Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 14 мая 2001 г. N КГ-А41/2209-01
Первый заместитель прокурора Брянской области в защиту государственных и общественных интересов обратился в интересах ООО "Брянскагропромстроймонтаж" в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ОАО "Проектно-строительный комплекс НПО "Машиностроение" 1697500 рублей неустойки за нарушение сроков оплаты субподрядных работ.
Решением суда от 31.01.2001 иск удовлетворен частично. С ОАО ПСК НПО "Машиностроение" в пользу ООО "Брянскагропромстрой-монтаж" взыскана неустойка в сумме 72749 руб. 97 коп. (с учетом определения от 28.02.2001 об исправлении арифметической ошибки).
В апелляционном порядке дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Первый заместитель прокурора Брянской области просит отменить решение суда как принятое с нарушением норм материального и процессуального права.
По мнению заявителя, суд неправильно определил период просрочки исполнения денежного обязательства и необоснованно уменьшил размер подлежащей взысканию неустойки.
В судебном заседании представители ООО "Брянскагропром-строймонтаж" поддержали жалобу по изложенным в ней доводам.
Представители ответчика возражали против удовлетворения жалобы и просили оставить решение суда без изменения.
Представитель прокурора Брянской области, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения жалобы, в судебное заседание не явился.
Суд кассационной инстанции, обсудив доводы жалобы, проверив в порядке ст.174 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права арбитражным судом, не находит оснований к отмене обжалуемого судебного акта.
Как видно из материалов дела, между сторонами был заключен субподрядный договор от 15.09.98 N 15 на строительство многоэтажного гаража-стоянки ГСК-15 "Пробег" по ул. Нижняя - "Надстройка гаража". Работы были выполнены истцом и приняты ответчиком.
Решением суда от 30.08.99 по делу N А41-К1-10120/2000 с ОАО ПСК НПО "Машиностроение" в пользу ООО "Брянскагропромстрой-монтаж" было взыскано 970000 руб. основной задолженности.
Требования заявлены о взыскании неустойки за период с 01.02.2000 по 30.08.2000 на основании пункта 7.4 договора субподряда.
Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с пунктом 7.4 договора генподрядчик оплачивает выполненные работы в течение 5-ти суток после подписания документов, подтверждающих выполнение работ.
Исследовав обстоятельства дела и оценив в соответствии со ст.59 АПК РФ представленные доказательства, суд установил, что размер задолженности по оплате работ, выполненных ООО "Брянскагропром-строймонтаж" в рамках заключенного договора, был определен сторонами на основании протокола от 16.08.2000 в сум
