Приказ Госстроя РФ от 9 июля 2002 г. N 130 "Об утверждении Порядка использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа"
С изменениями и дополнениями от:
27 августа 2002 г.
Во исполнение пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа" ("Российская газета" от 3 июля 2002 г. N 119), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа, согласованный с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
|
Председатель |
А.Шамузафаров |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2002 г.
Регистрационный N 3565
Порядок
использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа
С изменениями и дополнениями от:
27 августа 2002 г.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 года N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа"*(1) и применительно к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 года N 937 "О предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья"*(2) и устанавливает условия использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам - владельцам "Свидетельства о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате стихийного бедствия, и членам его семьи".
2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
- Свидетельство о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате стихийного бедствия, и членам его семьи - именное свидетельство, являющееся подтверждением того, что гражданину и его семье будет предоставлена субсидия (далее - Свидетельство). Свидетельство дает право гражданину открыть в одном из учреждений Сберегательного банка Российской Федерации именной блокированный счет, предназначенный для зачисления субсидии.
- Гражданин, пострадавший от паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа, и лишившийся жилья или части его, оформленного в установленном порядке и включенный в списки согласно приложениям 1.1-1.7 к настоящему порядку (далее - гражданин - владелец Свидетельства).
- Безвозмездные средства, предоставляемые гражданину и членам его семьи на строительство, восстановление жилья и приобретение жилья (далее - субсидия).
- Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, пострадавшего от паводка, за исключением Чеченской Республики*(3) (далее - орган исполнительной власти).
- Администрация района субъекта Российской Федерации, муниципального образования, уполномоченная органом исполнительной власти на проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, подписание договоров на строительство или восстановление жилья подрядным способом или собственными силами, приемку и оплату выполненных работ, для контроля хода строительства, качества выполняемых строительно-монтажных работ, участия в судебных разбирательствах и арбитражных судах в интересах и на стороне гражданина - владельца Свидетельства (далее - уполномоченный орган).
- Юридическое или физическое лицо, являющееся собственником продаваемого жилья или уполномоченное ими лицо (далее - продавец жилья).
- Организация, осуществляющая строительство или восстановление жилья или части его по договору подряда гражданину - владельцу Свидетельства, отобранная в соответствии с порядком проведения по упрощенной схеме конкурса, утверждаемым Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, а также застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного жилого дома, в строительстве которого гражданин - владелец Свидетельства изъявил желание принять участие в качестве дольщика средствами предоставленной ему субсидии (далее - подрядчик).
- Учреждение Сберегательного банка Российской Федерации, обслуживающее именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства (далее - банк).
- Комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых для граждан - владельцев Свидетельств (гражданами - владельцами Свидетельств), включенных в список семей граждан, лишившихся части жилья (Приложение N 1.5 к настоящему договору), при котором восстанавливаются конструктивные элементы жилого дома, обеспечивающие его несущую способность, прочность или устойчивость и производится капитальный ремонт жилого дома (далее - восстановление жилья).
3. Настоящим Порядком руководствуются органы исполнительной власти, уполномоченные органы, территориальные органы федерального казначейства, учреждения Сбербанка России, организации и ведомства, участвующие в реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа, а также граждане - владельцы Свидетельств.
4. Субсидии на строительство, восстановление или приобретение жилья предоставляется гражданам, пострадавшим в результате паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа и лишившимся жилья или части его.
5. Предельный размер субсидии на приобретение или строительство жилья определяется по формуле:
Р = Н х С, где
Н - социальная норма общей площади жилья, которая составляет:
- на одного человека - 33 кв. метра;
- на семью из двух человек - 42 кв. метра;
- на семью из трех человек и более - 18 х N кв. метра,
где N - количество членов семьи;
С - расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, определяемая для приобретения жилья или его строительства подрядным способом в соответствии с постановлением Госстроя России от 30.05.2002 N 31 "О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на III квартал 2002 г. для расчета безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета" (зарегистрирован в Минюсте России 24.06.2002, регистрационный N 3531).
При строительстве жилья собственными силами размер субсидии определяется без учета плановых накоплений и накладных расходов.
Размер стоимости восстановления частично разрушенного жилья устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации исходя из фактической степени повреждения жилья, определяемой федеральной системой технической инвентаризации (ФГУП "Ростехинвентаризация" Госстроя России). При этом предельный размер субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, определяется Правительством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
О порядке определения степени разрушения жилых помещений получивших повреждения в результате паводка в июне-июле 2002 г. и признанных пригодными для дальнейшего проживания после выполнения строительно-восстановительных работ для всех категорий граждан и определения размера государственной помощи за счет федерального бюджета на его восстановление в Южном Федеральном округе см. письмо Госстроя РФ от 18 июля 2002 г.
6. Расчет размера субсидии производится органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу Свидетельства. Размер субсидии указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок действия Свидетельства.
7. Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с момента первого перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства.
8. Организация работы по предоставлению гражданам - владельцам Свидетельств информации об условиях и порядке использования средств субсидий для финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья осуществляется органами исполнительной власти (уполномоченными органами).
9. Решение об использовании средств субсидии для финансирования строительства, восстановления жилья подрядным способом или собственными силами или приобретения жилья принимается гражданином - владельцем Свидетельства самостоятельно.
10. Гражданин - владелец Свидетельства в случае необходимости вправе привлечь для финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья не только средства предоставленной ему субсидии, но и собственные (заемные) средства.
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 в пункт 11 настоящего порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Общая (жилая) площадь приобретенного или построенного жилого помещения (в расчете на одного члена семьи гражданина - владельца Свидетельства) не может быть меньше нормы общей (жилой) площади жилого помещения, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для постановки на учет для улучшения жилищных условий в месте приобретения жилья (с учетом постановлений Правительства Российской Федерации от 20.01.1998 г. N 71 и от 19.03.2002 N г. 168).
II. Организация работы по выдаче Свидетельств, порядок заключения договоров
12. Органы исполнительной власти совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации формируют и утверждают сводные списки семей, лишившихся жилья или части его в результате паводка и согласовывают их с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Из сводного списка семей, лишившихся жилья или части его в результате паводка, орган исполнительной власти утверждает отдельные списки семей, давших согласие:
- на приобретение жилья по договору купли-продажи;
- на строительство или восстановление жилья подрядным способом;
- на восстановление жилья собственными силами.
Копии указанных списков передаются в территориальные управления федерального казначейства и банки.
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 в пункт 13 настоящего порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Выдача Свидетельств осуществляется органом исполнительной власти, утвердившим сводные списки семей, лишившихся жилья или части его в результате паводка.
Полученное Свидетельство сдается гражданином в банк. Банк открывает блокированный счет на имя гражданина, владеющего Свидетельством на приобретение или строительство жилья подрядным способом или собственными силами или лицевой счет (вклад "До востребования") на имя гражданина, владеющего Свидетельством на восстановление жилья подрядным способом или собственными силами.
Банк сообщает органу исполнительной власти и территориальному органу федерального казначейства об открытии именного блокированного, или лицевого счета и о размере субсидии по Свидетельству с указанием номера Свидетельства, фамилии, имени и отчества владельца и номер счета.
Органы исполнительной власти представляют в органы федерального казначейства реестры выданных свидетельств согласно приложению N 6.
14. Преддоговорная работа по договорам подряда осуществляется органами исполнительной власти (уполномоченными органами).
15. Гражданам - владельцам Свидетельств, изъявившим желание приобрести жилье, субсидия предоставляется при наличии договора купли-продажи, заключенного в простой письменной форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, и содержащего следующие условия:
- обязательство продавца жилья освободить и передать жилье гражданину - владельцу Свидетельства в оговоренные сроки;
- характеристику приобретаемого жилья;
- цену, по которой продавец жилья обязуется продать жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства;
- обязательства гражданина - владельца Свидетельства принять приобретаемое жилье и вступить в права собственности на него совместно со всеми членами его семьи;
- порядок и срок перечисления средств субсидии на счет продавца жилья, согласованные с органом исполнительной власти (уполномоченным органом);
- механизм оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости приобретаемого жилья в случае приобретения жилого помещения стоимостью, превышающей предоставленную субсидию.
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 в пункт 16 настоящего порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Гражданам - владельцам Свидетельств, изъявившим желание строить жилье подрядным способом, субсидия предоставляется при наличии договора подряда на строительство жилья с подрядной организацией и органом исполнительной власти (уполномоченным органом) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, содержащего следующие условия:
- обязательство подрядчика построить жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства;
- требования к строящемуся жилью (характеристику будущего жилья);
- обязательства подрядчика о сроках окончания строительства жилья, а также сроках выполнения этапов работ (в случае необходимости);
- цену, по которой подрядчик обязуется построить жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства;
- размер и порядок перечисления аванса;
- порядок оплаты этапов выполненных работ;
- обязательства подрядчика о возврате полученных средств субсидии на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства и (в случае оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости жилья за счет собственных или заемных средств) ему лично с учетом штрафных санкций в случае неисполнения своих обязательств по договору;
- обязательства гражданина - владельца Свидетельства и органа исполнительной власти (уполномоченного органа) принять построенное жилье;
- порядок перечисления средств субсидии на счет подрядчика;
- механизм оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости строящегося жилья в случае строительства жилого помещения стоимостью, превышающей предоставленную субсидию;
- ответственность подрядчика в случае неисполнения обязательств по строительству жилья, а также передаче гражданину - владельцу Свидетельства построенного жилья;
- механизм контроля хода строительства, качества выполняемых работ, выполнения договорных обязательств со стороны органа исполнительной власти (уполномоченного органа).
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 в раздел 3 настоящего порядка внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
III. Порядок финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья за счет безвозмездных субсидий
17. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет перечисление средств федерального бюджета для предоставления безвозмездной субсидии гражданам-владельцам Свидетельств в порядке межбюджетных отношений по разделу 21 "Финансовая помощь бюджетам других уровней", подразделу 03 "Мероприятия в области регионального развития", целевой статье 633 "ФЦП "Жилище на 2002 - 2010 годы", виду расходов 760 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", экономической классификации 130140 "Прочие субсидии", на счет органа исполнительной власти, открытого в органе федерального казначейства на балансовом счете 40201.
18. Передача средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований на указанные цели осуществляется по разделу 21, подразделу 03, по целевой статье 633, виду расхода 760, экономической классификации 130140 на лицевой счет органа местного самоуправления, открытый в органе федерального казначейства на балансовом счете 40204.
19. Орган исполнительной власти представляет в орган федерального казначейства платежные поручения для перечисления указанных средств на именной блокированный счет владельцу Свидетельства в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
Орган исполнительной власти представляет в органы федерального казначейства реестры получателей субсидий с подтверждающими документами.
Орган федерального казначейства сверяет платежные поручения с реестрами получателей субсидий и подтверждающими документами.
20. Финансирование мероприятий, связанных со строительством жилья подрядным способом или собственными силами, а также приобретением жилья, осуществляется в форме безналичных расчетов с именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства.
21. При строительстве жилья подрядным способом или собственными силами оплата средств безвозмездных субсидий производится в объеме не более 95% от общего размера субсидии. Окончательный расчет производится после утверждения в установленном порядке акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией*(4).
А. Порядок финансирования в случае приобретения жилья по договору купли-продажи
22. Гражданин - владелец Свидетельства представляет в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) договор купли-продажи жилого помещения.
Договор купли-продажи жилого помещения должен быть зарегистрирован в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным Законом от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3594).
В случае, если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер субсидии, указанный в Свидетельстве, в договоре должен быть определен порядок оплаты недостающей суммы.
23. Орган исполнительной власти (уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней со дня поступления договора купли-продажи жилого помещения осуществляет проверку:
а) соответствия данных, указанных в договоре купли-продажи жилого помещения, данным документа гражданина - владельца Свидетельства, удостоверяющего личность;
б) соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения, размеру субсидии, указанному в Свидетельстве;
в) наличия документа, подтверждающего зачисление собственных средств гражданина - владельца Свидетельства на его именной блокированный счет или на счет лица, предоставившего жилье по договору купли-продажи жилого помещения, в случае если стоимость жилого помещения превышает размер субсидии, указанный в Свидетельстве;
г) наличия на договоре купли-продажи жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов договаривающихся сторон.
При отсутствии замечаний орган исполнительной власти (уполномоченный орган) передает в территориальный орган федерального казначейства копии договора купли-продажи и Свидетельства и платежный документ на зачисление на блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства для последующего перечисления средств продавцу жилья по договору купли-продажи жилого помещения.
24. Банк в течение 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств от органа федерального казначейства на оплату договора купли-продажи жилого помещения зачисляет средства на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства.
При наличии поручения вкладчика на оплату жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения банк не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства перечисляет денежные средства продавцу жилья.
Одновременно банк направляет в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) выписки с именного блокированного счета с указанием даты проведения операции и суммы, а также подлинник Свидетельства.
Копия договора купли-продажи жилого помещения хранится в органе исполнительной власти (уполномоченном органе) до закрытия именного блокированного счета.
Б. Порядок финансирования в случае строительства жилья подрядным способом
25. Финансирование строительства жилья за счет средств субсидий осуществляется в порядке, установленном каждым договором подряда на строительство или жилья.
26. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (уполномоченные органы) в течение 5 дней передают территориальным органам федерального казначейства копии договора подряда, Свидетельства и платежные документы на перечисление средств на именной блокированный счет владельца Свидетельства для последующего перечисления их подрядчику на авансирование работ в размере до 30% в соответствии с условиями договора подряда.
27. Для оплаты этапов работ по строительству жилья в соответствии с договором подряда подрядчик передает в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) акты приемки этапов выполненных работ, подписанные гражданином - владельцем Свидетельства. Орган исполнительной власти (уполномоченный орган) в течение 5 дней проверяет и подписывает акт приемки этапов выполненных работ, передает его и платежные документы в территориальный орган федерального казначейства для перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства.
Средства на оплату выполненных работ согласно договору подряда на строительство жилья перечисляются банком подрядчику при наличии поручения от гражданина - владельца Свидетельства не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства.
28. При выполнении всех работ, предусмотренных договором подряда на строительство жилья, для окончательного расчета с подрядной организацией орган исполнительной власти (уполномоченный орган) представляет в территориальный орган федерального казначейства утвержденный в установленном порядке акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией и перечисляет через территориальные органы федерального казначейства остаток денежных средств по договору подряда на строительство жилья в банк для зачисления их на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства и оплаты выполненных работ подрядчику.
Одновременно орган исполнительной власти (уполномоченный орган) информирует банк об окончании финансирования по этому договору подряда и о закрытии именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства.
Банк направляет в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) выписки с именного блокированного счета, а также подлинник Свидетельства.
В. Порядок финансирования в случае строительства жилья собственными силами
29. Финансирование строительства жилья за счет средств субсидий осуществляется в порядке, установленном каждым договором на строительство жилья.
30. Орган исполнительной власти (уполномоченный орган) в течение 5 дней передает территориальному органу федерального казначейства копии договора на строительство жилья собственными силами, Свидетельства и платежные документы на перечисление на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства средств для авансирования работ и выплаты их ему.
31. Для оплаты этапов работ по строительству жилья в соответствии с договором на восстановление собственными силами гражданин - владелец Свидетельства передает в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) подписанные им акты приемки этапов выполненных работ.
Орган исполнительной власти (уполномоченный орган) в течение 5 дней проверяет и подписывает акты приемки этапов выполненных работ, передает его и платежные документы в территориальный орган федерального казначейства для перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства и выплаты их ему.
32. При выполнении всех работ, предусмотренных договором на строительство жилого дома собственными силами, для окончательного расчета с гражданином - владельцем Свидетельства орган исполнительной власти (уполномоченный орган) передает в территориальный орган федерального казначейства утвержденный в установленном порядке акт приемки восстановленного объекта приемочной комиссией и платежные документы и перечисляет остаток денежных средств по договору в банк для зачисления их на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства и выплаты их ему.
Одновременно орган исполнительной власти (уполномоченный орган) информирует банк об окончании финансирования по этому договору и о закрытии именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства.
Банк направляет в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) выписки с именного блокированного счета, а также подлинник Свидетельства.
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 настоящий порядок дополнен подразделом Г.
Г. Порядок финансирования в случае восстановления жилья подрядным способом или собственными силами
33. Орган исполнительной власти (уполномоченный орган) в течение 5 дней передает в территориальный орган федерального казначейства платежные документы на перечисление средств на лицевые счета граждан - владельцев Свидетельств во вклад "До востребования".
34. Банки со следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на лицевые счета осуществляют их выдачу на руки гражданам - владельцам Свидетельств.
Одновременно банк направляет в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) выписки с лицевых счетов, а также подлинники Свидетельств.
IV. Отчетность о ходе реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка
35. Органы исполнительной власти, выдавшие Свидетельства, ежемесячно передают Государственному комитету Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерству финансов Российской Федерации сведения об использовании средств федерального бюджета по предоставленным субсидиям по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу осуществляет общий контроль за ходом строительства, восстановления и приобретением жилья и ежемесячно направляет аналитическую информацию в Министерство финансов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации.
36. По истечении срока действия Свидетельства уполномоченный орган направляет в орган исполнительной власти подлинник Свидетельства и корешок к нему для учета и хранения.
37. Банк ежемесячно информирует органы исполнительной власти (уполномоченные органы) об остатках средств на именных блокированных счетах граждан - владельцев Свидетельств.
V. Контроль хода реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка
38. В случае, если строительство объекта не завершено в срок действия Свидетельства, орган исполнительной власти принимает решение об обеспечении завершения строительства жилья.
39. Текущий контроль хода строительных и восстановительных работ и использования средств безвозмездных субсидий осуществляют органы исполнительной власти.
______________________________
*(1) Российская газета от 3.07.2002, N 119 (2987)
*(2) Собрание законодательства, 1996, N 33, ст.4006.
*(3) Использование средств безвозмездных субсидий предоставляется гражданам, лишившимся жилья или части его на территории Чеченской Республики, будет осуществляться в соответствии с отдельным Порядком.
*(4) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 г. N 812 (в редакций постановлений Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. N 594 и от 18.02.1998 г. N 216). (Собрание законодательства Российской Федерации 1995 г., N 28, ст.2669; 1998, N 6, ст.961).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2002 г.
Регистрационный N 3565
Приложение N 1
Формы списков граждан,
пострадавших в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа
2.1. Сводный список семей, лишившихся жилья в результате паводка.
2.2. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на приобретение жилья по договору купли-продажи.
2.3. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на строительство жилья подрядным способом.
2.4. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на строительство жилья собственными силами (хозяйственным способом).
2.5. Сводный список семей, лишившихся части жилья в результате паводка.
2.6. Список семей, лишившихся части жилья, давших согласие на восстановление жилья подрядным способом.
2.7. Список семей, лишившихся части жилья, давших согласие на восстановление жилья собственными силами (хозяйственным способом).
Приложение N 1.1
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" ______________ 2002 г.
Общий список
семей граждан ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся жилья в результате наводнения, произошедшего в июне-июле
2002 года на территории Южного федерального округа
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по_____ Непригодность для дальнейшей Начальник паспортно-визовой
_____________________________ эксплуатации жилых домов по службы
_____________________________ адресам, указанным в графе 5, ___________________________
(города, района) подтверждаю (город, район)
_____________________________ Представитель ФГУП ___________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.) "Ростехинвентаризация", М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
уполномоченный приказом Госстроя
России от _______________ N ______
__________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечание. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.2
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся жилья в результате наводнения, произошедшего в июне-июле
2002 года на территории Южного федерального округа, изъявивших желание
приобрести жилье за счет предоставляемой субсидии
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по_____ Непригодность для дальнейшей Начальник паспортно-визовой
_____________________________ эксплуатации жилых домов по службы
_____________________________ адресам, указанным в графе 5, ___________________________
(города, района) подтверждаю (город, район)
_____________________________ Представитель ФГУП ___________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.) "Ростехинвентаризация", М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
уполномоченный приказом Госстроя
России от _______________ N ______
__________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечания:
1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.3
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся жилья в результате наводнения, произошедшего в июне-июле
2002 года на территории Южного федерального округа,
изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию
на финансирование строительства жилого дома подрядным способом
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по_____ Непригодность для дальнейшей Начальник паспортно-визовой
_____________________________ эксплуатации жилых домов по службы
_____________________________ адресам, указанным в графе 5, ___________________________
(города, района) подтверждаю (город, район)
_____________________________ Представитель ФГУП ___________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.) "Ростехинвентаризация", М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
уполномоченный приказом Госстроя
России от _______________ N ______
__________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечания:
1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.4
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся жилья в результате наводнения, произошедшего в июне-июле
2002 года на территории Южного федерального округа,
изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию
на финансирование строительства жилого дома
собственными силами (хозяйственным способом)
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по_____ Непригодность для дальнейшей Начальник паспортно-визовой
_____________________________ эксплуатации жилых домов по службы
_____________________________ адресам, указанным в графе 5, ___________________________
(города, района) подтверждаю (город, район)
_____________________________ Представитель ФГУП ___________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.) "Ростехинвентаризация", М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
уполномоченный приказом Госстроя
России от _______________ N ______
__________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечания:
1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.5
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся части жилья в результате наводнения, произошедшего
в июне-июле 2002 года на территории Южного федерального округа
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по __________ Начальник паспортно-визовой службы
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ (город, район)
(города, района) ______________________________________
___________________________________ М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечание. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.6
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся части жилья в результате наводнения, произошедшего
в июне-июле 2002 года на территории Южного федерального округа,
изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию
на финансирование строительства жилого дома подрядным способом
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по __________ Начальник паспортно-визовой службы
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ (город, район)
(города, района) ______________________________________
___________________________________ М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечания:
1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 1.7
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Утвержден
постановлением __________________________________________________________
(орган исполнительной власти города, района)
"__" _____________ 2002 г.
Список
семей граждан __________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
лишившихся части жилья в результате наводнения, произошедшего
в июне-июле 2002 года на территории Южного федерального округа,
изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию
на финансирование строительства жилого дома собственными силами
(хозяйственным способом)
| N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Родственные отношения |
Год рождения |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
Предоставляемая общая площадь жилья* |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель комиссии по __________ Начальник паспортно-визовой службы
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ (город, район)
(города, района) ______________________________________
___________________________________ М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Примечания:
1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями.
2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме.
------------------------------
* Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Приложение N 2
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Образец договора
купли-продажи жилья*
г. ___________________ "__" ____________ 200_ г.
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность, серия ________, номер _________, выдан
_________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, его выдавшего)
(либо ___________________________________________________________________
(наименование организации - продавца жилья)
в лице _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица)
действующего на основании _________________________), именуемый(ая, ое) в
(устава, положения и т.п.)
дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и я, ____________________________
_________________________________________________, владелец Свидетельства
(фамилия, имя, отчество)
номер __________, от __________________, паспорт серии _____, N ________,
(дата выдачи Свидетельства)
выдан __________________________________________________________________,
(дата выдачи и наименование органа, его выдавшего)
зарегистрированный по адресу: __________________________________________,
(место регистрации гражданина - владельца Свидетельства)
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель
обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего
договора следующее недвижимое имущество: квартиру, расположенную на
_______________ этаже
(указать этаж)
_________________________________________________________________________
(блочного, панельного, кирпичного, бревенчатого и т.п.)
дома (индивидуальный жилой дом), находящуюся(щийся) по адресу:
_____________________________________________ область (республика, край),
город (поселок, деревня) __________________, улица _____________________,
дом ______, корпус ________, квартира N _____, состоящую из _____________
(количество
комнат прописью)
комнат(ы) с общей площадью ________________________________________ кв.м,
(указать площадь цифрами и прописью)
в том числе жилой площади _________________________________________ кв.м.
(указать площадь цифрами и прописью)
(Технические характеристики квартиры должны соответствовать данным
технического учета, содержащимся в извлечении из технического паспорта
квартиры или справке БТИ).
(В соответствии с Порядком использования средств безвозмездных
субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья в результате
паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального
округа, площадь квартиры не должна быть ниже нормы общей (жилой) площади
жилого помещения, устанавливаемой органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для постановки на учет для улучшения
жилищных условий в месте приобретения жилья).
2. Указанная квартира (жилой дом) принадлежит Продавцу на праве
собственности на основании _____________________________________________,
(наименование правоустанавливающего документа)
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от
___________________________ серия ________, N __________, выданным ______
(дата выдачи Свидетельства)
_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществившего государственную регистрацию)
регистрационный номер ___________________________________________________
(номер государственной регистрации права в Едином
государственном реестре прав)
от __________________
(число, месяц, год)
3. Инвентаризационная оценка указанной квартиры (жилого дома)
составляет_______________________________________________________ рублей,
(указать сумму цифрами и прописью)
что подтверждается справкой N _____ от __________________________________
(дата выдачи справки)
БТИ____________________________________________
(наименование муниципального образования)
(Указанная в настоящем пункте инвентаризационная оценка квартиры
(жилого дома) используется для расчета налога с имущества, подлежащего
уплате).
4. Указанная квартира (жилой дом) продается за _____________________
_________________________________________________________________ рублей.
(указать сумму цифрами и прописью)
Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора.
(Сумма, указываемая в настоящем пункте, определяется сторонами и
может отличаться от инвентаризационной оценки БТИ).
В случае, если установленная Сторонами договора стоимость
приобретаемого жилого помещения превышает размер субсидии, выделяемой
Покупателю, Покупатель вносит на свой именной блокированный счет
недостающие собственные или заемные денежные средства.
5. Оплата стоимости приобретаемой Покупателем квартиры (жилого дома)
производится путем перечисления банком___________________________________
(наименование банка)
денежных средств с именного блокированного счета Покупателя в сумме,
указанной в п.4 настоящего договора, на лицевой (расчетный) счет Продавца
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня предъявления Покупателем настоящего
договора, прошедшего государственную регистрацию, в орган исполнительной
власти (уполномоченный орган).
6. Для осуществления платежа по договору Покупатель обязуется в
течение 3 (трех) рабочих дней (по соглашению сторон может быть установлен
и иной срок) с момента государственной регистрации договора представить
зарегистрированный договор в орган исполнительной власти (уполномоченный
орган) и выдать банку поручение о перечислении денежных средств со своего
именного блокированного счета на счет Продавца.
7. Покупатель удовлетворен качественным состоянием квартиры (жилого
дома), установленным путем внутреннего осмотра квартиры (жилого дома)
перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо
дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
8. Квартира (жилой дом) считается переданной Покупателю после
государственной регистрации перехода права собственности на квартиру
(жилой дом), без составления Сторонами договора передаточного акта.
9. С содержанием ст.167, 209, 223, 288, 292, 549 и 556 ГК РФ Стороны
ознакомлены.
10. Указанная квартира (жилой дом) продается свободной от проживания
третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данной
квартирой.
В указанной квартире (жилом доме) зарегистрирован(ы) гражданин
(граждане) ______________________________________________________________
(указать фамилии, имена, отчества Продавца и (если таковые
________________________________________________________________________,
имеются)
проживающих вместе с ним членов семьи и иных лиц).
Продавец обязуется сняться с регистрационного учета и освободить ее (его)
в течение __________________ дней со дня регистрации настоящего договора.
(количество дней прописью)
Продавец гарантирует снятие с регистрационного учета иных проживающих в
квартире вышеуказанных лиц (если таковые имеются) и освобождение ими
квартиры (жилого дома) не позднее __________________________________ дней
(количество дней прописью)
со дня регистрации настоящего договора.
13. До подписания настоящего договора указанная квартира (жилой дом)
никому не продана (продан), не подарена (подарен), не заложена (заложен),
не обременена (обременен) правами третьих лиц, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит.
14. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не
состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями,
препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют
обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных
для себя условиях.
15. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами
в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает
недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли
быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной
форме, до государственной регистрации настоящего договора.
16. Настоящий договор составлен в простой письменной форме, подлежит
государственной регистрации и в соответствии со ст.433 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается заключенным с момента его
государственной регистрации.
Расходы по государственной регистрации договора несет ______________
_________________________________________________________________________
(Продавец или Покупатель)
17. Настоящий договор может быть расторгнут в установленном
законодательством порядке.
18. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один
находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий - в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
_________________________________________________________________________
(наименование органа полностью)
Все экземпляры договора идентичны и имеют равную юридическую силу.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Продавец ______________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Покупатель ____________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи Сторон:
Продавец ______________________________
(подпись и печать)
Покупатель ____________________________
(подпись)
------------------------------
* Разработан в соответствии с п.10 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2002 г. N 492 и требованиями п.16 настоящего Порядка.
Приложение N 3
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Образец договора подряда
на строительство (восстановление) жилья*
г. ___________________ "__" ____________ 200_ г.
Гражданин _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
_________________________________________________________________________
личность владельца Свидетельства)
являющийся владельцем Свидетельства номер _____, от _____________________
(дата выдачи
____________ Свидетельства) именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны, и ______________________________________________________________
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем
(устава, положения и т.п.)
"Подрядчик", с другой стороны, и Администрация __________________________
(наименование уполномоченного
___________ органа) в лице _____________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
именуемая в дальнейшем "Администрация", с третьей стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по строительству
(восстановлению) жилого дома и хозяйственных построек в соответствии с
выданной Администрацией исходно-разрешительной документацией и
проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем
оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "__" _____ 200_ г. до "__" ____ 200_ г.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.5. Работа считается выполненной после утверждения в установленном
порядке акта приемки законченного строительством (восстановленного)
объекта приемочной комиссией.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего
договора.
2.1.3. Согласовать с Заказчиком и Администрацией перечень и объемы
подлежащих выполнению работ, их стоимость и график выполнения.
2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями
строительных норм и правил.
2.1.5. Передать результат работы Заказчику.
2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика и
Администрации все выявленные недостатки, если в процессе выполнения
работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее
качество работы, в течение _____ дней.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанные в
п.3.2 настоящего договора этапы работ, приостановить строительство
(восстановление) до возобновления финансирования. 2.2.2. По согласованию
с Заказчиком и Администрацией заключить договор страхования строительных
рисков в пределах средств, предусмотренных в проектно-сметной
документации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.2. В течение ___ дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании этапа работ либо по завершении строительства (восстановления),
а также по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего договора,
осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе -
немедленно заявить об этом Подрядчику и Администрации.
2.3.3. Перечислить Подрядчику аванс в согласованном Сторонами
размере, но не превышающий 20% от суммы, указанной в п.3.1.
2.3.4. Оплатить указанные в п.3.2 настоящего договора выполненные
работы в соответствии с графикам выполнения этапов работ (см. Приложение,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), в течение ________
дней с момента предъявления.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик и Администрация не вправе запрещать Подрядчику
проведение мероприятий, удешевляющих строительство (восстановление), если
их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и
эксплуатационные характеристики объекта.
2.5. Администрация обязана:
2.5.1. Предоставить Подрядчику в срок до "__" ______ 200__ г.
необходимые технические условия и проектно-сметную документацию для
производства строительных (восстановительных) работ.
2.5.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством строительных
(восстановительных) работ, соблюдением сроков строительства
(восстановления), целевым использованием Подрядчиком выделенных
Заказчиком средств.
2.5.3. Оказывать содействие Подрядчику при осуществлении
строительства (восстановления) жилья.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых согласованы
тремя Сторонами, составляет ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
и является неизменной на весь срок действия договора.
В случае, если установленная Сторонами договора стоимость работ
превышает размер выделяемой Заказчику субсидии, Заказчик вносит на свой
именной блокированный счет недостающие собственные или заемные денежные
средства.
3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимости работ)
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в настоящем договоре, согласно графику выполнения этапов работ,
подписанному Подрядчиком, Администрацией и Заказчиком, с учетом
выплаченного ранее аванса (п.2.3.3) с именного блокированного счета
Заказчика, по мере выполнения этапов работ:
1. фундамент - 20%
2. коробка с кровлей - 30%
3. внутренние инженерные системы - 10%
4. отделочные работы - 15%
5. 5% оставшихся средств - после утверждения в установленном порядке
акта приемки законченного строительством (восстановленного) объекта
приемочной комиссией.
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п.1.4
настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере _% от
суммы договора и пеню из расчета _% от суммы договора за каждый день
просрочки.
4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору и устранения допущенных нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Заказчик передает функции решения спорных вопросов
Администрации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____
_________________________________________________________________________
(указать наименование судебного органа)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском
языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик _______________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ______________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Администрация __________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи Сторон:
Заказчик _______________________________
(подпись)
Подрядчик ______________________________
(подпись и печать)
Администрация __________________________
(подпись и печать)
------------------------------
* Разработан в соответствии с п.10 постановления Правительства Российской Федерации от 1.07.2002 г. N 492 и требованиями п.16 настоящего Порядка.
Приложение
к Договору N _______
от _________ 200_ г.
График
выполнения этапов работ
| N п/п |
Наименование этапа выполненных работ |
Срок окончания этапа |
Стоимость этапа работ (руб.) |
| 1 | Фундамент | ||
| 2 | Коробка с кровлей | ||
| 3 | Внутренние инженерные системы | ||
| 4 | Отделочные работы |
Подписи Сторон:
Заказчик ______________________________
(подпись)
Подрядчик _____________________________
(подпись и печать)
Администрация _________________________
(подпись и печать)
Приложение N 4
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Образец договора
на строительство (восстановление) жилья собственными силами*
г. ___________________ "__" ____________ 200_ г.
Администрация ______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
с одной стороны, и гражданин ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, данные документа,
_________________________________________________________________________
удостоверяющего личность владельца Свидетельства)
являющийся владельцем Свидетельства номер ___, от ______________________,
(дата выдачи Свидетельства)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее в пределах
выделенной Подрядчику субсидии.
1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по строительству
(восстановлению) жилого дома в соответствии с техническими условиями и
проектно-сметной документацией, выданными Заказчиком.
1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем
оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "__"_____ 200_ г. до "__"_____ 200_ г.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.5. Работа считается выполненной после утверждения в установленном
порядке акта приемки восстановленного объекта приемочной комиссией.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего
договора.
2.1.3. Согласовать с Заказчиком перечень и объемы подлежащих
выполнению работ, их стоимость и график выполнения.
2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями
строительных норм и правил.
2.1.5. Передать результат работы Заказчику.
2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил
отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, в течение
_____ дней.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. По согласованию с Заказчиком заключить договор страхования
строительных рисков в пределах средств, предусмотренных в
проектно-сметной документации.
2.2.2. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик не имеет право
продавать, передавать или дарить восстанавливаемый объект или отдельную
его часть.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Подрядчику в срок до "__" _______ 200__ г.
необходимые технические условия и проектно-сметную документацию для
производства восстановительных работ.
2.3.2. В течение ______ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании этапа работ либо по завершении строительства
(восстановления), а также по истечении срока, указанного в п.1.4
настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.3. Перечислить Подрядчику аванс в согласованном Сторонами
размере, но не превышающий 20% от суммы, указанной в п.3.1.
2.3.4. Оплатить указанные в п.3.2 настоящего договора выполненные
работы в соответствии с графиком выполнения этапов работ (см. Приложение,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), в течение __________
дней с момента предъявления.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение
мероприятий, удешевляющих строительство (восстановление), если их
реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и
эксплуатационные характеристики объекта.
(В отдельных случаях заказчик имеет право принять решение об
использовании средств субсидий на строительство жилья собственными силами
(хозяйственным способом).
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых согласованы
двумя Сторонами, составляет ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
и является неизменной на весь срок действия договора. В случае, если
установленная данным пунктом договора стоимость работ превышает размер
выделяемой Подрядчику субсидии, превышающая размер субсидии стоимость не
оплачивается Заказчиком, и работы на эту сумму производятся Подрядчиком
за счет его собственных или заемных средств.
3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимости работ)
производится в пределах выделяемой Подрядчику субсидии согласно графику
выполнения этапов работ, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, с учетом
выплаченного ранее аванса (п.2.3.3) с именного блокированного счета
Подрядчика по мере выполнения этапов работ при условии предоставления
Подрядчиком документально подтвержденных затрат:
1. фундамент - 20%
2. коробка с кровлей - 30%
3. внутренние инженерные системы - 10%
4. отделочные работы - 15%
5. 5% оставшихся средств - после утверждения в установленном порядке
акта приемки восстановленного объекта приемочной комиссией.
4. Ответственность Сторон
За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в_____
_________________________________________________________________________
(указать наименование судебного органа)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме как
дополнительные соглашения к настоящему договору и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения
являются приложениями к настоящему договору и составляют его неотъемлемую
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик _____________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ____________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Администрация ________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи Сторон:
Заказчик _____________________________________
(подпись)
Подрядчик ____________________________________
(подпись и печать)
Администрация ________________________________
(подпись и печать)
Приложение
к Договору N _______
от _________ 200_ г.
График
выполнения этапов работ
| N п/п |
Наименование этапа выполненных работ |
Срок окончания этапа |
Стоимость этапа работ (руб.) |
| 1 | Фундамент | ||
| 2 | Коробка с кровлей | ||
| 3 | Внутренние инженерные системы | ||
| 4 | Отделочные работы |
Подписи Сторон:
Заказчик ______________________________
(подпись)
Подрядчик _____________________________
(подпись и печать)
Администрация _________________________
(подпись и печать)
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 в приложение 5 к настоящему порядку внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 5
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Информация
об использовании средств федерального бюджета на предоставление
субсидий гражданам, лишившимся жилья
в результате стихийного бедствия, и членам их семей
в________________________________________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)
по состоянию на ___________ 200_ г.
| N п/ п |
Наименование показателей | Количество штук |
Сумма тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдано свидетельств | ||
| 2 | Открыто именных блокированных счетов | ||
| 3 | Использовано средств субсидий | X | |
| 4 | Закрыто именных блокированных счетов |
Руководитель субъекта
Российской Федерации _________________________ __________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное
за составление формы _________________________ __________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
_________________________ "__" ______ 200_ г.
(N контактного телефона) (дата составления документа)
Приложение N 6
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий, предоставляемых
гражданам, лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Южного федерального округа
Реестр
получателей субсидий граждан, лишившихся жилья
_________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, города, района)
в результате наводнения, произошедшего в июне-июле 2002 года
на территории Южного федерального округа, изъявивших желание
использовать предоставляемую субсидию
| N п/ п |
Фамилия, имя, отчество владельца Свидетельства |
Адрес прежнего проживания |
Серия, номер паспорта |
Кем и когда выдан |
N и дата выдачи Свидетельства |
Реквизиты лицевого счета, открытого в банке |
Отметка казначейства о финансирова- нии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(область)
_________________________________________________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Руководитель финансового органа _________________________________________
_________________________________________________________________________
(область)
_________________________________________________________________________
М.П. (подпись, фамилия, И.О.)
Информация об изменениях:
Приказом Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195 настоящий порядок дополнен приложением N 7
Приложение N 7
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий,
предоставляемых гражданам,
лишившимся жилья или части его в
результате паводка, произошедшего в
июне 2002 года на территории Южного
федерального округа
Информация
об использовании средств федерального бюджета на предоставление субсидий
гражданам, лишившимся части жилья в результате стихийного бедствия, и
членам их семей
в ____________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)
по состоянию на ______________________ 200 ___ г.
| NN п/п |
Наименование показателей | Количество штук | Сумма тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдано свидетельств | ||
| 2 | Открыто лицевых счетов | ||
| 3 | Использовано средств субсидий | Х | |
| 4 | Закрыто лицевых счетов | Х |
Руководитель субъекта
Российской Федерации _____________________________ _____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы _______________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
________________________________ "____"______________ 200___ г.
(N контактного телефона) (дата составления документа)
Приказ Госстроя РФ от 9 июля 2002 г. N 130 "Об утверждении Порядка использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2002 г.
Регистрационный N 3565
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 17 июля 2002 г., N 129, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 августа 2002 г., N 31
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Госстроя РФ от 18 сентября 2002 г. N 210
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Приказ Госстроя РФ от 27 августа 2002 г. N 195
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Открыть документ в системе ГАРАНТ