Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Утвержден
распоряжением Губернатора
Челябинской области
от 28 июля 2017 г. N 838-р
(в редакции распоряжения Губернатора
Челябинской области
от 29 декабря 2021 г. N 1432-р)
План-график
("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Челябинской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
N п/п |
|
||||||||
|
1. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-6950 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000042 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов* |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 29 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-121-ж-2013 от 21.10.2013 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:616001:201 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
32,55 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
6858,65 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
120 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
120 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
420,22 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
2 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
|
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительством |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
03.08.2021 года |
|||
|
факт |
03.08.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
01.02.2022 года |
||||||
|
факт |
03.12.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.11.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
01.01.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)
|
план |
45 |
12 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
|
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
2. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17762 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000608 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 46 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-65-ж-2013 от 11.06.2013 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:616001:201 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0,1465 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
8459,46 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
180 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
180 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
891,38 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
5 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
5 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
|
||||||
|
срок реализации |
25 |
|
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
|
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика
|
план |
31 |
03.08.2021 года |
|||
|
факт |
03.08.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
03.12.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
17.11.2021 года |
|||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
17.11.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.07.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.10.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
28.02.2023 года |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
13 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
3. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17766 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000627 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 76 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-11-ж-2014 от 09.04.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:54876 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
13610,58 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
270 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
680,25 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
6 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.04.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.06.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.10.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.05.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
37 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
4. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17787 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000609 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 77 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-81-ж-2014 от 14.11.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0616001:201 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4362,44 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
126 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
237,92 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан
|
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
01.09.2021 года |
|||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
01.09.2021 года |
||||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.05.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
|
план |
38 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
01.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
28 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
5. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17733 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000611 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 81 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-84-ж-2014 от 14.11.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:54876 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4362,44 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
126 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
189,25 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан
|
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
|
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
01.09.2021 года |
|||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
01.09.2021 года |
||||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.12.2021 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
28.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.11.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
25 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
6. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17739 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000625 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 82 (стр.), блок-секции 1, 2, 3***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-83-ж-2014 от 14.11.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:54876 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
13626,76 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
270 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
376,86 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
3 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.04.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.06.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.10.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.07.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.10.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.07.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
37 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
7. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-1775 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000628 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 84 (стр.), блок-секция 1***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-82-ж-2014 от 14.11.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:54876 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4361,86 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
126 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
245,88 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование
|
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
|
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.04.2022 года |
||||||
|
факт |
|
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.06.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.07.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
28.02.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.07.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.07.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
37 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
|
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
8. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-17765 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000626 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 93 (стр.), блок-секция 1,2***** |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-10-ж-2014 от 07.04.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:54876 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
8986,88 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
180 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
474,08 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
4 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ГРИНФЛАЙТ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7453235959 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 02.06.2020 N А76-30623/2016 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
в рамках действующей процедуры банкротства застройщика рассмотрение арбитражным судом заявлений о замене застройщика на ООО "Трест Магнитострой" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
передача помещений (квартир) гражданам по завершении строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
14.12.2020 года |
|||
|
факт |
14.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
02.07.2021 года |
||||||
|
факт |
02.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.03.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.06.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
37 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
9. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-7773 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000967 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 6 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-62-ж-2015 от 24.08.2015 RU74315000-47-ж-2021 от 09.07.2021 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:0901002:1710 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
63 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3564,91 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
109 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО Строительная компания "Дедал-Комид" ИНН 7453278215) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
113 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
18 |
92 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
финансирование Фондом мероприятий в соответствии с соглашением, заключенным с Фондом субъекта по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства помещений, в соответствии с условиями договора, на основании решения о финансировании, принятого Фондом |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
10.08.2020 года |
|||
|
факт |
10.08.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
|
план |
32 |
06.10.2020 года |
||||||
|
факт |
06.10.2020 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
03.12.2020 года |
||||||
|
факт |
03.12.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
09.07.2021 года |
||||||
|
факт |
09.07.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.03.2021 года |
|||||
|
факт |
16.03.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
18.05.2021 года |
||||||
|
факт |
18.05.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
28.09.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
18.05.2021 года |
||||||
|
факт |
18.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
18.05.2021 года |
||||||
|
факт |
18.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
18.05.2021 года |
||||||
|
факт |
18.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
23 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
10. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-5213 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000043 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Копейск, ул. Фонвизина, 7 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 74-3040002005001-34-2015 от 04.06.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0103006:0001279 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
77 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4141,59 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
120 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Инман" ИНН 7448110400) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 09.12.2019 N А76-41572/2019 (в отношении ООО "Инман" ИНН 7448110400) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
71 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
57 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
15.01.2021 года |
|||
|
факт |
15.01.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
13.09.2021 года |
||||||
|
факт |
13.09.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
23.08.2021 года |
|||||
|
факт |
23.08.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
23.10.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
01.01.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
23.08.2021 года |
||||||
|
факт |
23.08.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
23.08.2021 года |
||||||
|
факт |
23.08.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
23.08.2021 года |
||||||
|
факт |
23.08.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
17 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
11. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-3259 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000056 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
жилой дом N 6 (стр.) в микрорайоне N 51 жилого дома N 11 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-65-ж-2015 от 28.08.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:0901002:2579 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
52,53 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
5999,79 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
176 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "КапиталДом" ИНН 7449115948) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
199 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
82 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
15.10.2020 года |
|||
|
факт |
15.10.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
01.02.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
15.06.2021 года |
|||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.10.2021 года |
||||||
|
факт |
13.10.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.12.2021 года |
|||||
|
факт |
10.12.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
15.06.2021 года |
||||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
15.06.2021 года |
||||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
15.06.2021 года |
||||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
23 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
12. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-3497 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000057 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
жилой дом N 13 (стр.) в микрорайоне N 51 жилого дома N 11 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-32-ж-2014 от 04.07.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:0901002:0000131 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
35,6 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
5412,42 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
144 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "КапиталДом" ИНН 7449115948) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
88 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
67 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
I квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
15.10.2020 года |
|||
|
факт |
15.10.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
15.06.2021 года |
|||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.10.2021 года |
||||||
|
факт |
16.09.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.12.2021 года |
|||||
|
факт |
17.12.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
15.06.2021 года |
||||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
15.06.2021 года |
||||||
|
факт |
15.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.10.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
29 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
13. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-728 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000076 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон N 51 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1, многоквартирный жилой дом (стр. N 2.2) |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-12-ж-2017 от 11.04.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:901002:2576 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
58 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
6049,86 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
179 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 27.09.2019 N А76-20819/2019 (в отношении ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
209 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
87 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
принятие Фондом решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объекта в соответствии со статьей 13.1 Закона N 218-ФЗ |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
финансирование Фондом мероприятий в соответствии с соглашением, заключенным с Фондом субъекта по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства помещений, в соответствии с условиями договора, на основании решения о финансировании, принятого Фондом |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
I квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
10.08.2020 года |
|||
|
факт |
10.08.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
|
план |
32 |
06.10.2020 года |
||||||
|
факт |
06.10.2020 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
03.12.2020 года |
||||||
|
факт |
03.12.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
13.05.2021 года |
||||||
|
факт |
13.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
01.03.2021 года |
|||||
|
факт |
01.03.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
14.07.2021 года |
||||||
|
факт |
14.07.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.12.2021 года |
|||||
|
факт |
20.10.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
14.07.2021 года |
||||||
|
факт |
14.07.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
14.07.2021 года |
||||||
|
факт |
14.07.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
14.07.2021 года |
||||||
|
факт |
14.07.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
19 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
14. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-642 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000080 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон N 51 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1, многоквартирный жилой дом (стр. N 20.2/2) |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-33-ж-2017 от 19.05.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:901002:3546 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
48 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3013,24 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
88 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
|
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 27.09.2019 N А76-20819/2019 (в отношении ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
|
17 |
102 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
40 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
принятие Фондом решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объекта в соответствии со статьей 13.1 Закона N 218-ФЗ |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
финансирование Фондом мероприятий в соответствии с соглашением, заключенным с Фондом субъекта по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства помещений, в соответствии с условиями договора, на основании решения о финансировании, принятого Фондом |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
10.08.2020 года |
|||
|
факт |
10.08.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
06.10.2020 года |
||||||
|
факт |
06.10.2020 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
03.12.2020 года |
||||||
|
факт |
03.12.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
13.05.2021 года |
||||||
|
факт |
13.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
17.03.2021 года |
|||||
|
факт |
17.03.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
19.05.2021 года |
||||||
|
факт |
19.05.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.12.2021 года |
|||||
|
факт |
10.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
19.05.2021 года |
||||||
|
факт |
19.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
19.05.2021 года |
||||||
|
факт |
19.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
19.05.2021 года |
||||||
|
факт |
19.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
22 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
15. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-6320 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000079 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон N 51 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1, многоквартирный жилой дом (стр. N 20.2/1) |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-32-ж-2017 от 19.05.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:901002:3547 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
48 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
6033,32 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
217 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 27.09.2019 N А76-20819/2019 (в отношении ООО СК "Радуга" ИНН 7451404922) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
174 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
18 |
58 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
принятие Фондом решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объекта в соответствии со статьей 13.1 Закона N 218-ФЗ |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
финансирование Фондом мероприятий в соответствии с соглашением, заключенным с Фондом субъекта по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства помещений, в соответствии с условиями договора, на основании решения о финансировании, принятого Фондом |
||||||
|
срок реализации
|
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
10.08.2020 года |
|||
|
факт |
10.08.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
06.10.2020 года |
||||||
|
факт |
06.10.2020 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
03.12.2020 года |
||||||
|
факт |
03.12.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
13.05.2021 года |
||||||
|
факт |
13.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
12.03.2021 года |
|||||
|
факт |
12.03.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
14.05.2021 года |
||||||
|
факт |
14.05.2021 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.12.2021 года |
|||||
|
факт |
10.11.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
14.05.2021 года |
||||||
|
факт |
14.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
14.05.2021 года |
||||||
|
факт |
14.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
14.05.2021 года |
||||||
|
факт |
14.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
22 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
16. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-10643 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000047 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Славы, д. 14 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 743040002005001 от 29.12.2014 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0103010:1533, 74:30:0103010:1803 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
25,47 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
6795,84 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
170 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Регионпроект", ИНН 7451299851) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 23.10.2019 N А76-22345/2019 (в отношении ООО "Регионпроект", ИНН 7451299851) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
154 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
110 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.11.2020 года |
|||
|
факт |
17.11.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
19.01.2021 года |
||||||
|
факт |
19.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.09.2021 года |
|||||
|
факт |
08.08.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
31.07.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
31 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N ****
|
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
17. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-4951 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000278 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.18 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-10-ж-2015 от 24.03.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0209017:0000466 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
18,57 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
9771,4 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
245 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
2947,47 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "РечелСтрой" ИНН 7450042660) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 27.11.2018 А76-5631/2017 (в отношении ООО "РечелСтрой" ИНН 7450042660) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
192 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
172 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в Закон Челябинской области от 26.12.2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
подписание правительством# Челябинской области с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
03.03.2021 года |
|||
|
факт |
03.03.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
06.08.2021 года |
||||||
|
факт |
06.08.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
17.11.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.11.2021 года |
|||||
|
факт |
09.11.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.01.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.03.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
|
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
33 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
18. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-8385 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000355 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.34 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-29-ж-2015 от 07.05.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0000000:0053772 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
18,55 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4134,75 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
179 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
1794,26 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "РечелСтрой" ИНН 7450042660) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 27.11.2018 А76-5631/2017 (в отношении ООО "РечелСтрой" ИНН 7450042660) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
132 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
121 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в Закон Челябинской области от 26.12.2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
подписание правительством# Челябинской области с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
I квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
03.03.2021 года |
|||
|
факт |
03.03.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
|
план |
32 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
24.06.2021 года |
||||||
|
факт |
24.06.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.10.2021 года |
|||||
|
факт |
04.10.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
13.04.2021 года |
||||||
|
факт |
13.04.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
28.02.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
24 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
19. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-10745 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000989 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 7 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-27-ж-2015 от 30.04.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:0901002:2046 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
70,99 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3999,04 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
78 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Сервиспроект" ИНН 7453277902) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
78 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
64 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.12.2020 года |
|||
|
факт |
17.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.09.2021 года |
|||||
|
факт |
15.07.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.01.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта
|
план |
40 |
18.03.2021 года |
||||||
|
факт |
18.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
21 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
20. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-6331 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000643 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
жилой комплекс "Дом на Кулибина" по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Кулибина, д. 10 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU743150-00-41-ж-2017 от 29.05.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:210001:961 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
84,52 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3723,30 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
87 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
86 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
53,66 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
3 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Социальный сервис" ИНН 7733857896) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 29.06.2020 N А76-44665/2019 (в отношении ООО "Социальный сервис" ИНН 7733857896) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
87 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
48 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в Закон Челябинской области от 26.12.2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
|||||
|
срок реализации
|
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
подписание Правительством Челябинской области с Фондом соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
25.08.2021 года |
|||
|
факт |
25.08.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
21.09.2021 года |
||||||
|
факт |
27.09.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.03.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
|
план |
36 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.07.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
14.09.2021 года |
||||||
|
факт |
14.09.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
14.09.2021 года |
||||||
|
факт |
14.09.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
14.09.2021 года |
||||||
|
факт |
14.09.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
|
план |
42 |
31.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта имости#, всего (месяцев) |
план |
45 |
25 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
21. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-5349 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000094 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, улица в границах ул. Шенкурской - ул. Болейко - набережной реки Миасс - ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 1 очередь строительства |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-67-ж-2016 от 25.10.2016 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:605007:61 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
64,84 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
5746,29 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
179 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройДом" ИНН 7447252113) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 11.10.2019 N А76-22380/2019 (в отношении ООО "СтройДом" ИНН 7447252113) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
213 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
140 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.11.2020 года |
|||
|
факт |
17.11.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
05.08.2021 года |
||||||
|
факт |
05.08.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.09.2021 года |
|||||
|
факт |
07.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.01.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
19 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
22. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-7915 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000098 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, улица в границах ул. Шенкурской - ул. Болейко - набережной реки Миасс - ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 2 очередь строительства |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-61-ж-2016 от 04.10.2016 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:605007:61 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
7 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3193,9 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
80 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройДом" ИНН 7447252113) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 11.10.2019 N А76-22380/2019 (в отношении ООО "СтройДом" ИНН 7447252113) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
66 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
51 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.11.2020 года |
|||
|
факт |
17.11.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.07.2021 года |
||||||
|
факт |
30.07.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.09.2021 года |
|||||
|
факт |
24.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.01.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
31 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
23. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-9300 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000162 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, улица в границах ул. Шенкурской - ул. Болейко - набережной реки Миасс - ул. Братьев Кашириных, д. 5.1 (стр.) - 3 очередь строительства |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-1-ж-2017 от 23.01.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0000000:1038 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
51,81 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3036,31 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
105 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
232,95 |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройДом", ИНН 7447252113) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 11.10.2019 N А76-22380/2019 (в отношении ООО "СтройДом", ИНН 7447252113) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
109 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
59 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.11.2020 года |
|||
|
факт |
17.11.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.10.2021 года |
||||||
|
факт |
22.09.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
27.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.12.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
25 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
24. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-5523 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000164 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, улица в границах ул. Шенкурской - ул. Болейко - набережной реки Миасс - ул. Братьев Кашириных, д. 5.4 (стр.) |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-32-ж-2016 от 02.06.2016 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0000000:1038 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
15,78 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4372,65 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
100 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройДом", ИНН 7447252113) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 11.10.2019 N А76-22380/2019 (в отношении ООО "СтройДом", ИНН 7447252113) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
31 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
12 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
17.11.2020 года |
|||
|
факт |
17.11.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
29.01.2021 года |
||||||
|
факт |
29.01.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
21.07.2021 года |
||||||
|
факт |
21.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.10.2021 года |
||||||
|
факт |
22.09.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
30.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.04.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.04.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
34 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
25. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-5866 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000044 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, I этап |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 743040002005001-64-1/2014 от 08.05.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:104002:114 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
86,84 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
2694,15 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
81 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
323,36 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройИнвест", ИНН 7449064612) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 07.11.2019 N А76-35630/2019 (в отношении ООО "СтройИнвест", ИНН 7449064612) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
73 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
58 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта)
|
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
18.12.2020 года |
|||
|
факт |
18.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
29.07.2021 года |
||||||
|
факт |
29.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
30.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
18 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
26. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-5353 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000045 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, II этап |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 743040002005001-25/2015 от 21.04.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:104002:114 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
10,23 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
7522,0 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
189 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
950,27 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
6 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройИнвест", ИНН 7449064612) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 07.11.2019 N А76-35630/2019 (в отношении ООО "СтройИнвест", ИНН 7449064612) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
23 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
5 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
18.12.2020 года |
|||
|
факт |
18.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
29.07.2021 года |
||||||
|
факт |
29.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.04.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.12.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
36 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
27. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-10422 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000046 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, III этап |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 743040002005001-26/2015 от 21.04.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:104002:114 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
15,14 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
1925,12 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
50 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
585,35 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
4 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "СтройИнвест", ИНН 7449064612) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 07.11.2019 N А76-35630/2019 (в отношении ООО "СтройИнвест" ИНН 7449064612) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
5 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
5 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта)
|
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
18.12.2020 года |
|||
|
факт |
18.12.2020 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
11.03.2021 года |
||||||
|
факт |
11.03.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
29.07.2021 года |
||||||
|
факт |
29.07.2021 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.10.2021 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
28.02.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
31.05.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.07.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.05.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.06.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
18 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
28. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-7-624 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000050 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, ул. Чаадаева, д. 79 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 74-3040002005001-57-2015 от 12.08.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0103006:0001283 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
20,98 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4362,64 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
130 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Уралстрой", ИНН 7451385927) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства
|
16 |
от 29.11.2019 N А76-29924/2019 (в отношении ООО "Уралстрой", ИНН 7451385927) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
|
17 |
118 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
97 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
I квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
05.03.2021 года |
|||
|
факт |
05.03.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
31.01.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
31.03.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.03.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
24.05.2021 года |
||||||
|
факт |
24.05.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
21.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
01.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
31.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
31.03.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
24 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
29. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-4663 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000037 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 33 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 743040002005001-37-3/2014 от 10.10.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0102033:325, 74:30:0102033:327 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
53 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
7087,68 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
171 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
1284,97 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
10 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ООО "Фирма Челябстройподрядчик", ИНН 7453214170) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 06.02.2020 N А76-41567/2019 (в отношении ООО "Фирма Челябстройподрядчик", ИНН 7453214170) |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
192 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
140 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
01.07.2021 года |
|||
|
факт |
01.07.2021 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
24.09.2021 года |
||||||
|
факт |
08.10.2021 года |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
30.11.2021 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
24.11.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.04.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.06.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
31.08.2022 года |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
08.10.2021 года |
||||||
|
факт |
08.10.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
08.10.2021 года |
||||||
|
факт |
08.10.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
08.10.2021 года |
||||||
|
факт |
08.10.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2023 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
26 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N ****
|
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
30. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-26024 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000787 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, д. 7 (стр.), Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, жилой район N 11 Краснопольской площадки N 1, микрорайоны N N 51, 51-а |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU743150 00-91-ж-2018 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:901002:7685 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
- |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
16016,0 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
340 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
43 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
921,0 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
8 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
8 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО Специализированный застройщик "10-Й ДОМ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7448046410 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 21.04.2021 А76-40050/2019 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
1 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
1 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в соглашение об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
IV квартал 2021 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства; 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплата компенсаций гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
I квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) или выплата Фондом компенсаций гражданам |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
31. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-23607 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000670 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, микрорайон 49А, жилые дома N 8, 9 (1 этап), в 50 метрах восточнее дома N 46 по Краснопольскому проспекту |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU743150 00-87-ж-2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:09010 02:8756 74:19:09010 02:8755 74:19:09010 02:2094 74:19:09010 02:2592 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
- |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3797,0 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
82 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
17 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
224,0 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО Специализированный застройщик "10-Й ДОМ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7448046410 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 21.04.2021 N А76-40050/2019 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
18 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
7 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в соглашение об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
IV квартал 2021 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства; 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплата компенсаций гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
I квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) или выплата Фондом компенсаций гражданам |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
- | |||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
32. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-26018 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000516 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1, 3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, улица Маршала Чуйкова, д. 5 (стр.) (1 этап), жилой район N 11 Краснопольской площадки N 1, микрорайоны N N 51, 51-а |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU743150 00-108-ж-2018 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:19:901002:7685 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
- |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
8288 кв. метров |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
226 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
192 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
73 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
1 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
1 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО Специализированный застройщик "10-Й ДОМ" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7448046410 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 21.04.2021 N А76-40050/2019 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
42 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
49 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
внесение изменений в соглашение об удовлетворении требований участников долевого строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
IV квартал 2021 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства; 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплата компенсаций гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
I квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) или выплата Фондом компенсаций гражданам |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
|
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
33. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-40999 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000727 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 28 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
ru 74-3040002005001-38-2/2014 от 20.10.2017 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0104003:149 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
74,27 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
13564,90 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
268 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
266 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
4608,86 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
25 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
15 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "СтройВыбор" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7452099020 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
266 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
292 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
266 |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
- |
|||||
|
срок реализации |
22 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
- |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
завершение строительства |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
30.03.2014 года |
|||||
|
факт |
30.03.2014 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.03.2014 года |
||||||
|
факт |
06.05.2014 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
30.06.2014 года |
|||||
|
факт |
30.06.2014 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.12.2014 года |
||||||
|
факт |
30.12.2014 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
30.06.2015 года |
||||||
|
факт |
30.06.2015 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
30.05.2016 года |
||||||
|
факт |
30.08.2018 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
30.08.2017 года |
||||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
30.08.2017 года |
||||||
|
факт |
01.09.2021 года |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.12.2018 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.01.2019 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
57 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
34. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
р-38745 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
- |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, ул. Доватора, блок-секция 1 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-87-ж-2012 от 10.08.2012 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0406002:28 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
80 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3260,51 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
43 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
40 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
553,90 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
1 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ЖСК "Доватора - 46" ИНН 7451435582) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства
|
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
46 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
46 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
принятие Фондом решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объекта |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
1) подписание Правительством Челябинской области с Фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области; 2) заключение соглашения о передаче Фонду субъекта функций застройщика |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера
|
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика
|
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан
|
30 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
05.04.2018 года |
|||
|
факт |
05.04.2018 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
|
план |
32 |
23.05.2019 N А76-14223/2015 |
||||||
|
факт |
23.05.2019 N А76-14223/2015 |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
28.07.2020 года |
||||||
|
факт |
28.07.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.04.2021 года |
||||||
|
факт |
30.04.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
11.09.2020 года |
|||||
|
факт |
11.09.2020 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.10.2020 года |
||||||
|
факт |
30.10.2020 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
17.03.2021 года |
|||||
|
факт |
17.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.06.2021 года |
||||||
|
факт |
30.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
31.08.2021 года |
||||||
|
факт |
31.08.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
30.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
53 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
35. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
р-37917 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
- |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город Челябинск, ул. Доватора, 7 блок-секция 2 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-87-ж-2012 от 10.08.2012 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0406002:28 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
80 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
5896,25 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
70 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
63 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
504,20 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
7 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
унитарная некоммерческая организация - фонд "Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области" (ранее - ЖСК "Доватора 46", ИНН 7451435582) |
||||||
|
ИНН |
15 |
7451445012 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства
|
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
|
17 |
46 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
18 |
46 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
|
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
принятие Фондом решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства Объекта в соответствии со статьей 13.1 Закона N 218-ФЗ |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплат компенсации гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
1) подписание Правительством Челябинской области с Фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области; 2) заключение соглашения о передаче Фонду субъекта функций застройщика |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
05.04.2018 года |
|||
|
факт |
05.04.2018 года |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
23.05.2019 N А76-14223/2015 |
||||||
|
факт |
23.05.2019 N А76-14223/2015 |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
28.07.2020 года |
||||||
|
факт |
28.07.2020 года |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
30.04.2021 года |
||||||
|
факт |
30.04.2021 года |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
11.09.2020 года |
|||||
|
факт |
11.09.2020 года |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
30.10.2020 года |
||||||
|
факт |
30.10.2020 года |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
17.03.2021 года |
|||||
|
факт |
17.03.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
30.06.2021 года |
||||||
|
факт |
30.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
31.08.2021 года |
||||||
|
факт |
31.08.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
31.12.2021 года |
||||||
|
факт |
30.06.2021 года |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
20.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
31.08.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
30.09.2022 года |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
53 |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
36. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-16163 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1, 3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мамина, Тракторозаводской район, жилой дом N 87 (стр.) 1 этап |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU 74315000-90-ж-2015 от 27.11.2015 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0204004:5; 74:36:0000000:53180 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
10 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4945,8 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
207 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
26 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
619,5 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
2 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "Строительные технологии города" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7448147440 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 11.06.2019 N А76-31894/2017 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
17 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
15 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
17 |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие постановления Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления из бюджета Челябинской области субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда в 2020 - 2021 годах" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фондом решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонд |
||||||
|
срок реализации
|
25 |
IV квартал 2021 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершению строительства Фонду субъекта) или выплата Фондом компенсаций гражданам |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" направлено ходатайство (объект на рассмотрении Фонда) |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
|
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт | |||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
37. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-116222 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1, 3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Набережная, жилой дом N 7 (1 очередь) |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
74-00406 от 10.09.2013 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:33:0215001:3638 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
0 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
3771,71 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
119 |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
21 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "ПромСитиСтрой" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7449101060 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 20.05.2019 N А76-34724/2017 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
11 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
16 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
9 |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
принятие программы социальной поддержки дольщиков Фондом Социального и жилищного строительства |
|||||
|
срок реализации |
22 |
IV квартал 2021 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
- |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
осуществление компенсационной выплаты |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
- |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
|
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
38. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
р-25152 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000834 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, улица 3-го Интернационала, блок-секция, ул. Ленина, 25-Б |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
00418-4-16-2009 от 02.06.2009 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:407007:105 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
95 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
9438 кв. метров |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
321 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "Евразия" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7449120930 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 13.09.2018 N А76-29843/2018 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
- |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
введение в отношении застройщика процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
мероприятие выполнено |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
формирование арбитражным управляющим реестра кредиторов |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов |
||||||
|
срок реализации |
25 |
IV квартал 2023 |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
удовлетворение граждан в соответствии с решением собрания кредиторов |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
V |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
|
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
39. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-24864 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
74-000728 |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1,2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, город г. Копейск, ул. Фруктовая, д. 3 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
74-3040002 005001-40-2018 от 27.11.2018 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:101006:54 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
10 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
4146 кв. метров |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
97 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
58 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "УралФинанс" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7447100061 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
- |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
33 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
33 |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
- |
|||||
|
срок реализации |
22 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
- |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов |
||||||
|
срок реализации |
25 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
удовлетворение требований граждан в соответствии с решением собрания кредиторов |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
V |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
|
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
40. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-38613 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
1 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, Комсомольский проспект, д. 99 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
RU74315000-185-г-2015; RU74315000-65-г-2021 от 20.05.2021 |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:36:0712005:28 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
85 |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
- |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
3552,82 кв. метра |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
55 |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
55 |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "МЕРКАДА" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7448143156 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
21.06.2021 N А76-9068/2021 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
8 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
8 |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
- |
|||||
|
срок реализации |
22 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
- |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
- |
||||||
|
срок реализации |
25 |
- |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
- |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
- |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
V |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
|
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт | |||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
41. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-123289 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
3 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Копейск, ул. Республиканская, д. 2А |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
- |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:30:0104007:209 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
- |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
6041 кв. метр |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
168 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО Специализированный застройщик "Агропромстрой" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7452090193 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
от 26.07.2021 N А76-21322/2021 |
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
|
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
- |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование |
21 |
создание жилищно-строительного кооператива в соответствии с положениями Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |
|||||
|
срок реализации |
22 |
II квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
замена застройщика (передача прав и обязанностей по завершении строительства) |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области в соответствии с подписанным соглашением, на основании решения Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства (выплата компенсаций гражданам или достройка объекта) |
||||||
|
срок реализации |
25 |
III квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
1) подписание Правительством Челябинской области с Фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета Челябинской области; 2) заключение соглашения о передаче Фонду субъекта функций застройщика |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
42. |
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
1 |
p-124936 |
|||||
|
номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
2 |
- |
|||||||
|
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
3 |
2 |
|||||||
|
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
4 |
Челябинская область, г. Миасс, квартал МЖК, д. 6 |
|||||||
|
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
5 |
- |
|||||||
|
кадастровый номер земельного участка |
6 |
74:34:1303044:13 |
|||||||
|
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
7 |
- |
|||||||
|
общая площадь жилых помещений (квартир) |
8 |
4243 кв. метра |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир) |
9 |
- |
|||||||
|
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
10 |
148 |
|||||||
|
общая площадь нежилых помещений |
11 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений |
12 |
- |
|||||||
|
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
13 |
- |
|||||||
|
Информация о застройщике |
наименование |
14 |
ООО "Аркона" |
||||||
|
ИНН |
15 |
7450030505 |
|||||||
|
сведения о проведении процедуры банкротства |
16 |
|
|||||||
|
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
17 |
112 |
||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
18 |
112 |
|||||||
|
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
19 |
- |
|||||||
|
иные договоры |
20 |
- |
|||||||
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
меры нормативного (правового) характера |
наименование
|
21 |
принятие Фондом решения о финансирования# мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|||||
|
срок реализации
|
22 |
IV квартал 2022 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
23 |
1) подписание Фондом и Министерством соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства (выполнено); 2) принятие Наблюдательным советом Фонда решения о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства |
|||||||
|
меры финансового характера |
наименование |
24 |
финансирование Фондом мероприятий в соответствии с соглашением, заключенным с Фондом субъекта по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства помещений, в соответствии с условиями договора, на основании решения о финансировании, принятого Фондом |
||||||
|
срок реализации
|
25 |
I квартал 2023 года |
|||||||
|
ожидаемые результаты |
26 |
выплата компенсаций |
|||||||
|
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
способ |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
27 |
планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
|||||
|
за счет мер регионального характера |
28 |
- |
|||||||
|
за счет мер застройщика |
29 |
- |
|||||||
|
срок восстановления прав граждан |
30 |
IV квартал 2023 года |
|||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости** |
привлечение приобретателя |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
план |
31 |
- |
|||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
план |
32 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
план |
33 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
план |
34 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
график завершения строительства |
дата завершения проектно-изыскательских работ |
план |
35 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
план |
36 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
дата начала строительно-монтажных работ |
план |
37 |
- |
|||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
план |
38 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
план |
39 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
план |
40 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
41 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
план |
42 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
план |
43 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
дата начала заселения |
план |
44 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
план |
45 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
иной способ |
способ восстановления прав граждан*** |
этап 1**** |
план |
46 |
- |
||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 2**** |
план |
47 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап 3**** |
план |
48 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
этап N **** |
план |
49 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
|
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
план |
50 |
- |
||||||
|
факт |
- |
||||||||
--------------------------------
* Основания включения объекта в единый реестр проблемных объектов:
"1" - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;
"2" - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;
"3" - застройщик признан банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если при банкротстве застройщика применяются положения параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;
"4" - в отношении застройщика введена одна из процедур в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
При одновременном наличии нескольких оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов указываются все соответствующие таким основаниям коды с разделением их запятой.
** Раздел заполняется, если в качестве способа восстановления прав граждан - участников строительства выбрано завершение строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
В случае если восстановление прав граждан - участников строительства осуществляется с помощью механизмов Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", то плановые сроки, указанные в полях 31-45, подлежат согласованию с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".
*** Раздел заполняется, если восстановление прав граждан участников строительства осуществляется способом, отличным от завершения строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Указывается способ, с помощью которого восстанавливаются права граждан - участников строительства.
**** Указывается содержание этапа реализации плана мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства (не менее 3 этапов) и срок его исполнения.
***** Права и обязанности по договорам долевого участия, заключенным в отношении жилых помещений, переданы согласно решению (определению) Арбитражного суда Челябинской области новому застройщику - ООО "Трест Магнитострой". Восстановление прав запланировано путем завершения строительства и передачи жилых помещений новым застройщиком.
****** Права и обязанности по договорам долевого участия, заключенным в отношении жилых помещений, переданы согласно решению (определению) Арбитражного суда Челябинской области новому застройщику - унитарной некоммерческой организации - Фонд "Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области". Восстановление прав запланировано путем завершения строительства и передачи жилых помещений новым застройщиком.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Губернатора Челябинской области от 29 декабря 2021 г. N 1432-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора... |