Приложение 2. Типовой контракт на выполнение работ

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 18 февраля 2022 г. - Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 16 февраля 2022 г. N 5-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

Утвержден
приказом
Департамента государственного
заказа Томской области
от 05.07.2019 N 12-п
(с изменениями от 30 августа,
13 ноября 2019 г., 26 февраля,
17 апреля 2020 г., 16 февраля 2022 г.)

Типовой контракт
на выполнение работ

[Государственный контракт (Контракт)] <1> N_____ на выполнение работ _____ <2>

г. Томск <3> __ __________ 20__ года

___________________________________________ [от имени Томской области] <4>, именуем___ [Государственный заказчик (далее - Заказчик), Заказчик] <5>, в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ N __________ от __ _________ 20__ года <6>, заключили настоящий [Государственный контракт, далее - Контракт (Контракт)] о нижеследующем <7>:

1. Объект закупки (предмет Контракта)

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по _____ <8> (далее - работы) в соответствии с техническим заданием <9> (приложение 1 к Контракту) и сдать выполненные работы (их результат) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (их результат) в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

Идентификационный код закупки: _____.

1.2. <10> Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) и иные характеристики и показатели работ, единица измерения, цена единицы работ, объем работ, код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установлены техническим заданием (приложение 1 к Контракту).

1.3. <11> Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _____ процентов от цены Контракта.

[1.4. Исключительное право использовать произведение, созданное в ходе исполнения Контракта, принадлежит (Томской области) <12>.

1.5. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения, созданного в ходе исполнения Контракта, без согласия автора произведения.] <13>

1.6. <14> С даты приемки выполненных работ (их результата) [по подготовке проектной документации и (или) инженерных изысканий] <15> исключительные права на выполненные работы (их результат) [по подготовке проектной документации и (или) инженерных изысканий] <16> принадлежат (Томской области) <17>.

1.7. <18> Подрядчик выполняет работы самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных Контрактом.

1.8. <19>

2. [Цена Контракта (максимальное значение цены Контракта)] <20> и порядок оплаты <21>

2.1. [Цена Контракта (Максимальное значение цены Контракта) <22>] <23> составляет _____ (_____) рублей _____ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость - ____,] <24> [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _____ Налогового кодекса Российской Федерации и _____,] <25> и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе <26>:

стоимость работ и иных расходов, связанных с исполнением Контракта;

налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). <27>

[Оплата выполненных работ (их результата) осуществляется по цене единицы работ, исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.] <28>

2.3. <29> Оплата выполненных работ (их результата) [, результата отдельного этапа исполнения Контракта] <30> производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] <31> Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения всего объема работ <*> в течение _____ <32> дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке <33> без замечаний на основании представленных Подрядчиком [счета, счета-фактуры] <34>.

[Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной локальным сметным расчетом [иными документами _____] и равной _____ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет _____] <35>.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ (их результата) <*>, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _____.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления (формирование с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) <36> надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы.

3.1.5. Иметь свободный доступ к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ (их результата) <*> и оплатить выполненные работы (их результат) <*> при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ <*> условиям Контракта.

3.2.2. Направлять (формировать с использованием ЕИС) мотивированный отказ от подписания документа о приемке по результатам приемки выполненных работ (их результата) <*> при наличии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ* условиям Контракта.

3.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом выполненных работ (их результата) <*>.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

3.3.3. <37> В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать выполненные работы (их результат) <*> Заказчику.

3.4.2. <38> Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

[непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;] <39>

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемых работ (их результата) либо создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 12.3 Контракта.

3.4.4. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим (при наличии) Заказчика.

3.4.6. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

3.4.7. <40> Передать Заказчику вместе с выполненными работами (их результатом) <*> следующие документы _____.

[3.4.8. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

1) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

2) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.4.9. Оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ (их результата), отдельных этапов исполнения договора.

3.4.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

1) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).] <41>

3.4.11. <42> Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней со дня заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9 Контракта.

3.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. Сроки выполнения работ, место, качество и условия выполнения работ

4.1. Сроки начала выполнения работ: _____.

Сроки окончания выполнения работ: _____. <43>

4.2. Место выполнения работ: _____.

4.3. Подрядчик [в день сдачи выполненных работ (их результата)] <44> формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Закона N 44-ФЗ.

Одновременно с документом о приемке предоставляются иные документы, которые Подрядчик обязан предоставить Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

4.4. <45> Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) должны соответствовать техническому заданию (приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам.

4.5. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (приложение 2 к Контракту). <46>

4.6. <47> Порядок определения объема выполняемых работ на основании заявок Заказчика: _____.

5. Порядок приемки выполненных работ (их результата) <48>

5.1. Подрядчик не позднее чем за [3 (три)] <49> рабочих дня должен известить Заказчика о дате и времени сдачи выполненных работ (их результата) <*>.

Результатом <50> выполненных работ по Контракту является: _____.

5.2. <51> Для проверки результата выполненных работ <*> в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результата выполненных работ <*> эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта] <52>.

5.3. Заказчик в срок не позднее [20 (двадцати)] <53> рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет приемку выполненных работ (их результата) <*>, подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.

5.4. В случае получения в соответствии с пунктом 5.3 Контракта мотивированного отказа Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

5.5. [Документ о приемке [(за исключением отдельного этапа исполнения Контракта)] <54> не подписывается Заказчиком до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.] <55>

Датой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа составляет _____ (_____) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно), 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей). <56>

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства] <57>, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) <*>, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) <*> и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. <58>

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа <59> - _____ процентов цены Контракта; цены отдельного этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов <60>:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 0,5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно), 0,4 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно), 0,3 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно), 0,25 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно), 0,2 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно), 0,1 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ:

1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Примечание 3: условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

6.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _____ (_____) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей).

6.3.4. <61>

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.7. <62> Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.9. <63> Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 3.4.11 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.

6.10. <64> Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 3.4.8, 3.4.10 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет _____ (_____) рублей _____ копеек.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)] <57> рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ] <66>.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение [5 (пяти)] <67> рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Обеспечение исполнения Контракта <68> [и гарантийных обязательств] <69> <70>

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____ процентов [начальной (максимальной) цены Контракта (цены Контракта) <71>] <72> в размере _____ (_____) руб. _____ коп. <73>

[Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _____ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере _____ (_____) руб. _____ коп. <74>]

10.2. Исполнение Контракта [, гарантийные обязательства] [обеспечивается (обеспечиваются)] <75> предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

[Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи выполненных работ (их результата) [(за исключением отдельного этапа исполнения контракта).] <76>

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств], срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств] подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] <77>.

10.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику", срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, [7.1] <78> и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать [30 (тридцать)] <79> дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

[В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику", срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать [30 (тридцать)] <80> дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.]

10.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. <81>

10.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

[Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.]

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, [7.1] <82>, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 6.3.1 Контракта.

11. Гарантийные обязательства <83>

11.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует условиям Контракта.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет _____ месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе, который направляется Заказчиком Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в мотивированном отказе, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение [10 (десяти)] <84> рабочих дней со дня получения требования Заказчика о возмещении расходов.

11.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня подписания Сторонами документа о приемке, Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, возникшие до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику, если Заказчик докажет, что недостатки выполненных работ возникли до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. <85>

12. Прочие условия

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие _________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме, за исключением случаев, если условиями Контракта предусмотрено формирование документов с использованием ЕИС. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 Контракта.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты, и платежных реквизитов и предоставить документы, подтверждающие факт изменений, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. Риск ненадлежащего исполнения Контракта, возникшего в связи с несвоевременным уведомлением, несет Сторона, которая не известила или несвоевременно известила другую Сторону об изменении сведений и информации, указанных в настоящем пункте.

12.8. <86> Ответственное должностное лицо Заказчика ______________.

13. Приложения к Контракту

13.1. Приложения к Контракту:

приложение 1 - техническое задание.

приложение 2 - график исполнения Контракта. <87>

14. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:

<1> Здесь и далее выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

<2> Указывается объект закупки (предмет контракта).

<3> Может изменяться при необходимости.

<4> Указывается при необходимости.

<5> Здесь и далее, включая приложения к контракту, выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Закона N 44-ФЗ.

<6> Указывается протокол, в соответствии с которым был определен подрядчик, с которым заключается контракт, а в случае осуществления закупки у единственного подрядчика указывается основание в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

<7> Проект контракта, предметом которого является выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, дополняется необходимыми типовыми условиями (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.02.2019 N 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта"), в случае обязательности их применения. При этом условия настоящего проекта контракта могут изменяться.

В случае если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона N 44-ФЗ в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия исполнения контракта, такие условия подлежат включению в проект контракта (часть 17 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

При необходимости проект контракта дополняется условиями, подлежащими включению в контракты в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств, и (или) условия, предусмотренные проектом контракта, излагаются с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

<8> Указывается объект закупки (предмет контракта).

<9> Здесь и далее наименование документа может изменяться при необходимости. При осуществлении закупки товара, поставляемого при выполнении работ, в техническом задании (ином документе, являющимся приложением к контракту) указывается наименование страны происхождения товара.

<10> Пункт изменяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта). Пункт дополняется условиями обязательными для включения в контракт в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.

<11> Пункт включается в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Постановление N 1466).

Здесь и далее условия, предусмотренные Постановлением N 1466, исключаются в случае, если контракт заключается с подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

<12> Условие может изменяться при необходимости.

<13> Условие включается в проект контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства (статья 110.1 Закона N 44-ФЗ).

<14> Пункт включается в проект контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий (статья 110.2 Закона N 44-ФЗ).

<15> Выбирается нужный вариант.

<16> Выбирается нужный вариант.

<17> Условие может изменяться при необходимости.

<18> Пункт включается в проект контракта при необходимости в соответствии с частью 29.1 статьи 34 Закона N 44 ФЗ.

<19> В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в пункт или техническое задание включаются условия об отдельных этапах исполнения контракта.

<20> Выбирается нужный вариант.

<21> Раздел изменяется в случае, если процедура проводилась на право заключения контракта в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ.

<22> Условие включается в пункт в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить.

<23> Выбирается нужный вариант.

<24> Условие включается в контракт в случае, если подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

<25> Условие включается в контракт в случае, если подрядчик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

<26> Перечень включенных в цену контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта). В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, пункт необходимо дополнить ценой каждого этапа, которая устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт (часть 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

<27> Условие исключается из пункта в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить и проектом контракта установлено максимальное значение цены контракта.

<28> Условие включается в пункт в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить.

<29> Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения контракта с подрядчиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона N 44-ФЗ)..

<30> Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения контракта отдельными этапами (далее обозначено символом <*>). В случае исполнения контракта в один этап рекомендуется предусматривать в контракте условие: "Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены".

<31> Может изменяться при необходимости.

<32> В случае если в извещении об осуществлении закупки установлены преимущества в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией включается обязательное условие об оплате заказчиком результата выполненных работ, отдельного этапа исполнения Контракта в течение не более чем десяти рабочих дней, а если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с 1 января 2023 года, не более чем семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

В иных случаях срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результата), отдельного этапа исполнения контракта должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января 2023 года - не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая оформления документа о приемке без использования ЕИС, при котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания такого документа, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

<33> Здесь и далее наименование документа о приемке может уточняться и дополняться.

<34> Условие включается в пункт при необходимости. При этом может выбираться один из вариантов.

<35> Условие включается в пункт при необходимости, в случае если работы выполняются на основании локального сметного расчета (или иного документа).

<36> Условие подлежит обязательному применению при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (часть 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ). В иных случаях условия контракта, установленные в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, могут изменяться.";

<37> Пункт включается в проект контракта в случае привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 контракта (Постановление N 1466).

<38> Пункт изменяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

<39> Условие включается в пункт при необходимости (при наличии материала, оборудования, технической документации, которая передается подрядчику, или при передаче для переработки (обработки) вещи).

<40> Пункт включается в проект контракта при необходимости.

<41> Пункты 3.4.8 - 3.4.10 включаются в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

<42> Пункт включается в проект контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<43> В пункте могут быть дополнительно предусмотрены сроки выполнения отдельных этапов исполнения контракта (промежуточные сроки).

<44> Условие может изменяться при необходимости.

<45> Пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

<46> Требование по включению в контракт графика исполнения контракта обязательно в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

<47> Пункт включается в проект контракта в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить. При установлении заказчиком порядка определения объема выполняемых работ в контракте могут указываться показатели, необходимые для расчета этого объема, значения известных показателей, а также данные, на основании которых будут установлены значения неизвестных или переменных показателей.

<48> Раздел подлежит изменению при осуществлении закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона N 44-ФЗ.

<49> Условие может изменяться при необходимости.

<50> Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, в Контракте в качестве результата выполненных работ должно быть указано: проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий с положительным заключением экспертизы.

<51> Пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона 44-ФЗ.

<52> Условие включается в пункт в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.

<53> Условие может изменяться при необходимости с учетом пунктов 4, 5 части 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

<54> Условие включается в пункт в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<<55> Условие включается в пункт в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательствах (часть 7.1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ).

<56> Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление N 1042).

<57> Здесь и далее условие включается при наличии в проекте контракта раздела 11 "Гарантийные обязательства".

<58> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 6.3.4 проекта контракта.

<59> Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент цены этапа исполнения контракта, или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 6.3.2 контракта, как процент начальной (максимальной) цены контракта в порядке, установленном Постановлением N 1042.

<60> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 6.3.4 проекта контракта.

<61> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени и штрафов, заказчику необходимо предусмотреть в указанном пункте порядок и размер их начислений.

<62> Пункт включается при необходимости.

<63> Пункт включается в проект контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<64> Пункт включается в проект контракта в случае привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 контракта (постановление N 1466).

<65> Условие может изменяться при необходимости.

<66> Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта включается в пункт при необходимости.

<67> Условие может изменяться при необходимости.

<68> Условия об обеспечении исполнения контракта включаются в проект контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона N 44-ФЗ.

В случае осуществления банковского сопровождения контракта настоящий раздел дополняется условием о банковском сопровождении контракта, предусмотренном статьей 35 Закона N 44-ФЗ. При этом контракт дополняется условиями о банковском сопровождении контракта, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

<69> Условия об обеспечении гарантийных обязательств включаются при наличии в проекте контракта условия о гарантийных обязательствах.

<70> Условия об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случаях, предусмотренных частями 8, 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

<71> В случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ (часть 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

<72> Выбирается нужный вариант. Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются с учетом части 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ.

<73> При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона N 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

<74> Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта (часть 2.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

<75> Выбирается нужный вариант.

<76> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<77> Условие включается в пункт, если проектом контракта предусмотрено условие об авансовых платежах.

<78> Условие включается в пункт в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<79> В случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней (часть 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

<80> Условие может изменяться.

<81> Пункт включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения (часть 7.1 статьи 96 Закона N 44).

<82> Условие включается в пункт в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<83> Раздел включается в проект контракта при необходимости.

<84> Условие может изменяться при необходимости.

<85> Пункт включается в контракт в случае, если гарантийный срок составляет менее двух лет.

<86> Пункт включается в проект контракта при необходимости, а также в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ (пункт 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ).

<87> Требование по включению в контракт графика исполнения контракта обязательно в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).