Приложение 2. Изменения, вносимые в приложение 2 к приказу Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9

Приложение 2
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 26 июля 2010 г. N 70-01-84/10

Изменения, вносимые в приложение 2 к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 (в редакции приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 25 марта 2010 г. N 70-01-26/10)

1. Признать утратившим силу пункт 2.5.

2. Статью 5 дополнить пунктами 5.4.8., 5.4.9., 5.4.10 в следующей редакции:

"5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ (оказания услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками."

3. Статью 8 дополнить пунктами 8.4., 8.5. в следующей редакции:

"8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ (оказания услуг) более чем на 5 дней;

- наличия более 2 претензий по качеству работ, услуг.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий договора."

4. В пункте 9.1. слова "от Цены" заменить словами "от начальной максимальной цены".

5. Во втором предложении пункта 10.2 слова "в п. 9.1" заменить словами "в п. 10.1".

6. В четвертом предложении пункта 12.4 слова "в пункте 11.3" заменить словами "в пункте 12.3".

7. Во втором абзаце Общих положений Инструкции по составлению проекта государственного контракта на основании примерной формы государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.7.1. Слова "пункты 7.1.-7.6." заменить словами "пункты 7.1.-7.7.".

7.2. Слова "статьи 8-14" заменить словами "статья 8, за исключением пункта 8.3., статьи 9-14".