Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 26 июля 2010 г. N 70-01-84/10 "О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных пунктов приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9" (утратил силу)
- Приложение 3. Изменения, вносимые в приложение 3 к приказу Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9
Приложение 3. Изменения, вносимые в приложение 3 к приказу Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9
Приложение 3
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 26 июля 2010 г. N 70-01-84/10
Изменения, вносимые в приложение 3 к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 (в редакции приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 25 марта 2010 г. N 70-01-26/10)
1. Статью 5 дополнить пунктами 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34. в следующей редакции:
"5.30. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.
5.31. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.32. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.
5.33. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь свидетельства СРО на работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.34. Представитель генподрядчика, назначаемый приказом по организации, а также ответственные лица от привлеченных субподрядных организаций, обязаны постоянно находиться на объекте."
2. В пункте 11.1. слова "от Цены" заменить словами "от начальной максимальной цены".
3. Статью 16 дополнить пунктами 16.7., 16.8. в следующей редакции:
"16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
16.8. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ более чем на 5 дней;
- наличия более 2 претензий по качеству работ.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий договора."