок, переделать эти работы в соответствии с проектом и СНИП. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счёт Подрядчика.

39. Превышение Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, происшедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счёт.

Раздел XV
Форс-мажорные условия

40. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору на срок действия указанных обстоятельств.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в десятидневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

41. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны вправе отказаться от предложения настоящего договора без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчётов и уменьшению ущерба, понесённого другой Стороной.

42. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

Раздел XVI
Внесение изменений в договор

43. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объёма работ и иных условий исполнения договора.

44. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел XVII
Разрешение споров между Сторонами

45. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

46. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

47. Если по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с пунктами 45 и 46 настоящего договора, то он передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.

Раздел XVIII
Прекращение отношений

48. Договор может быть изменён по письменно оформленному соглашению Сторон.

Договор прекращается:

по соглашению Сторон;

в связи с выполнением Сторонами всех обязательств по договору.

49. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случаях:

задержки Подрядчиком начала строительно-монтажных работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечёт задержку сдачи объекта более чем на десять дней;

аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Раздел XIX
Заключительные положения

50. Настоящий договор составлен в ________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.*

51. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения* и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

* для выполнения аварийно-восстановительных работ условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим со дня начала работ.

* В случае заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме договор заключается в форме электронного документа и подписывается Подрядчиком и Заказчиком электронной цифровой подписью, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел XX
Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:		Подрядчик:
Проект договора подготовлен (исполнитель, телефон)

Начальник управления по размещению заказа для муниципальных нужд администрации муниципального образования город Краснодар

С.В. Мартынов