Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28 июля 2016 г. N Ф10-3720/12 по делу N А64-5937/2011

г. Калуга

28 июля 2016 г.

Дело N А64-5937/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 26.07.2016.

Постановление изготовлено в полном объеме 28.07.2016.

Арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего			Егоровой С.Г.
судей			Сорокиной И.В.
			Шильненковой М.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи			Пучковой С.Н.
при участии в заседании:
от истца ООО "ЦентрОфис":		представителя Пантелеевой Н.В., генерального директора; представителя Попова К.А., по доверенности от 11.04.2016;
от ответчика АО "Тандер":		представителя Денисова С.А., по доверенности от 27.04.2016; представителя Меджинской Н.В., по доверенности от 08.10.2015; представителя Семенюка М.А., по доверенности от 20.01.2016.

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Краснодарского края и Арбитражного суда Тамбовской области кассационную жалобу ООО "ЦентрОфис", г. Тамбов, на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 по делу N А64-5937/2011,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис", ОГРН 1096829005987; ИНН 6829059208, (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением о взыскании с закрытого акционерного общества "Тандер" (далее - ответчик) 3 793 117 руб. 05 коп. основного долга по договору строительного подряда на реконструкцию N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010; 671 381 руб. 71 коп. пеней.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 31.10.2011, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2012, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 3 793 117 руб. 05 коп. долга, 101 702 руб. 95 коп. пени. В остальной части иска отказано.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 15.10.2012 решение Арбитражного суда Тамбовской области от 31.10.2011 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2012 отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил заявленные им требования и просил взыскать с ответчика основной долг в сумме 1 843 868 руб. 29 коп., пени за период с 18.01.2011 по 27.05.2015 в сумме 2 933 594 руб. 45 коп. Уточненные требования приняты судом первой инстанции к рассмотрению.

28.05.2015 ЗАО "Тандер" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "ЦентрОфис" о взыскании 11 817 860 руб. 49 коп., а также 422 754 руб. в рамках дела А64-3680/2012. Определением от 19.06.2015 встречное исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском, согласно ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 (судья Сучков С.А.) в удовлетворении исковых требований общества ООО "ЦентрОфис" к ЗАО "ТАНДЕР" отказано в полном объеме. В удовлетворении встречных исковых требований ЗАО "Тандер" к ООО "ЦентрОфис" о взыскании 422 754 руб. отказано. Встречные исковые требования ЗАО "Тандер" к ООО "ЦентрОфис" о взыскании неустойки в сумме 11 817 860 руб. 49 коп. выделены в отдельное производство.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 (судьи Алферова Е.Е., Кораблева Г.Н., Письменный С.И.) решение Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, ООО "ЦентрОфис" обратилось в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 в части отказа в удовлетворении иска ООО "ЦентрОфис" отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, по мнению заявителя, выводы, содержащиеся в указанных судебных актах не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в частности, о размере произведенной ответчиком оплаты по договору и содержании дополнительного соглашения N 1 от 04.10.2010, которым стороны согласовали необходимость проведения истцом дополнительных работ по подключению газа на объекте реконструкции, не предусмотренных в первоначальной проектной смете на сумму 4 238 410, 41 руб., что позволит суду первой инстанции при новом рассмотрении дела оценить доводы истца в соответствии со ст. 431 и ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представители истца в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы по изложенным в ней мотивам.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Проверив в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ, правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов кассационной жалобы, суд кассационной инстанции находит решение и постановление арбитражных судов по настоящему делу подлежащими отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис" к закрытому акционерному обществу "Тандер" о взыскании суммы основного долга в размере 1 843 868, 29 руб., пеней за период с 18.01.2011 по 27.05.2015 в сумме 2 933 594, 45 руб., исходя из нижеизложенного.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, 13.07.2010 между ЗАО "Тандер" (заказчик) и ООО "ЦентрОфис" (генподрядчик) был заключен договор строительного подряда на реконструкцию N ТмбФ-5/413/10, согласно которому заказчик поручил, а генподрядчик принял на себя обязательства своими силами и/или с привлечением субподрядных организаций выполнить поэтапно работы: по исполнению функций заказчика, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта - части нежилого строения, назначение: торговое, для розничной торговли смешанными группами товаров, общей площадью 233,1 кв. м, на земельном участке общей площадью 598,6 кв. м, кадастровый номер 68:08:0103027:0029, категория земель: земли населенных пунктов, адресу: Тамбовская область, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д. 1, с внутренними и наружными инженерными сетями и благоустройством территории, предусмотренными: техническим заданием, проектно-сметной документацией, прочими приложениями к договору (п. 2.1 договора N ТмбФ-5/413/10).

Заказчик обязался принять и оплатить выполненные генподрядчиком работы, указанные в п. 2.1 договора N ТмбФ-5/413/10 в порядке и на условиях договора (п. 2.2 договора N ТмбФ-5/413/10).

Согласно п. 4.1 договора предварительная стоимость работ по реконструкции здания с внутренними, наружными инженерными сетями, благоустройством территории составляет 4 281 833 руб. 51 коп., в том числе НДС 18%. Стоимость реконструкции по видам работ будет откорректирована по выходу локальных сметных расчетов, составленных в ГЭСН (в текущих ценах) в программе "Матрица".

Стоимость работ по исполнению функций заказчика составляет 128 455 руб., в том числе НДС 18% (п. 4.2 договора).

В соответствии с п. 4.3 договора общая стоимость работ по договору составляет 4 410 288 руб. 51 коп., в том числе НДС 18%, является твердой и изменению не подлежит.

Пунктом 4.8 договора предусмотрено, что дополнительные объемы работ, не учтенные при определении стоимости договора, необходимость которых возникла в период производства работ и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему договору, оформляются дополнительными соглашениями. Если при производстве работ происходит увеличение в объеме производимых работ, подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком необходимость их проведения. Если подрядчик выполнил данные работы без согласования с заказчиком, последний имеет право не производить по этим работам оплату.

Сторонами подписана проектная смета к договору N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010, согласно которой общая стоимость работ составила 4 238 410 руб. 41 коп. Указанная стоимость работ согласована и в п. 4.1 договора N ТмбФ-5/413/10 в качестве предварительной. Стоимость реконструкции по видам работ подлежала корректировке по выходу локальных сметных расчетов (п. 4.1 договора N ТмбФ-5/413/10).

К договору N ТмбФ-5/413/10 сторонами заключены дополнительные соглашения от 04.10.2010 и от 26.11.2010, согласно которым уточнены календарный график производства работ и график финансирования строительства.

В процессе производства работ по реконструкции вышеуказанного объекта генеральный подрядчик обнаружил, что имеются упущения в проектной документации, свидетельствующие о наличии видов работ и затрат, которые не учтены в проекте, но имеют необходимый характер. Необходимость выполнения неотложных дополнительных работ в интересах заказчика связана с тем, что приостановление работ могло привести к повреждению объекта строительства и причинению вреда имуществу ответчика как заказчика.

Генеральный подрядчик ООО "ЦентрОфис" надлежащим образом неоднократно извещал заказчика о работах, проведение которых необходимо, но которые не включены в проектно - сметную документацию, что подтверждается множественными служебными записками ООО "ЦентрОфис", заказчик ЗАО "Тандер" согласовывал необходимые работы, что подтверждается материалами дела.

В материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ (N 6 от 23.09.2010 на сумму 2 041 587 руб. 44 коп.; N 21 от 31.10.2010 на сумму 1 346 708 руб. 35 коп.; N 22 от 30.11.2010 на сумму 850 114 руб. 62 коп.) и справки о стоимости выполненных работ и затрат на указанные выше суммы общей стоимостью 4 281 833 руб. 51 коп., подписанные сторонами без замечаний по объему, качеству и стоимости выполненных работ. Также представлен акт о приемке выполненных работ N 1 от 17.01.2011 на сумму 3 793 117 руб. 05 коп. и справка о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные в одностороннем порядке представителем истца, с указанием на отказ от подписи представителя заказчика.

Реконструкция вышеуказанного объекта проведена генеральным подрядчиком в полном объеме, что подтверждается как технической документацией, так и актом рабочей комиссии от 17.01.2011, в котором отражено, что реконструкция объекта завершена, работы выполнены на основании заключенного между сторонами Договора N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010 и согласно проектно-сметной документации, выданной ЗАО "Тандер", и ряда дополнительных служебных запросов, согласованных в процессе производства строительно-монтажных работ между представителями обеих сторон.

Заказчик ЗАО "Тандер" произвел оплату генеральному подрядчику ООО "ЦентрОфис" в размере 4 268 841, 38 руб., что соответствует трем актам КС-2.

В остальной части оплата не произведена, в связи с чем, истец обратился 18.05.2011 к ответчику с требованием произвести оплату образовавшейся задолженности в размере 3 793 117 руб. 05 руб. и пени, в размере начисленной неустойки в сумме 671 381 руб. 71 коп.

Ссылаясь на то, что ответчик требования истца не исполнил, оплату образовавшейся задолженности не произвел, истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

Отказывая в иске суды первой и апелляционной инстанции, в подтверждение сделанных ими выводов указали, что, как установлено в постановлении ФАС Центрального округа от 15.10.2012 по настоящему делу, ЗАО "Тандер" произвело оплату по договору на сумму 4 549 264, 23 руб., то есть на 138 975, 72 руб. больше, чем предусмотрено указанным договором.

Вместе с тем, кассационный суд не может согласиться с вышеприведенными выводами арбитражных судов первой и апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 286 Арбитражного проуессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 2 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Исходя из указанных процессуальных норм, кассационный суд самостоятельно не вправе устанавливать фактические обстоятельства дела, поскольку это является нарушением действующего процессуального законодательства.

Более того, суды не учли, что в постановлении ФАС Центрального округа от 15.10.2012 суд кассационной инстанции сослался на то, что имено суд апелляционной инстанции в своем постановлении от 27.07.2012 указал: "оплата произведена в размере 4 549 264,23 руб., что подтверждается платежными поручениями N 655 от 21.07.2010, N140 13.08.2010, N176 от 16.08.2010, N558 01.09.2010, N764 от 14.09.2010, N 332 от 16.11.2010, N669 от 29.11.2010, N 27 от 11.02.2011, N420 от 31.03.2011, что не оспаривается сторонами."

Кассационная коллегия считает необоснованными и противоречащими действующим нормам процессуального права и материалам дела выводы судов о том, что сумма, оплаченная ответчиком истцу составляет 4 549 264, 23 руб., на что также было указано в постановлении от 15.10.2012, а также обращено внимание судов на противоречие выводов, содержащихся в принятом по спорному делу постановлении суда апелляционной инстанции, которые надлежит устранить при новом рассмотрении дела.

Материалами дела подтверждается, что при повторном рассмотрении дела арбитражным судом области, ответчик признавал факт того, что сумма оплаты работ по спорному договору определена неверно (т. 7 л.д. 76-80). На этом же настаивал и истец, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами (т. 7 л.д. 82-88).

При этом, как усматривается из материалов дела (т. 9 л.д. 42-49), подтвержденной документально является оплата в сумме 4 268 841, 38 руб. Данное обстоятельство подтвердили представители сторон в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Соответственно, окружной суд не может согласиться с выводом арбитражных судов первой и апелляционной инстанции о том, что пунктом 4.3 договора стороны определили, что общая стоимость работ по договору составляет 4 410 288, 51 руб., данная стоимость изменению не подлежит, а ЗАО "Тандер" произвело оплату по договору на сумму 4 549 264 руб. 23 коп., то есть на 138 975 руб. 72 коп. больше, чем предусмотрено указанным договором.

Данный вывод противоречит материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным по делу, что подтверждается следующим.

Сторонами подписана проектная смета к договору N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010, согласно которой общая стоимость работ составила 4 238 410 руб. 41 коп. Указанная стоимость работ согласована и в п. 4.1 договора N ТмбФ-5/413/10 в качестве предварительной. Стоимость реконструкции по видам работ подлежала корректировке по выходу локальных сметных расчетов (п. 4.1 договора N ТмбФ-5/413/10).

Пунктом 4.8 договора предусмотрено, что дополнительные объемы работ, не учтенные при определении стоимости договора, необходимость которых возникла в период производства работ и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему договору, оформляются дополнительными соглашениями. Если при производстве работ происходит увеличение в объеме производимых работ, подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком необходимость их проведения. Если подрядчик выполнил данные работы без согласования с заказчиком, последний имеет право не производить по этим работам оплату.

В акте рабочей комиссии от 17.01.2011 отражено, что реконструкция объекта завершена, работы выполнены на основании заключенного между сторонами Договора N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010 и согласно проектно-сметной документации, выданной ЗАО "Тандер", и ряда дополнительных служебных запросов, согласованных в процессе производства строительно-монтажных работ между представителями обеих сторон (т.1 л.д.98).

Предметом настоящего спора являются работы, указанные в акте формы КС-2 N 1 от 17.01.2011 на сумму 3 793 117 руб. 05 руб., которые по утверждению истца были согласованы заказчиком и приняты им в эксплуатацию.

Поскольку при рассмотрении настоящего спора между сторонами возникли разногласия по вопросу согласования видов и объемов работ, отраженных в акте N 1 от 17.01.2011 и фактически выполненных истцом на спорном объекте, суд, с учетом мнения сторон, неоднократно выносил на разрешение экспертов вопросы: каков фактический объем и стоимость выполненных ООО "Центр-Офис" работ по реконструкции объекта, согласно актов КС-2 N 1 от 17.01.2011 г., N 22 от 30.11.2010 г.; N 21 от 31.10.2010 г.; N 6 от 23.09.2010 г. по Договору подряда N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010 года на объекте, расположенном по адресу: Тамбовская область, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д. 1; какова фактическая стоимость, исходя из сметного расчета, выполненных ООО "ЦентрОфис" работ согласованных в смете (приложение N3 к договору) и не согласованных в смете, с учетом стоимости материалов, механизмов и пр. затрат, указанных в актах о приемке выполненных работ КС-2 N1 от 17.01.2011, N22 от 30.11.2010, N21 от 31.10.2010, N6 от 23.09.2010 по каждому акту в отдельности; имеются ли среди фактически выполненных работ (согласованных и не согласованных сторонами) по Актам КС-2 N 1 от 17.01.2011, N22 от 30.11.2010, N21 от 31.10.2010, N6 от 23.09.2010 по Договору подряда NТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010 года на объекте, расположенном по адресу: Тамбовская область, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д. 1, работы, качество которых не соответствует условиям договора, градостроительным, строительным, а также иным обязательным нормам и правилам? Какова стоимость устранения таких недостатков?

Изначально по делу строительно-техническая экспертиза определением суда от 10.01.2013 поручена специалистам ООО "Липецкий региональный центр судебных экспертиз"

Из заключения экспертов от 28.08.2013 N 32 СТ/03-13 следует, что стоимость фактически выполненных ООО "Центр-Офис" работ на спорном объекте, как указанных в актах КС-2, так и не указанных в актах КС-2 составляет 8 031 527 руб. 46 коп. Исходя из проектной документации к договору подряда N ТмбФ-5/413/10, сметного расчета, общего журнала работ N 1, актов КС-2 N 1 от 17.01.2011, N 22 от 30.11.2010, N 21 от 31.10.2010, N 6 от 23.09.2010, работы не выполненные или завышенные -отсутствуют. Стоимость устранения недостатков фактически выполненных работ на спорном объекте составляет 148 232 руб. 88 коп. (тома 14-19).

Дополнительная экспертиза, выполненная указанной экспертной организацией установила, что фактическая стоимость работ, отраженных в спорном акте КС-2 N 1 от 17.01.2011 исходя из сметного расчета истца, согласованных в смете (приложение N 3 к договору) составляет: 2 721 784 руб. 43 коп.; стоимость работ выполненных и отраженных в акте КС-2 N 1 от 17.11.2011, но не согласованных в смете (приложение N 3 к договору) составляет 1 071 332 руб. 62 коп. При этом стоимость фактически выполненных ООО "Центр-Офис" работ на спорном объекте, как указанных в актах КС-2, так и не указанных в актах КС-2 подтвержден в сумме 8 031 527 руб. 46 коп.

Определением суда от 10.12.2013 по настоящему делу была назначена повторная строительно-техническая экспертиза, порученная ФБУ "Воронежский региональный центр судебной экспертизы".

Из заключения эксперта N 11297/6-3 от 21.07.2014 следует, что определить объем фактически выполненных скрытых работ не представляется возможным, так как данные работы недоступны для визуальной оценки. Определить в ходе проведения экспертизы объемы фактически выполненных работ по каждому акту в отдельности не представляется возможным, так как определить в какой период времени и в каком объеме по каждому акту выполнялись работы не представляется возможным. Стоимость устранения недостатков, выполненных по всем актам КС-2 N 1 от 17.01.2011, N 22 от 30.11.2010, N 21 от 31.10.2010, N 6 от 23.09.2010 составляет 1 007131 руб. 65 коп. (т.23).

В ходе рассмотрения настоящего дела была проведена повторная судебная экспертиза, порученная определением суда от 03.12.2014 эксперту ООО "Тамбов - Альянс". На разрешение эксперта были поставлены вопросы о том, каков фактический объем и стоимость выполненных работ по акту КС-2 N 1 от 17.01.2011 (с учетом применения аналогичных расчетов (расценок) стоимости произведенных работ, примененных материалов и механизмов) по актам N 6 от 23.09.2010, N 21 от 31.10.2010, N 22 от 30.11.2010 по договору подряда N ТМБФ-5/413/10 от 13.07.2010, а также имеются ли в материалах судебного дела документы, подтверждающие согласование сторонами работ, входящих в Акт КС-2 N 1 от 17.01.2011, если есть, каковы их виды, объемы и стоимость.

Согласно представленному в материалы дела экспертному заключению ООО "Тамбов-Альянс" N 296с-15 от 28.04.2015, стоимость работ, проведенных по акту КС-2 N 1 от 17.01.2011 в рамках договора подряда N ТМБФ-5/413/10 от 13.07.2010 составляет 1 843 868 руб. 29 коп. В акте КС-2 N 1 от 17.01.2011 имеются работы, выполнение которых предусмотрено приложением N 3 к договору подряда N ТМБФ-5/413/10 от 13.07.2010, следовательно, данные работы являются согласованными. Перечень работ, их объемы приведены в таблице 1 проведенного исследования. При этом экспертом отмечено, что в данную стоимость выполненных работ не вошла стоимость материалов, объем и стоимость которых не указаны в сметном расчете (приложение N 3 к договору), однако в силу п.4.7. договора, в стоимость работ, предусмотренных договором должна включаться стоимость материалов (т.35 л.д.9-67).

Истец, с учетом вышеуказанного экспертного заключения и тех видов работ, которые одновременно имеются в акте КС-2 N 1 от 17.01.2011 и указаны в смете к договору строительного подряда N ТмбФ-5/413/10 обосновал уточненный размер основного долга на сумму 1 843 868,29 руб. (т.35 л.д.110- 111).

Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что суд с согласия сторон с привлечением экспертов на протяжении всего судебного разбирательства устанавливал факт выполнения работ по спорному акту N 1 от 17.01.2013 и факт соответствия отраженных в нем работ по видам и объему сметной документации к договору N ТмбФ-5/413/10, а также стоимость всех выполненных работ на спорном объекте, как согласованных сторонами, так и не согласованных, вывод судов о том, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку цена договора является твердой и оплачена на большую сумму, является неправомерным, противоречащим договору, материалам дела и выводам экспертов.

Установив, на основании основанной, дополнительной и повторной экспертизы, факт того, что работы, отраженные в спорном акте N 1 предусмотрены сметной документацией (приложение N 3 к договору), суды неправомерно отказали в заявленном требовании истцу, указав лишь на то обстоятельство, что по другим актам работы выполнены на сумму 4 238 410, 41 руб., и оплачены на большую сумму 4 549 264,23 руб. (что противоречит фактическим обстоятельствам и материалам дела).

Акты N 6 от 23.09.2010, N 21 от 31.10.2010, N 22 от 30.11.2010 не являются предметом настоящего судебного разбирательства, подписаны сторонами без возражений, в платежных поручениях N 655 от 21.07.2010, N140 13.08.2010, N176 от 16.08.2010, N558 01.09.2010, N764 от 14.09.2010, N 332 от 16.11.2010, N669 от 29.11.2010, N 27 от 11.02.2011, не содержится ссылки на конкретные акты.

Соответственно, предположительный довод суда о том, что экспертные заключения не могут быть приняты во внимание, поскольку остальные подписанные сторонами акты КС-2, должны содержать остаток сметной стоимости на сумму 2 394 542, 152 руб., в то время как данные акты подписаны на большую сумму, то есть с превышением остаточной стоимости на 1 843 868,29 руб., не могут иметь правоопределяющего значения для разрешения спора по настоящему делу, поскольку между сторонами имеется спор лишь по акту от 17.01.2011.

То есть, отвергая доказательства обоснованности доводов истца, основанных на экспертных заключениях, которыми подтверждено, что работы на спорную сумму предусмотрены сметой, а всего на спорном объекте выполнены работы на сумму, превышающую размер произведенной ответчиком оплаты, суд неверно распределил бремя доказывания по делу, освободив ответчика от обязанности доказывать те обстоятельств, на которые он ссылается в возражения на доводы истца в нарушение ст.ст.9, 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом судебные акты должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Судебный акт является законным и обоснованным, если в нем изложены все имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в подтверждение доводов об установленных обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон.

Согласно ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, а какие нет.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем, при вынесении судебных актов по настоящему делу арбитражными судами не были учтены вышеприведенные нормы права и не разрешен спор по существу заявленных требований, в связи с чем оспариваемые судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис" к закрытому акционерному обществу "Тандер" о взыскании суммы основного долга в размере 1 843 868, 29 руб., пеней в сумме 2 933 594, 45 руб.

Исходя из вышеизложенного, с учетом того обстоятельства, что материалами дела существенные для разрешения настоящего спора обстоятельства установлены, и ответчиком не оспорены, суд считает возможным принять свое решение и исковые требования ООО "ЦентрОфис" о взыскании с ЗАО "Тандер" суммы основного долга по акту N 1 от 17.01.2011 в размере 1 843 868, 29 руб. удовлетворить.

В соответствии с п. 14.2 договора N ТмбФ-5/413/10 от 13.07.2010 при нарушении условий договора заказчиком генподрядчик вправе требовать за задержку оплаты текущих платежей и дополнительных работ пени в размере 0,1% от стоимости предъявленных к оплате и выполненных работ.

Истцом на основании данного пункта договора были заявлены требования о взыскании с ответчика пеней за период с 18.01.2011 по 27.05.2015 в сумме 2 933 594, 45 руб.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Принимая во внимание правомерность заявленных требований истца о взыскании суммы основного долга, обоснованность произведенного истцом расчета пеней и факт того, что ответчиком данный расчет не был оспорен, контррасчет не представлен, а также не заявлено о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, требования истца о взыскании с ответчика пеней в сумме 2 933 594, 45 руб. подлежат удовлетворению.

При этом судом кассационной инстанции не могут быть приняты во внимание доводы истца, заявленные в кассационной жалобе, и поддержанные представителем истца в суде кассационной инстанции, о том, что согласованная сторонами общая стоимость работ составляет 4 410 288, 51 руб., причем дополнительным соглашением N 1 от 04.10.2010 к договору стороны установили новый календарный график производства работ, в которой в письменной форме согласовали необходимость проведения истцом дополнительных работ по подключению газа, то есть в данном двустороннем документе в письменной море была согласована необходимость проведения дополнительных работ по подключению газа, не предусмотренных в проектной смете, где не были указаны эти работы.

Данные доводы не имеют правоопределяющего значения для разрешения настоящего спора по существу, поскольку, уточняя заявленные по настоящему делу требования, истец просил о взыскании с ответчика суммы долга 1 843 868, 29 руб., пеней за период с 18.01.2011 по 27.05.2015 в сумме 2 933 594, 45 руб. (т.35 л.110-111).

В кассационной инстанции заявитель не может менять, ни предмет, ни основание иска в силу ч.1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Вместе с тем, истец не лишен возможности обратиться в суд с самостоятельными требованиями о взыскании стоимости указанных дополнительных работ.

В остальной части оспариваемые решение и постановление не обжалуются сторонами, в силу чего подлежат оставлению без изменения.

Обращаясь в арбитражный суд с уточнением исковых требований, истец ходатайствовал о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате услуг эксперта, понесенных истцом в рамках рассмотрения судебного спора по настоящему делу, в подтверждение чего представил платежное поручение от 11.12.2013 ( п/п от 11.12. 2013 N 285 т.35 л.д.109).

На основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание удовлетворение требований истца о взыскании с ответчика основного долга в размере 1 843 868, 29 руб., пеней в сумме 2 933 594, 45 руб., удовлетворению также подлежат требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате услуг эксперта в размере 23 000 руб.

Поскольку при обращении истца с соответствующими требованиями судом была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, а судом кассационной инстанции данные требования с учетом уточнений, принятых судом, удовлетворены, взысканию с ответчика в доход федерального бюджета подлежат судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 46 887,31 руб.

В силу ч. 5 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

На основании данной нормы, с ответчика в пользу истца также подлежат взысканию судебные расходы по рассмотрению апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 287, ст.ст. 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Центрального округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 по делу N А64-5937/2011 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис" к акционерному обществу "Тандер" о взыскании суммы основного долга в размере 1 843 868, 29 руб., пеней в сумме 2 933 594, 45 руб.

Взыскать с акционерного общества "Тандер", ОГРН 102230159854, ИНН 2310031475, в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис", ОГРН 1096829005987, ИНН 6829059208, сумму основного долга в размере 1 843 868, 29 руб., пени в сумме 2 933 594, 45 руб., судебные расходы по оплате услуг эксперта в размере 23 000 руб.

В остальной части решение Арбитражного суда Тамбовской области от 07.10.2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 по делу N А64-5937/2011 оставить без изменения.

Взыскать с с акционерного общества "Тандер", ОГРН 102230159854, ИНН 2310031475, в доход федерального бюджета судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 46 887,31 руб.

Взыскать с акционерного общества "Тандер", ОГРН 102230159854, ИНН 2310031475, в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис", ОГРН 1096829005987, ИНН 6829059208, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Взыскать с акционерного общества "Тандер", ОГРН 102230159854, ИНН 2310031475, в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦентрОфис", ОГРН 1096829005987, ИНН 6829059208, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1., 291.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

С.Г. Егорова

Судьи

И.В. Сорокина М.В. Шильненкова