Приложение

Приложение
к распоряжению Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса
от 24 декабря 2021 г. N 182-рг

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров				Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены
																				меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
р-8021	42-000457	"1" "2"	г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б (корпус 1)	42-305-12-2015 от 28.05.2015	42:24:0101069:565	60	8320,5	240	231	553,39	7	-	ООО "ЕСК "Феникс-Строй"	4205235473	Открыто конкурсное производство	255	229	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан				План мероприятий по восстановлению прав граждан
				Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																																	Иной способ
				Привлечение приобретателя								График завершения строительства																			Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		Способ восстановления прав граждан											Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Способ			Срок восстановления прав граждан	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																					1-й этап		2-й этап			3-й этап			4-н этап
С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика														Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта			Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения			Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.
27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40			41			42			43		44		45		46		47			48			49			50
Завершение строительства	-	-	30.09.2022	10.07.2020	09.07.2020	04.09.2020	07.09.2020 N А27-19715-2019	08.10.2020	07.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	14.01.2022	-	15.02.2022	-	22.02.2021	22.02.2021	-	-	-	-		28.02.2022	-		30.04.2022	-		30.04.2022	-	20.09.2022	-	30.09.2022	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
р - 7544	42-000454	"1" "2" "3"	г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б (корпус 2)	42-305-11-2015 от 28.05.2015	42:24:0101069:565	55	476,68	6	4	262,1	4	4	ООО "ЕСК "Феникс-Строй"	4205235473	Открыто конкурсное производство	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Р-43400	Отсутствует	"1" "2" "3"	г. Междуреченск, Западный район, квартал "А", д. 5	RU 42308000-266 от 18.11.2014	42:28:0703012:448	55	5926,25	112	-	-	-	-	Жилищно-строительный кооператив "Известия"	4214035921	Открыто конкурсное производство	-	52	3	-	-	-	-	-	-	-
Р-43401	Отсутствует	"1" "2" "3"	Кемеровский район, с. Верхотомское (строительная позиция 4)	42-42504000-471-2015 от 08.12.2015	42:04:0204002:691	70	434,8	21	-	-	-	-	ООО "Участие"	4205215011	Открыто конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-43402	Отсутствует	"1" "2" "3"	Кемеровский район, с. Верхотомское (строительная позиция 3)	42-42504000-470-2015 от 08.12.2015	42:04:0204002:691	50	434,8	21	-	-	-	-	ООО "Участие"	4205215011	Открыто конкурсное производство	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
Завершение строительства			30.09.2022	10.07.2020	09.07.2020	04.09.2020	07.09.2020 N А27-19715/2019	08.10.2020	07.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	14.01.2022	-	15.02.2022	-	22.02.2021	22.02.2021	31.01.2022	-	20.02.2022	-	30.08.2022	-	30.08.2022	-	30.08.2022	-	20.09.2022	-	30.09.2022	-	8
Выплата денежных средств участникам строительства осуществлена, права граждан восстановлены			19.02.2022
В адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)			22.02.2022
Выплата денежных средств участникам строительства осуществлена, права граждан восстановлены			22.02.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Р-8423	Отсутствует	"1" "2"	Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. 19 Партсъезда, д. 5а	RU 422511000-26713 от 01.11.2013	42:12:0102006:1084	55	927	27	5	180	-	-	ООО "СК "Сити-Строй"	2222073317	Нет	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Р-122789	Отсутствует	"1"	г. Кемерово, Заводский район, ул. Коксохимическая, д. 3	42-305-542-216 от 21.12.2016	42:24:05:01007:485	-	9475,6	159	9	-	-	-	ООО "ЕСК-Инвест"	4205209226	Нет	4	5	-	4	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
В адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)			31.12.2022
Планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			31.12.2023