Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 февраля 2021 г. N 428 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4813" (документ утратил силу)

Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 февраля 2021 г. N 428
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4813"

ГАРАНТ:

Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 26 октября 2021 г. N 4132 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:

1. Внести в муниципальную программу "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2014 - 2024 годы", утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 N 4813 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2014 - 2024 годы" (в редакции постановления мэрии города от 22.01.2021 N 186), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В строке "Общий объем финансового обеспечения Программы":

- суммы "9 878 489,7/10 541 714,4" заменить суммой "10 822 814,3";

- суммы "1 816 849,7/1 570 437,5" заменить суммой "1 690 057,6";

- суммы "691 558,6/487 561,2" заменить суммой "568 301,1";

- суммы "0,0/1 113 634,3" заменить суммой "1 194 374,2".

1.1.2. В строке "Объемы бюджетных ассигнований":

- суммы "3 566 303,2/3 974 248,5" заменить суммой "3 993 707,6";

- суммы "585 170,4/474 692,2" заменить суммой "494 151,3";

- суммы "351 601,0/378 364,5" заменить суммой "378 364,5";

- суммы "0,0/491 660,0" заменить суммой "491 660,0".

1.1.3. В строке "Ожидаемые результаты реализации Программы":

- слова "166 объектов" заменить словами "160 объектов";

- слова "59 объектов" заменить словами "57 объектов".

1.2. Раздел 2.3 "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в новой редакции:

"При реализации Программы по данным таблицы 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ" планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 40 объектов

Мероприятие "Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков).

Мероприятия "Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта" и "Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер" в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме.

Мероприятие "Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя устройство светофорного объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном объеме); в 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

- образование - 34 объекта (дошкольных учреждений - 14, школьных образовательных учреждений - 20)

Мероприятие "Пришкольные стадионы", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21"; на территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 26" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27". Строительство стадиона на территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" (срок сдачи в эксплуатацию - 2018 год и 2019 год).

Мероприятие "Пришкольный стадион МБОУ "СОШ N 30", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).

Мероприятие "Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

Мероприятие "Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию;

Мероприятие "Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;

Мероприятие "Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.

- физическая культура и спорт - 11 объектов

Мероприятие "Строительство спортивных площадок и комплексов", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 имени Максима Горького" (Советский пр.,60а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" (ул. Ленинградская, 14);МУП "Санаторий "Адонис"; парк имени Ленинского комсомола; сквер "Макаринская роща"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" (ул. Красная, 5а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" (пр. Луначарского,44); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" (ул. Пионерская,14); парк 200-летия города Череповца;

- коммунальное хозяйство - 1 объекта;

- культура - 4 объектов;

- связь и информатика - 1 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики - 8 объектов;

- благоустройство - 61 объекта.

Мероприятие, указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", - "Детские площадки и комплексы", включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра "Невский", в сквере у дома N 115 по пр. Победы, в районе домов N 32а по ул. Ломоносова и N 133б по ул. Ленина, у "СОШ N 2" по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. ("Спорттовары").

Мероприятие, указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", "Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ "Детский сад N 98" (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне", включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).

Указанное мероприятие "Сети наружного освещения" в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ" включает в себя 6 объектов капитального строительства, в том числе: 2018 год выполнение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. Остинской до ул. Пионерской в районе домов N 17 и N 23, тротуара между стадионом "Металлург" и МБДОУ "Детский сад N 12" (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома N 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019 году и 2020 году по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению.

Мероприятие, указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", "Парк Победы. Благоустройство территории" включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год, 2018 год и 2020 год.

Указанное мероприятие "Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи" в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ" включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой площадки.

Мероприятие, указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", "Баскетбольная площадка на территории за ТЦ "Невский", включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год), ограждение территории и установка малых архитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год).

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту "Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр." - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;

- начало строительства по объекту "Детский сад N 27 в 115 мкр." - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;

- начало строительства по объекту "Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой" - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м (6 полос);

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту "Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце" - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м;

- начало строительства по объектам "Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад" и "Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад" - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществлена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году;

- начало строительства по объектам "Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад" (начало реализации проекта 2014 год) и "Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад" - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2018 году;

- начало строительства по объекту "Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории" - 2015 год, сдача данных объектов в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2020 году;

- объекты "Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта" и "Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер" в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме;

- завершение строительства по объекту "Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр." будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный проект "Современная школа";

- завершение строительства по объектам "Детский сад N 20 в 112 мкр." и "Детский сад на 420 мест в 144 мкр." осуществлено за счет средств, выделенных на реализацию федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". В 2019 году, сдача данных объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году;

- завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных работ в 2019 году по объекту "Благоустройство территории у дома N 190 по пр. Победы".

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 160 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2).

Мероприятие "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.

Мероприятие "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;

Мероприятие "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли;

- дорожное хозяйство - 10 объектов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 9 объектов

Мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка N 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 - 2 объекта);

- культура - 12 объектов

Мероприятие "МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)" в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме.

Мероприятие "МБУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100)", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитальному ремонту дворца.

- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов

Мероприятие "Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце", указанное в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - "Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце" и 2016 год - выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов;

- физическая культура и спорт - 1 объекта;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1 объекта.

Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:

- начало капитального ремонта и сдача объекта "Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44" - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- объект "МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)" в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме;

- начало капитального ремонта и сдача объекта "Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе" - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального ремонта "Здание "Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)" - 2014 год, сдача объекта - 2019 год. Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году, за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 57 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))".

1.3. Раздел 4 "Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы" изложить в новой редакции:

"Программа предусматривает выполнение восьми основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и в таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект "Современная школа").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей" (федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Дорожная сеть".

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 7:

Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ".

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"."

1.4. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 10 822 814,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 - 510 463,0 тыс. руб.;

- 2015 - 583 056,5 тыс. руб.;

- 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.;

- 2017 - 822 748,4 тыс. руб.;

- 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.;

- 2019 - 1 722 852,9 тыс. руб.;

- 2020 - 1 168 152,3 тыс. руб.;

- 2021 - 1 690 057,6 тыс. руб.;

- 2022 - 568 301,1 тыс. руб.;

- 2023 - 1 194 374,2 тыс. руб.;

- 2024 - 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора".

1.5. Раздел 7 "Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования" изложить в новой редакции:

"Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 10 822 814,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета - 3 993 707,6 тыс. руб.,

- федерального бюджета - 3 681 391,9 тыс. руб.,

- областного бюджета - 3 147 714,8 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета" и таблице 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы", с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы".

1.6. Раздел 8 "Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере" изложить в новой редакции:

"Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство 40 объектов,

- образование - 34 объекта (дошкольных учреждений - 14, школьных образовательных учреждений - 20),

- физическая культура и спорт - 11 объектов,

- коммунальное хозяйство - 1 объект,

- культура - 4 объекта,

- связь и информатика - 1 объект,

- другие вопросы в области национальной экономики - 8 объектов,

- благоустройство - 61 объект.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году будут сданы в эксплуатацию 160 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2),

- дорожное хозяйство - 10 объектов,

- жилищно-коммунальное хозяйство - 9 объектов,

- культура - 12 объектов,

- другие общегосударственные вопросы - 4 объекта,

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов,

- физическая культура и спорт - 1 объект,

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 57 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))".

1.7. Таблицы 1 - 7 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е. Германов