Часть 1. Форма государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд г. Москвы

Информация об изменениях:

Приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 28 декабря 2006 г. N 70-01-1022/6 в часть 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

Часть 1: форма государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд города Москвы

                     Государственный контракт N _____

        на поставку товаров для государственных нужд города Москвы

г. Москва                                           "__" ________ 200_ г.

________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и  в  интересах

города Москвы в соответствии с Положением о ____________________________,

утвержденным ___________________________________________________________,

в лице _________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________ с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ  "О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг

для государственных  и  муниципальных  нужд",  и  иного  законодательства

Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения

государственного заказа города Москвы путем проведения _______ (конкурса,

аукциона, запроса котировок и т.п.) ___________________ N _______________

от ________________ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

     1.1.  Поставщик  обязуется   передать   Государственному   заказчику

(Вариант: подведомственным учреждениям и организациям ___________________

согласно разнарядке  Контракта,  выдаваемой  Государственным  заказчиком,

являющейся неотъемлемой частью Контракта), _____________________ товары),

в количестве и  ассортименте  указанные  в  Спецификации  (приложение  1)

являющейся   неотъемлемой   частью   настоящего   Контракта,   в   сроки,

установленные в Графике поставки (приложение 2), являющимся  неотъемлемой

частью настоящего Контракта.

     1.2.  Поставщик  также  обязуется  предоставить  следующие   услуги,

связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

     1.2.1. ____________________________________________________________,

в срок: ________________________________________________________________;

     1.2.2. ____________________________________________________________,

в срок: ________________________________________________________________.

     1.3. Количество и ассортимент товара,  поставляемого  по  Контракту,

стороны зафиксировали в приложении 1.

     1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом

порядке, форме и размере.

2. Цена контракта

     2.1.  Цена  Контракта  включает  общую  стоимость  всех  товаров   и

сопутствующих услуг, оплачиваемую Государственным  заказчиком  Поставщику

за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и

оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

     2.2.  Товар  оплачивается  Государственным  заказчиком  по  ценам  в

соответствии  с  заявкой  (предложением)  Поставщика,  поданной  в   ходе

размещения государственного заказа.

     2.3. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию  фурнитурой

для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара  на  месте

по горизонтали  и  вертикали,  погрузочно-разгрузочных,  шеф-монтажных  и

пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке  и  вывозу

упаковочного материала, таможенному  оформлению  и  страхованию  включены

Поставщиком  в  цену  поставляемого  товара,  указанную  в   Спецификации

(приложение 1).

     2.4. Цена Контракта составляет _______________________________ руб.,

в том числе НДС - _____% ___________________________________________ руб.

(цифрами и прописью).

3. Сроки поставки и порядок расчетов

     3.1. Оплата по  Контракту  осуществляется  по  безналичному  расчету

платежными  поручениями  путем  перечисления  Государственным  заказчиком

денежных средств на расчетный  счет  Поставщика,  указанный  в  настоящем

Контракте. В случае изменения его расчетного  счета  Поставщик  обязан  в

однодневный срок в письменной форме  сообщить  об  этом  Государственному

заказчику, с указание новых  реквизитов  расчетного  счета.  В  противном

случае все риски, связанные с  перечислением  Государственным  заказчиком

денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет

Поставщик.

     3.2. Авансовый платеж  по  Контракту  составляет  _______%  от  Цены

Контракта.  Государственный  заказчик  осуществляет  авансовый  платеж  в

течение ______ банковских дней с момента регистрации настоящего Контракта

в Едином реестре контрактов и  торгов  города  Москвы  (согласно  п. 1.1.

Постановления Правительства Москвы  N 942-ПП  от  29.11.2005 г.  "О  ходе

внедрения  автоматизированной  информационной  системы  ведения   реестра

контрактов и торгов города Москвы").

     3.3. Оплата Цены Контракта (если  аванс  предусмотрен  -  оставшейся

части Цены Контракта) производится Государственным заказчиком  в  течение

_____  банковских  дней  после   получения   Государственным   заказчиком

полностью всего количества поставляемого по настоящему Контракту товара и

сопутствующих услуг и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара в

соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.

     3.4. В случае  поставки  товаров  отдельными  частями,  входящими  в

комплект, оплата товара производится  Государственным  заказчиком  только

после поставки последней части, входящей в комплект.

     3.5. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых  на  себя  по

настоящему  Контракту  обязательств  по  поставке   товара   и   оказании

сопутствующих услуг, аванс возвращается в течение 5  банковских  дней  со

дня направления Государственным заказчиком соответствующего требования  о

возврате аванса Поставщику.

     Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только  в

связи  с  существенными  нарушениями  условий  Контракта  Государственным

заказчиком.

     3.6.  В  рамках  исполнения  настоящего  Контракта  поставка  товара

Государственному  заказчику  осуществляется  в  соответствии  с  Графиком

поставки  (приложение  2),  являющимся  неотъемлемой  частью   настоящего

договора.

4. Обязанности сторон

     4.1. Поставщик обязан:

     4.1.1. Известить Государственного заказчика о точном времени и  дате

(если последняя не  зафиксирована  в  Графике  поставки  (приложение  2))

телефонограммой или по факсимильной связи;

     4.1.2. Передать товары Государственному заказчику в  соответствии  с

условиями    настоящего    Контракта;    поставляемые    товары    должны

соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении  3  к

настоящему   Контракту,   являющемся   неотъемлемой   частью   настоящего

контракта;

     4.1.3.  Поставить  товары  Государственному  заказчику   собственным

транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

     Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая  работы  с  применением

грузоподъемных   средств,   осуществляются   Поставщиком,    собственными

техническими средствами или за свой счет.

     4.1.4.     Передать     Государственному     заказчику     оригиналы

товарно-транспортных  накладных  и   счетов-фактур   (не   позднее   пяти

календарных дней, следующих  за  днем  отгрузки  товара  Государственному

заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

     4.1.5. Участвовать  в  приемке-передаче  товаров  в  соответствии  с

разделом 5 настоящего Контракта

     4.1.6.  Предоставить  сертификаты,  обязательные  для  данного  вида

товара, и иные документы, подтверждающие качество товара,  оформленные  в

соответствии с законодательством Российской федерации.

     4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность  в  течение  10

(десяти) дней с момента заявления о них Государственным  заказчиком  (или

заказчиками).

     Расходы,   связанные   с   устранением   недостатками    товара    и

некомплектности несет Поставщик.

     4.1.8. По требованию Государственного заказчика  заменить  товар  на

товар, соответствующий по качествам условиям настоящего  Контракта,  либо

вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение

5  банковских  дней  с   даты   получения   соответствующего   требования

Государственного заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и

невозможности их устранения на месте.

     4.2. Государственный заказчик обязан:

     4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии

с  разделом  5  настоящего  Контракта   и,   при   отсутствии   претензий

относительно качества, количества, ассортимента, комплектности  и  других

характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи

товара и передать один экземпляр  Поставщику.  В  случае,  если  поставка

осуществляется в адрес  Заказчиков  согласно  разнарядке  Контракта,  эта

обязанность лежит на таких Заказчиках.

     4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих  услуг  в

соответствии с условиями настоящего контракта.

5. Порядок приемки товаров

     5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке,

установленном Постановлением Госарбитража при  Совете  Министров  СССР  в

инструкциях:

     -  "О   порядке   приемки   продукции   производственно-технического

назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству"  N П-7   от

25.04.1966 г.;

     -   О   порядке   приемки   продукции   производственно-технического

назначения и  товаров  народного  потребления  по  количеству"  N П-6  от

15.06.1965 г.;

     5.2.   По   факту   приемки   товара,   Государственным   заказчиком

составляется Акт приемки-передачи товаров  (образец  формы  -  приложение

N 4), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный  печатями

Сторон.

     5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке  товара

по  настоящему  Контракту  считается  факт  передачи  и   сборки   товара

Поставщиком,  что  подтверждается  Актом  приемки-передачи  товара   (без

претензий).

     Право собственности на товар переходит  по  настоящему  Контракту  с

момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

     5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям

ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

     5.5.  Маркировка  товара  должна  содержать:  наименование  изделия,

наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату

выпуска и гарантийный срок службы.

     5.6. Маркировка упаковки должна  строго  соответствовать  маркировке

товара.

     5.7.   Упаковка   должна   обеспечивать   сохранность   товара   при

транспортировке  и  погрузо-разгрузочных  работах   к   конечному   месту

эксплуатации.

     5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика  или  за

его счет.

6. Гарантии качества товара

     6.1. Поставщик гарантирует  качество  и  безопасность  поставляемого

товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный

вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара,

оформленных в соответствии с российским законодательством.

     6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту,  должно

соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта,  изложенных  в

показателях качества технической характеристики  (технического  задания),

определенной при размещении  государственного  заказа  города  Москвы  на

поставку  _________________________  в   200_ году   и   закрепленных   в

приложении 3 к настоящему Контракту.

     6.3. На поставляемый товар  Исполнитель  дает  гарантию  качества  в

соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

     Гарантийный срок на поставляемый товар  определяется  в  Технических

характеристиках (приложение 3).

     Наличие  гарантии  качества   удостоверяется   выдачей   Поставщиком

гарантийного  талона  (сертификата)  или  проставлением   соответствующей

записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

     6.4. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой  счет

проводить необходимый ремонт, устранение недостатков,  в  соответствии  с

требованиями действующего законодательства.

     Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом

на место установки оборудования, в пределах города Москвы, в  течении  24

часов с момента поступления заявки.  В  случае  невозможности  произвести

ремонт  в  указанный  срок,  Государственному  заказчику   представляется

функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

7. Обеспечение исполнения Обязательств

     7.1. В  целях  обеспечения  исполнения  обязательств  Поставщика  по

настоящему Контракту, Поставщик предоставляет Государственному  заказчику

(банковскую  гарантию)   или   (заключает   договор   страхования   своей

ответственности по настоящему Контракту) или  (передает  государственному

заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта

в размере, указанном  в  пункте  7.2.  настоящего  Контракта),  (далее  -

обеспечение исполнения настоящего Контракта)

     7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется  на

сумму ____ рублей.

     7.3.  (Вариант  1:  Банковская   гарантия   должна   соответствовать

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской  Федерации,  а

также иным законодательством Российской Федерации.

     В банковской гарантии в обязательном  порядке  должна  быть  указана

сумма, в пределах которой банк  гарантирует  исполнение  обязательств  по

настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в

пункте 7.2. настоящего Контракта.

     Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт,

путем указания на  Стороны  настоящего  Контракта,  название  предмета  и

ссылки  на  основание  заключения  настоящего  Контракта,   указанное   в

Преамбуле настоящего Контракта.

     Срок действия банковской гарантии должен  устанавливаться  с  учетом

установленного гарантийного срока товара  и  оканчиваться  не  ранее  его

завершения.

     Банковская гарантия должна содержать указание на  согласие  банка  с

тем, что изменения и  дополнения,  внесенные  в  настоящий  Контракт,  не

освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.)

     (Вариант 2: Договор страхования  ответственности  Поставщика  должен

соответствовать   требованиям,   установленным    Гражданским    кодексом

Российской  Федерации,  а   также   иным   законодательством   Российской

Федерации.

     В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на

которую страхуется ответственность Поставщика.

     Страхование  должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или

ненадлежащего исполнения Поставщиком  своих  обязательств  по  настоящему

Контракту.

     Договор страхования также должен  содержать  указание  на  настоящий

Контракт  путем  указания  на  Стороны  настоящего  Контракта,   название

предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное

в Преамбуле настоящего Контракта.

     Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с  учетом

установленного гарантийного срока товара  и  оканчиваться  не  ранее  его

завершения.

     Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие

страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в

настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему

договору страхования).

     (Вариант 3: Денежные средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения

Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте  10.2

настоящего Контракта на следующий счет _____________.

     Факт внесения денежных средств в обеспечение  исполнения  настоящего

Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

     Денежные средства возвращаются Поставщику Государственным заказчиком

при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по

настоящему Контракту в течение _____ банковских  дней  со  дня  получения

Государственным  заказчиком   соответствующего   письменного   требования

Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет,  указанный

Поставщиком в этом письменном требовании).

     7.4. В  случае  продления  срока  поставки  или  увеличения  объемов

поставки  по  настоящему  Контракту  Поставщик   обязуется   переоформить

(соответствующую банковскую  гарантию)  или  (договор  страхования  своей

ответственности по настоящему Контракту) или  (передать  Государственному

заказчику  дополнительные  денежные  средства  в  обеспечение  исполнения

настоящего Контракта).

     7.5. В случае, если по каким либо  причинам  обеспечение  исполнения

обязательств по  настоящему  Контракту  перестало,  быть  действительным,

закончило  свое  действие  или  иным   образом   перестало   обеспечивать

исполнение  Поставщиком  своих  обязательств  по  настоящему   Контракту,

Поставщик  обязуется  в   течение   10   банковских   дней   предоставить

Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения

на тех же условиях и в том же  размере,  что  указаны  в  данном  разделе

настоящего Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   полное   или

частичное неисполнение своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  в

случае если оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой  силы,  а

именно наводнения, пожара,  землетрясения,  диверсии,  военных  действий,

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению

обязательств  по  настоящему  Контракту,  а  также  других   чрезвычайных

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего  Контракта  и

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами  своих  обязательств,  а

также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

     8.2.   При   наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения

обязательств по  настоящему  Контракте  отодвигается  соразмерно  времени

действия данных обстоятельств,  постольку  поскольку  эти  обстоятельства

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

     8.3.  Сторона,  для  которой  надлежащее   исполнение   обязательств

оказалось    невозможным    вследствие    возникновения     обстоятельств

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных  дней  с  даты

возникновения таких обстоятельств уведомить  в  письменной  форме  другую

Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

     8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1  настоящего  Контракта,

будут длиться более двух  календарных  месяцев  с  даты  соответствующего

уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий  Контракт  без

требования возмещения убытков, понесенных в связи  с  наступлением  таких

обстоятельств.

9. Ответственность сторон

     9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств

по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в  соответствии  с

действующим Законодательством РФ.

     9.2  В  случае  просрочки  исполнения   Государственным   заказчиком

обязательства, предусмотренного настоящим  Контрактом,  Поставщик  вправе

потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после  дня

истечения установленного срока  исполнения  обязательства  по  настоящему

Контракту.  Размер  такой  неустойки  устанавливается  в  размере   одной

трехсотой действующей на день уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации.

     Государственный заказчик освобождается  от  уплаты  неустойки,  если

докажет, что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

     9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком  своих  обязательств,

предусмотренных настоящим  Контрактом,  Государственный  заказчик  вправе

потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после  дня

истечения установленного срока  исполнения  обязательства  по  настоящему

Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей

стоимость  товаров  и  сопутствующих  услуг,  исполнение  обязательств  в

отношении которых просрочено Поставщиком.

     Поставщик освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что

просрочка  исполнения  указанного  обязательства   произошла   вследствие

непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

     9.4.  Если  просрочка  поставки  товаров  превысит  один  месяц,  то

Государственный вправе расторгнуть  настоящий  Контракт  в  одностороннем

порядке, без  возмещения  Поставщику  каких-либо  расходов  или  убытков,

вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

     9.5. Государственный заказчик  также  вправе  расторгнуть  настоящий

Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

     9.5.1. в случае установления недостоверности сведений,  содержащихся

в   документах,   представленных   Поставщиком   на   этапе    размещения

государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

     9.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации  Поставщика

или проведения в отношении него процедуры банкротства;

     9.5.3. в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности

Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях;

     9.5.4.  если  у  Поставщика  имеется  задолженность  по  начисленным

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год,  размер

которой превышает двадцать пять процентов  балансовой  стоимости  активов

Поставщика по данным бухгалтерской отчетности  за  последний  завершенный

отчетный период.

     9.6. Настоящий Контракт может  быть  досрочно  расторгнут  одной  из

Сторон, если другая Сторона существенно нарушает  свои  обязательства  по

настоящему Контракту.

10. Порядок урегулирования споров

     10.1. Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные

вопросы, разногласия либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего

Контракта,  были   урегулированы   путем   переговоров,   с   оформлением

совместного протокола урегулирования споров.

     10.2. В случае наличия претензий, споров,  разногласий  относительно

исполнения одной из  сторон  своих  обязательств,  другая  сторона  может

направить  претензию.  В  отношении  всех  претензий,   направляемых   по

настоящему Контракту, Сторона, к  которой  адресована  данная  претензия,

должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10)

десяти календарных дней с даты ее получения.

     10.3. (Вариант 2:  Любые  споры,  неурегулированные  во  внесудебном

порядке разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

     До передачи спора на разрешение  Арбитражного  суда  города  Москвы,

Стороны  примут  меры  к  его  урегулированию  в  претензионном  порядке.

Претензия должна быть рассмотрена и по ней  должен  быть  дан  письменный

ответ по существу  Стороной,  которой  адресована  претензия  в  срок  не

позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).

     10.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в  связи  с  ним

применяется законодательство Российской Федерации.

11. Особые условия

     11.1. Настоящий Контракт  действует  с  момента  его  регистрации  в

Едином  государственном  реестре  контрактов  и  торгов  города   Москвы.

Контракт  должен  быть  зарегистрирован  Государственным   заказчиком   в

указанном  реестре  в  течение  3  дней  со  дня  его  подписания  обеими

Сторонами.

     11.2. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  контракту,  не

противоречащие    действующему    законодательству     РФ     оформляются

дополнительными  соглашениями  Сторон  в  письменной  форме  и   подлежат

регистрации в Едином государственном реестре контрактов и  торгов  города

Москвы.

     11.3. Поставщик не вправе предавать  свои  права  и  обязанности  по

настоящему  Контракту,  полностью  или  частично,   другому   лицу,   без

предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

     11.4. Поставщик несет ответственность  по  настоящему  Контракту  за

действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков,  субподрядчиков

и иных лиц, как за свои собственные.

     11.5. Поставщик представляет по запросу Государственного  заказчика,

в  сроки,  указанные  в  таком  запросе,  информацию  о  ходе  исполнения

обязательств по настоящему Контракту.

     11.6. Любое уведомление,  которое  одна  сторона  направляет  другой

стороне в соответствии с  Контрактом,  направляется  в  письменной  форме

почтой или факсимильной связью с  последующим  представлением  оригинала.

Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано,

если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

     11.7. Во всем, что не предусмотрено  настоящим  Контрактом,  стороны

руководствуется действующим законодательством РФ.

     11.8.  Настоящий  Контракт  составлен  в  2   экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

Государственный заказчик:

Поставщик:

     К настоящему Контракту прилагаются:

     Приложение 1 - Спецификация;

     Приложение 2 - График поставки

     Приложение  3  -  Техническая  характеристика  поставляемого  товара

(техническое задание)

     Приложение 4 - Акт сдачи-приемки товара

Государственный заказчик                                        Поставщик

________________________                         ________________________

"__" ___________ 200_ г.                         "__" ___________ 200_ г.

                                             К государственному контракту

                                           N ____ от "__" _______ 200_ г.

Паспорт государственного контракта

     1. Номер контракта ________________, дата заключения _______________

     2. Срок действия: с _______________________ по _____________________

     3. Государственный заказчик ________________________________________

     ИНН __________________________, КПП ________________________________

     Руководитель: должность ________________ ФИО _______________________

     Банк _____________________, город ___________, БИК _________________

     Корр. счет, _______________________, Расч. счет ____________________

     Лиц. счета ________________________, _______________________________

     4. Заказчик ________________________________________________________

     ИНН __________________________, КПП ________________________________

     Руководитель: должность ________________ ФИО _______________________

     Банк _____________________, город ___________, БИК _________________

     Корр. счет, _______________________, Расч. счет ____________________

     Лиц. счета ________________________, _______________________________

     5. Поставщик (Исполнитель) _________________________________________

     ИНН ________________, КПП ________________, ОГРН ___________________

     Руководитель: должность ________________ ФИО _______________________

     Банк _____________________, город ___________, БИК _________________

     Корр. счет, _______________________, Расч. счет ____________________

     6. Основание для заключения:

     - Открытый конкурс:

     Протокол N ___________ от ___________

     - Закрытый конкурс:

     Протокол N ___________ от ___________

     Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием N ___________

от ____________

     Основание проведения закрытого конкурса ____________________________

     Согласование с уполномоченным на осуществление контроля  федеральным

органом N ___________ от ___________

     - Открытый аукцион:

     Протокол N ___________ от ___________

     - Аукцион в электронной форме

     - Закрытый аукцион:

     Протокол N ___________ от ___________

     Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием N ___________

от ___________

     Основание проведения закрытого аукциона ____________________________

     Согласование с уполномоченным на осуществление контроля  федеральным

органом N ___________ от ___________

     - Закупка без конкурса:

     - Запрос котировок

     - Закупка у единственного поставщика

     - Закупка на товарных биржах

     Решение госзаказчика N ___________ от ___________

     Иной документ ______________________________________________________

     7. Предмет контракта _______________________________________________

_________________________________________________________________________

     8. Сумма _______________________________, валюта ___________________

     9. Сведения о КБК:

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экономическая классификация	Сумма, руб.

     10. Сведения об оплате:

     Форма расчетов _____________________________________________________

     Авансовый платеж: ____% ___________ в течении ______ дней __________

     Доп. платеж: ____% ___________ в течении ______ дней _______________

     Срок окончательной оплаты: в течении __________ дней _______________

     11. Особые условия _________________________________________________

Государственный заказчик ________________________________________________

"__" ________ 200_ г.